Тендер - ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ №281686635

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_контракта

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения

№ ____________________

Поставка товара (строительные материалы) для нужд ГБОУ Школа № 338

г. Москва

_______

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы

«Школа № 338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева», именуемый(ое) в

дальнейшем «Заказчик», в лице _________, действующего на основании _________, с

одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем

«Поставщик», в лице _________, действующего на основании _________, с другой

стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с

соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд» (далее – Закон о Контрактной системе) и иного законодательства Российской

Федерации и города Москвы, на основании результатов Котировочной сессии №

______________________, заключили настоящий Гражданско-правовой договор

бюджетного учреждения (далее - Контракт ) о нижеследующем:

Статья 1 Предмет Контракта

1.1 Поставщик обязуется поставить строительные материалы

(далее- товар(ы)) в порядке и объеме, установленном в Техническом задании

(Приложении № 1 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью) (далее –

Техническое задание) и Спецификации (Приложение № 4 к Контракту), Заказчик

обязуется принять товар(ы) и оплатить его(их) в порядке и на условиях,

предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства) .

1.3 Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4 Моментом поставки товараявляется доставка Поставщиком товара Заказчику по

адресу, указанному в Техническом задании, оказание сопутствующих услуг (при

наличии сопутствующих услуг), и подписание Сторонами Документа о приемке (по

форме Приложения № 2 к Контракту), а также иных документов, предусмотренных

Контрактом и Техническим заданием.

1.5 Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями

Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).

1.6 Идентификационный код закупки: ___________

Статья 2 Цена Контракта и порядок расчетов

2.1 Цена Контракта составляет ___________________, в том числе НДС ___%___(___)

НДС не облагается (далее - Цена Контракта).

1

2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3 Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4 Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего

Контракта.

2.5 Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта

и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных ч.1 ст.95 Закона о Контрактной системе.

2.6 Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1 Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2 Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров со своего лицевого

счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет

Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи

Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими

Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями (далее –

УКЭП) сформированного с использованием Автоматизированной информационной

системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал поставщиков») Документа о

приемке в электронной форме, в соответствии с правовыми актами Федеральной

налоговой службы (далее - Документ о приемке), в течение 7 (семи) рабочих дней с

даты подписания Заказчиком Документа о приемке.

2.6.3 Оплата по Контракту осуществляется на основании подписанного УКЭП

электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается:

сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта;

размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и

порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

Поставщику по Контракту.

2.6.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6.5 Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,

указанного в статье 14 Контракта.

2

Статья 3 Сроки и условия поставки

3.1 Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим

Контрактом и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего

Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту): с 1 по 10 календарный день с

даты заключения Контракта.

3.2 Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

3.3 Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

задании.

Статья 4 Порядок приемки товаров

4.1 Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2 Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству,

техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в реестр Контрактов ЕАИСТ. Изменение настоящего Контракта

оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Контракта.

4.3 Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4 Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5 Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.6 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8 Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) дня .

4.9 Не позднее срока окончания поставки, Поставщик представляет Заказчику

3

комплект отчетных документов в соответствии с Техническим заданием,

сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и

сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество товара,

оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и

направляет подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке.

4.10 После получения от Поставщика подписанного УКЭП электронного

структурированного Документа о приемке и комплекта документов, предусмотренных

Техническим заданием, Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней

рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и

сопутствующих услуг) по настоящему Контракту на предмет соответствия их

количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Контракте и

Техническом задании, направляет Поставщику подписанный УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке, а также иные документы предусмотренные

Техническим заданием, либо информацию о предоставлении разъяснений

относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо информацию о

мотивированном отказе от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг),

или информацию о перечне выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае

отказа Заказчика от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи

с необходимостью устранения недостатков Заказчик отклоняет направленный

Поставщиком подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке. Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне

выявленных недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки

за свой счет.

4.11 Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может

проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться

эксперты, экспертные организации.

4.12 Информация о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров

(и сопутствующих услуг), информация о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), информация о перечне выявленных

недостатков и сроках их устранения направляется Заказчиком Поставщику по адресу

электронной почты, указанной в статье "Адреса, реквизиты и подписи Сторон" с

последующим предоставлением оригинала Поставщику.

