Тендер - Поставка концентрата минерального галит №267234981

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть81 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Московская облМесто поставки (адрес):Не заполнено Извещение_галит

«УТВЕРЖДЕНО»

Генеральный директор

ООО «Тепловодоснабжение»

_____________ А.В. Царегородцев

«26» февраля 2024 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4-2

В ЦЕЛЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

на поставку концентрата минерального галит

Наименование

заказчика

Место нахождения

Почтовый адрес

Телефон

Электронная почта

Контактное лицо

Способ закупки

1.

Информация о Заказчике

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоснабжение»

117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67

117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2.

Сведения о закупке

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Предмет закупки

Поставка концентрата минерального галит

Количество

Согласно техническому заданию в прилагаемой документации

поставляемого товара,

объем выполняемых

работ, оказываемых

услуг

3.

Сведения о поставке товара, выполнения работ, оказания услуг

Место поставки

Московская область, г. Монино, ул. Баранова, д.12

товара, выполнения

работ, оказания услуг

4.

Сведения о цене договора

Цена договора

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%

Документация_галит

«УТВЕРЖДЕНО»

Генеральный директор

ООО «Тепловодоснабжение»

_____________ А.В. Царегородцев

«26» февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО

ПОСТАВЩИКА

(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

в целях заключения договора

на поставку концентрата минерального галит

Московская область,

2024 г.

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ....................................................................................... 3

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ............................................................................................. 5

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА ............. 7

РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА ......................................................................................................... 8

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

№

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование п/п

Содержание

Требования к безопасности, качеству,

В соответствии с разделом 2 (Техническое

техническим характеристикам,

задание)

функциональным характеристикам

(потребительским свойствам), а также

эксплуатационным характеристики (при

необходимости) товара (работы, услуги), к

размерам, упаковке, отгрузке товара, к

результатам работы, установленные

Заказчиком и предусмотренные

техническими регламентами в соответствии

с законодательством Российской Федерации

о техническом регулировании,

документами, разрабатываемыми и

применяемыми в национальной системе

стандартизации, принятыми в соответствии

с законодательством Российской Федерации

о стандартизации, иные требования,

связанные с определением соответствия

поставляемого товара, выполняемой работы,

оказываемой услуги потребностям

Заказчика.

Условия и сроки (периоды) поставки товара, Дата начала оказания: с момента

выполнения работы, оказания услуги

заключения договора

Дата окончания: 31.12.2024

Форма оплаты: безналичный расчет

Сроки оплаты:

- 100% постоплата, в течение 7 (семь)

Форма, сроки и порядок оплаты товара,

рабочих дней с дня получения товара

работы, услуги

заказчиком

Порядок оплаты: путем перечисления

денежных средств на расчетный счет

Поставщика

Обоснование и порядок формирования цены Цена включает в себя все расходы