4.13 В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

сопутствующие услуги) и подписывает УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке и направляет Поставщику.

4.14 В случае получения посредством АИС «Портал поставщиков» от Заказчика

информации о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), или информации о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информации о перечне

4

выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 10

(десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в

отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанной информации о перечне выявленных дефектов, недостатков

и сроком их устранения, устранить полученные от Заказчика

замечания/недостатки/дефекты и передать направить Заказчику приведенный в

соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации в

соответствии с Техническим заданием, информацию об устранении недостатков, а

также повторно направить подписанный УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке для принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.15 Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты

Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг), а также основанием для

регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, с

учетом положений пункта 2.6.4 Контракта.

Статья 5 Права и обязанности Сторон

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Контракта.

5.1.2 Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3 Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Контракту. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 3(трех) рабочих дней.

5.1.4 Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5 Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Контрактов.

5.1.6 Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Контракта), в том числе в части количества,

ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7 При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2 Заказчик обязан:

5.2.1 Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в

5

течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков путем

направления Заказчиком Поставщику по адресу электронной почты, указанной в

статье "Адреса, реквизиты и подписи Сторон" с последующим предоставлением

оригинала Поставщику..

5.2.2 Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Контракта.

5.2.3 При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.3 Поставщик вправе:

5.3.1 Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта

Заказчиком подписанного УКЭП Поставщика электронный структурированный

Документ о приемке по настоящему Контракту, при условии предоставления

Поставщиком документов, указанных в статье 4 Контракта и соответствия Товара

требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и

других характеристик Товара по настоящему Контракту.

5.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Контракта.

5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других

лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Контракту.

5.3.4 Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор на другого субпоставщика.

5.3.5 Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

5.4 Поставщик обязан:

5.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Контракта.

5.4.2 Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3 Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.4.4 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

6

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.5 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Контрактом.

5.4.6 Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

Статья 6 Гарантии

6.1 Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Контракту).

6.2 В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.3 Если иное не предусмотрено Контрактом, гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие. На товар (комплектующее

изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в

котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается

гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не

предусмотрено Контрактом.

6.4 Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.5 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.6 Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.7 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.8 В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.9 Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный

срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по

причинам, возникшим до этого момента.

7

Статья 7 Ответственность сторон

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017

№1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063» и иным законодательством Российской Федерации.

7.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

Контракта .

7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены Контракта , в случае, если цена Контракта не превышает 3

млн. рублей;

б) 5 процентов Цены Контракта , в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн.

рублей.

7.4 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей.

7.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей.

7.6 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему

обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных

Поставщиком.

7.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

8

Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может

превышать Цену Контракта.

7.9 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

7.10 Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12 Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не

освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.13 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8 Порядок расторжения Контракта

8.1 Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

8.1.1.1 Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2 Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров , предусмотренных Контрактом .

8.1.1.4 Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

9

8.1.1.5 В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Контракта, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6 Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не

соответствует требованиям установленным Техническим заданием, информации

указанной в преамбуле настоящего Контракта .

8.1.1.7 В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.1.2 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Документ о приемке в срок, предусмотренный Контрактом, без

письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3 Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4 Ассортимент товаров или порядок его определения в Контракте не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5 Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

срок (если Контрактом предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6 Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае

если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2 Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3 Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о Контрактной системе.

8.4 Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

в статье 14 Контракта.

Статья 9 Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

10

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего

Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3 Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

Статья 10 Порядок урегулирования споров

10.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

10.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

11

10.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения

взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 11 Срок исполнения, порядок изменения Контракта

11.1 Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Контракта Сторонами 27.12.2024

11.2 Приемка товаров по истечении предусмотренного Контрактом срока исполнения

обязательств поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

заказчиком.

11.3 Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов

ЕАИСТ.

11.4 Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем

подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные

соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с

момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к

Контракту, допустимые действующим законодательством в сфере закупок подлежат

регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

Статья 12 Прочие условия

12.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 14 Контракта, или нарочно, или в электронной

форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3 Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

Федерации и города Москвы.

12.4 Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Контракту - Техническое задание;

Приложение № 4 к Контракту - Спецификация.

12

Статья 13 Особые условия электронного взаимодействия Сторон

13.1 Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП

электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

соответствии с пунктом 4.10 статьи «Порядок приемки товара», посредством

использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом ведения Портала поставщиков, размещенном на официальном сайте АИС

«Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ (далее - Регламент), и Заказчиком

УАИС «Бюджетный учет».

13.1.1 При осуществлении поставки товара Поставщик проверяет наличие

стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей

описание товара, его характеристики, изображение закупаемой продукции (далее –

СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления поставщиком

Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого

оформления отчетных документов по Контракту поставщик создает СТЕ с описанием

и характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал

поставщиков»

13.2 Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

электронного документооборота в соответствии настоящей статьей (далее –

уполномоченные должностные лица);

- обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи в

аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации, для должностных лиц, уполномоченных на

подписание документов при исполнении Контракта;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом;

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов

усиленную квалифицированную электронную подпись.

13.3 Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

13.4 Электронные документы и информация в соответствии с пунктом 13.1 настоящей

статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют

дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за

исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном

носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

13.5 Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для

Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 14 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

13

ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное

ПОСТАВЩИК:

общеобразовательное учреждение города ____________________________

Москвы «Школа № 338 имени Героя

Адреса:

Советского Союза А.Ф. Авдеева»

- юридический:

Адреса:

_________________________________;

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город Москва, вн. - фактический:

тер. г. поселение Сосенское, п.

_________________________________;

Коммунарка, ул. Сосеннский Стан, д. 14; Телефон:

- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, МОСКВА, П.

_______________________, Факс:

КОММУНАРКА, ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛЕНИЕ ____________________;

СОСЕНСКОЕ, УЛ. СОСЕНСКИЙ СТАН, Адрес электронной почты:

Дом (Корпус/строение) Д. 14;

_____________________________________

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс: +7

__;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ИНН: ___________________;

Адрес электронной почты:

КПП: ___________________;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ОГРН: ____________________;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3;

л/с: ____________________________;

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

р/с: ______________________________;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1081;

к/с: ________;

л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

БИК: ___________________;

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Наименование банка:

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

_____________________________;

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Получатель:_____________;

Наименование банка: ____;

Интернет сайт:

Получатель:____________;

___________________________________;

Интернет сайт: http://sch338uv.mskobr.ru/;

_____________________

(ФИО лица, уполномоченного на

__________________

подписание Контракта)

(ФИО лица, уполномоченного на

М.П.

подписание Контракта)

М.П.

14

Клей полимерный

Жидкие гвозди

ECOLUX белый 310

мл

Подоконник

"МастерПласт" С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Белый,

6000х350х20 мм

Клей монтажный

Момент

Суперсильный

белый 400 г

2

3

Наименование

товара

1

№ п/п

Производитель

Диапазон рабочих

температур: от +10 до +40

Градус Цельсия

Назначение:

универсальный

15

ОБЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ХЕНКЕЛЬ РУС

Длина: 6000.0 Миллиметр ООО "МастерПласт"

Материал: ПВХ

Толщина: 20 Миллиметр

Цвет: Белый

Ширина: 350.0

Миллиметр

Вес/объем: 310 г/мл

Ecolux

Влагостойкий: Да

Время высыхания: 48 Час

Область применения: для

внутренних и внешних

работ

Универсальные: Да

Упаковка: картридж

Цвет: белый

Характеристики (каждой

строкой)

Спецификация

561041

С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

белый 310 мл

Модель

43.0

50.0

42.0

Количество

Штука

Штука

Килограмм

Единица

измерения

от ______________________________

№ ____________________

Приложение № 3 к Контракту

Объем: 400 миллилитр

Форма выпуска: картридж

для пистолета

Цвет: белый

4

Герметик KUDO

силиконовый

прозрачный

санитарный 280 мл

5

Герметик Момент

Гермент санитарный

цвет белый 280 мл

Max температура

KUDO

нанесения: 40 ° градус

Max температура

эксплуатации: 180 °

градус

Min температура

нанесения: 5 ° градус

Min температура

эксплуатации: -40 ° градус

Объем: 280.0 миллилитр

Основа: силикон

Склеиваемые материалы:

стекло, нержавеющая

сталь, анодированный

алюминий, дерево, ПВХ,

фарфор

Цвет: прозрачный

Материал поверхности

применения: Пластик,

Стекло, МДФ, Керамика,

Металл

Морозостойкость: Нет

Объем: 280 миллилитр

Основа: силикон

Под пистолет: Да

Термостойкость: Нет

ОБЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ХЕНКЕЛЬ РУС

16

KSK-120

35.0

Штука

Санитарный

38.0

Штука

Тип: герметик

Тип упаковки: Картридж

Цвет: белый

6

Герметик паркетный

Soudal сосна 280 мл

7

Холодный асфальт

8

Растворитель Р-646

1л

Объем: 280 миллилитр

Применение: дерево,

фанера, паркет, ламинат

Температура

эксплуатации: от -20 до

+80 Градус Цельсия

Цвет: сосна

Soudal

Герметик

паркетный Soudal

сосна 280 мл

19.0

Штука

Масса: 25 Килограмм

Коррус-Тех

Фракция: 5-10 Миллиметр

Функциональное

назначение: Для ремонта

дорог

Цвет: черный

Холодный

6.0

Штука

Тип тары

Нефтехимик

(потребительская

упаковка): стаклянная

бутылка

Многоразовое

применение: Нет

Объем: 1.0 Литр;

кубический дециметр

Область применения:

Очищение поверхности и

инструментов,

разбавитель

Тип: технический

Р-646

технический, 1 л

15.0

Штука

17

Цвет: бесцветный

9

Краска для

дорожной разметки,

АК-511, britz, белая,

25 кг

10

Краска дорожная

АК-511 красная, 25

кг

Вес: 25 Килограмм

ООО "БЕЛРЕГИОНЦЕНТР"

Класс разметочного

материала по адгезии:

АС2

Класс разметочного

материала по массовой

доле нелетучих веществ:

НВ2

Плотность разметочного

материала, г/см3: 1.5

Цвет разметочного

материала для дорожной

разметки: Белый

Класс разметочного

материала по времени

высыхания:: BB3

Класс разметочного

материала по вязкости::

УВ1

Класс разметочного

материала по степени

перетира:: СП2

Класс разметочного

материала по яркости:: В6

Время высыхания: 60

Минута

Назначение: для

нанесения разметки

дорожной

ООО НПК "КраскаВо"

18

АК-511

25.0

Килограмм

АК-511 красная

25.0

Штука

Расход:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Грамм/Квадратный метр

Срок годности: 12 Месяц

Вес: 25 Килограмм

Тара: Ведро

Цвет: Красный

Заказчик:

Поставщик:

____________ / __________

_______________ / ____________

М.П.

М.П.

(

19

ТЗ_стройматериалы1

Приложение № 1 к Контракту

№ _________

от «

»______20 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка товара (строительные материалы) для нужд ГБОУ Школа № 338

1.

Общая информация об объекте закупки:

1.1.

Объект закупки: Поставка товара (строительные материалы) для нужд ГБОУ Школа № 338

1.2.

Приложения к техническому заданию:

Приложение 1 – Перечень объектов закупки;

Приложение 2 – Адресный перечень.

Приложение 3 – Спецификация.

Приложение 4 – График поставки.

2.

Стандарт товаров

2.1. Поставщик принимает на себя обязательства поставить: Товары (далее - Товар).

2.2. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе,

который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были

восстановлены потребительские свойства, иметь сертификаты, соответствовать стандартам и

техническим условиям заводов-изготовителей, в случае их обязательной сертификации в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

2.3. Товар должен соответствовать действующим стандартам ГОСТ, общим техническим условиям и

нормам по пожарной и санитарной безопасности.

2.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки, отражающие информацию о

наименовании товара, включающую в себя сведения о товарном знаке, марке, модели, артикуле и

модификации оборудования.

2.5. Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность

механических повреждений поставляемой продукции.

2.6. Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

2.7. Поставляемый товар предназначен для обеспечения образовательных организаций.

2.8. Поставка Товара должна проводиться с согласованием режима работы Заказчика (Получателя).

2.9. Доступ на территорию Заказчика (Получателя) осуществляется на основании предварительной

заявки с указанием государственного номера автотранспортного средства, за подписью руководителя

организации (Поставщика), направленной на имя Заказчика (Получателя).

2.10. Поставщик поставляет Товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих

лиц за свой счет с доставкой Товара до места складирования, указанного Заказчиком (Получателем).

2.11. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, в том числе к месту доставки, монтажа (сборки) и

эксплуатации Товара, а также подъем на этаж, включая работы с применением грузоподъемных

средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или с привлечением

технических средств третьих лиц за свой счет.

2.12. После разгрузки Поставщик обязан очистить помещения и территорию Получателя от

транспортировочной упаковки и мусора.

2.13. Поставщик несет все расходы, связанные с доставкой Товара по адресам, указанным Заказчиком

(Получателем), включая расходы связанные с уплатой НДС, налогов, сборов и других обязательных

платежей.

2.14. Для целей настоящей закупки Акт приемки-передачи товара подписывается по итогам поставки

всего товара. В случае если требованиями настоящего Технического задания предусмотрена

промежуточная поставка, такая поставка оформляется Товарной накладной.

2.15. Датой исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара считается дата подписания

Заказчиком (Получателем) Товарной накладной.

2.16. До момента передачи Товара уполномоченному представителю Заказчика (Получателя) и

подписания Товарной накладной риск случайной гибели Товара несет Поставщик.

2.17. Товар должен быть поставлен в срок, установленный в настоящем Техническом задании

(Приложение 4).

2.18. При приемке проверяются объемы и номенклатура продукции.

3.

Объем и сроки гарантий качества:

3.1.

Количество поставляемого Товара для каждой позиции, вида, номенклатуры или ассортимента

определено в Адресном перечне (Приложение 2 к Техническому заданию).

3.2.

На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с

нормативными документами на данный вид товара. Гарантийный срок на Товар начинается с момента

подписания Заказчиком (Получателем) Товарной накладной. Гарантийный срок на поставляемый Товар

должен составлять не менее 80% от гарантийного срока, установленного производителем на данный

вид товара с даты подписания Заказчиком (Получателем) Акта приемки-передачи Товара по форме,

установленной Контрактом.

3.3.

Если для Товара стандартные гарантийные сроки, установленные производителем, превышают

запрашиваемый гарантийный срок, то гарантийный срок на указанный Товар устанавливается

продолжительностью не менее стандартного гарантийного срока, установленного производителем.

3.4.

Поставщик обязан за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней произвести замену

некачественного Товара на Товар, соответствующий по своим качественным характеристикам

нормативным документам, стандартам и требованиям настоящего Технического задания.

3.5.

Для проверки соответствия поставленного Товара требованиям настоящего Технического

задания Заказчик (Получатель) вправе привлечь независимых экспертов.

3.6.

В случае если Поставщик не доукомплектовал Товар, Заказчик (Получатель) вправе потребовать

в виде письменной претензии доукомплектования Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента

заявления такого требования. Все эксплуатационные затраты, связанные с исполнением обязательств по

рекламации (временным хранением, транспортировкой от Поставщика до склада (места хранения)

Заказчика (Получателя), транспортировкой от Заказчика (Получателя) к месту замены и обратно,

погрузкой - разгрузкой и пр.) поставляемого Товара, несет Поставщик.

4.

Требования к безопасности товаров:

4.1.

Товар должен иметь сертификаты или санитарно-гигиенические заключения и иные документы,

подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

4.2.

Поставляемые Товары должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН,

другим нормам и правилам для данных видов.

4.3.

Поставляемые Товары должны быть экологически чистыми, безопасными для здоровья человека.

4.4.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям по обеспечению национальной

безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и

противоправных действий.

4.5.

Поставляемый Товар, все его компоненты должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации.

4.6.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона

(сертификата) или отметкой соответствующей записи на маркировочном ярлыке Товара.

4.7.

Товар должен сопровождаться инструкцией по использованию.

5.

Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1.

Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по его

изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или

упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком (Получателем) правил хранения и/или

использования поставляемого Товара.

5.2.

Поставка Товара должна осуществляться в таре, обеспечивающей его сохранность при хранении,

транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах (типы возможных упаковок: гофрокартон,

гофрокороба, эквивалент) с наличием соответствующей маркировки на русском языке.

5.3.

Упаковка не должна иметь механических повреждений, следов воздействия влаги.

6.

Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического

регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки».

6.2. Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797 «О принятии технического

регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и

подростков».

6.3. Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в

Евразийском экономическом союзе».

6.4. Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть

вторая)».

6.5. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О государственной тайне».

6.6. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

6.7. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской

Федерации».

6.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении

единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции,

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

6.9. Постановление Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6

«Об утверждении Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического

назначения и товаров народного потребления по количеству».

6.10. Постановление Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7

«Об утверждении Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического

назначения и товаров народного потребления по качеству».

6.11 Приказ Росстандарта от 05.09.2014 № 1004-ст «ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 (ISO 21067:2007).

Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения (ISO 21067:2007, MOD)».

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

№

п/п

1.

2.

3.

4.

Объект

Клей полимерный Жидкие

гвозди ECOLUX белый 310 мл

Подоконник "МастерПласт" С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Белый,

6000х350х20 мм

Техническое описание

Вес/объем

310 г/мл

Влагостойкий

да

Время высыхания

48 ч

Область применения

для внутренних и внешних работ

Универсальные

да

Упаковка

картридж

Цвет

белый

Длина

6000 мм

Материал

ПВХ

Ширина

350 мм

Толщина

20 мм

Цвет

Белый

Клей монтажный Момент

Суперсильный белый 400 г

Диапазон рабочих температур

от +10 до +40 [0*]С

Назначение

универсальный

Объем

400 миллилитр

Форма выпуска

картридж для пистолета

Цвет

белый

Герметик KUDO силиконовый

прозрачный санитарный 280

мл

Max температура нанесения

40 ° градус

Max температура эксплуатации

180 ° градус

Min температура нанесения

5 ° градус

Min температура эксплуатации

-40 ° градус

Объем

280 миллилитр

Основа

силикон

Склеиваемые материалы

стекло, нержавеющая сталь,

анодированный алюминий, дерево,

ПВХ, фарфор

Цвет

прозрачный

Единица

измерения

Количество

общее

кг

42

Штука

50

Штука

43

Штука

35

5.

6.

7.

8.

9.

Герметик Момент Гермент

санитарный цвет белый 280

мл

Материал поверхности применения

Пластик, Стекло, МДФ, Керамика,

Металл

Морозостойкость

нет

Объем

280 миллилитр

Основа

силикон

Под пистолет

да

Термостойкость

Нет

Тип

герметик

Тип упаковки

Картридж

Цвет

белый

Герметик паркетный Soudal

сосна 280 мл

Объем

280 миллилитр

Применение

дерево, фанера, паркет, ламинат

Температура эксплуатации

от -20 до +80 [0*]С

Цвет

сосна

Холодный асфальт

Масса

25 кг

Фракция

5-10 мм

Функциональное назначение

Для ремонта дорог

Цвет

черный

Растворитель Р-646 1л

Краска для дорожной

разметки, АК-511, britz, белая,

25 кг

Область применения

Очищение поверхности и

инструментов, разбавитель

Объем

1 Л; ДМ3

Тип тары (потребительская упаковка)

стаклянная бутылка

Многоразовое применение

нет

Тип

технический

Цвет

бесцветный

Класс разметочного материала по

адгезии

АС2

Класс разметочного материала по

массовой доле нелетучих веществ

НВ2

Плотность разметочного материала,

г/см3

1.5

Цвет разметочного материала для

дорожной разметки

Штука

38

Штука

19

Штука

6

Штука

15

Кг

25

Белый

Вес

25 кг

Класс разметочного материала по

времени высыхания:

BB3

Класс разметочного материала по

вязкости:

УВ1

Класс разметочного материала по

степени перетира:

СП2

Класс разметочного материала по

яркости:

В6

10.

Краска дорожная АК-511

красная, 25 кг

Вес

25 кг

Время высыхания

60 мин

Назначение

для нанесения разметки дорожной

Расход

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг/кв.м

Срок годности

12 мес

Тара

Ведро

Цвет

Красный

Штука

25

Приложение 2 к Техническому заданию

Адресный перечень

Объект

Един

ица

измер

ения

Ко

лво

об

ще

е

г.Москва,

внутриго

родская

территор

ия

поселени

е

Сосенско

е,

посёлок

Коммуна

рка, ул.

Сосенски

й Стан,14

г.

Москва

, п.

Комму

нарка,

ул. А.

Монах

овой д.

80, стр.

1

г.

Моск

ва,

пос.

Сосен

ское,

ул.

Васил

ия

Ощеп

кова,

д.6А

г.

Моск

ва,

пос.

Сосен

ское,

просп

ект

Купри

на

д.40,

стр. 4

Клей

полимер

ный

Жидкие

гвозди

ECOLU

X белый

310 мл

кг

42

5

4

2

2

Штука

50

30

№

п

/

п

1.

2.

Подокон

ник

"Мастер

Пласт"

С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

87,

Белый,

6000х35

0х20 мм

г.Москва,

внутриго

родская

территор

ия

поселени

е

Сосенско

е,

посёлок

Коммуна

рка, ул.

Потаповс

кая

Роща,22

Количество по адресам

г.

г.

г.Москв

Москва, Москва,

а,

поселен

пос.

поселен

ие

Сосенск

ие

Воскрес

ое, п.

Воскрес

енское,

Коммун

енское,

посёлок

арка,

посёлок

Воскрес Скандин Воскрес

енское,

авский

енское,

37А

бульвар,

36А

д. 23 к.3

2

10

20

г.Москва

,

поселени

е

Сосенск

ое,

посёлок

Коммуна

рка, ул.

Алексан

дры

Монахов

ой,94А

г.

Москва,

поселени

е

Сосенск

ое,

посёлок

Коммуна

рка,

ул.Алекс

андры

Монахов

ой,96А

5

2

0

г.

г.

Москва, Моск

поселени

ва,

е

пос.

Сосенск Сосен

ое,

ское,

посёлок просп

Коммуна

ект

рка, ул. Купри

Алексан на, д.

дры

24.,

Монахов стр.4

ой,98А

5

г.Москв

а,

поселен

ие

Воскрес

енское,

посёлок

Воскрес

енское,

20А

5

3.

4.

5.

6.

Клей

монтажн

ый

Момент

Суперси

льный

белый

400 г

Гермети

к KUDO

силикон

овый

прозрач

ный

санитар

ный 280

мл

Гермети

к

Момент

Гермент

санитар

ный

цвет

белый

280 мл

Гермети

к

паркетн

ый

Soudal

сосна

280 мл

Штука

43

0

4

1

1

5

Штука

35

5

4

1

1

3

Штука

38

0

4

1

1

3

Штука

19

0

4

5

5

5

5

5

5

2

4

3

2

5

5

2

0

0

5

5

2

5

5

2

5

5

5

5

7.

8.

9.

Холодн

ый

асфальт

Раствор

итель Р646 1л

Краска

для

дорожно

й

разметк

и, АК511,

britz,

белая,

25 кг

Краска

дорожна

я АК-511

10. красная,

25 кг



Штука

6

5

Штука

15

0

1

Кг

25

10

2

Штука

25

10

2

1

1

1

2

2

2

2

1

2

3

8

0

2

3

8

0

1

2

Приложение 3 к Техническому заданию

Спецификация

№

п/п



1.

Объект

Единица

измерения

Кол-во общее

Клей

полимерный

Жидкие

гвозди

ECOLUX белый 310 мл

кг

42

Штука

50

Штука

43

Штука

35

Герметик Момент

Гермент санитарный

цвет белый 280 мл

Штука

38

Герметик паркетный

Soudal сосна 280 мл

Штука

19

Штука

6

Штука

15

Кг

25

Штука

25

Подоконник

"МастерПласт" С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Белый,

6000х350х20 мм

2.



Клей монтажный

Момент Суперсильный

белый 400 г

3.



Герметик KUDO

силиконовый

прозрачный

санитарный 280 мл

4.



5.



6.



Холодный асфальт

7.



8.



Растворитель Р-646 1л

Краска для дорожной

разметки, АК-511, britz,

белая, 25 кг

9.



10.

Краска дорожная АК511 красная, 25 кг



ИТОГО:

Цена за

единицу,

руб.

Сумма, руб.

Приложение 4

к Техническому заданию

График поставки.

(сведения о сроках поставки Товара Заказчикам)

Сроки поставки:

с 1-го по 10-ый календарный день с момента заключения

Контракта.

Время поставки:

Поставка товара осуществляется по рабочим дням с 9:00

до 17:00 по московскому времени.

Особые условия:

Точная дата и время поставки предварительно

согласовываются с Заказчиком.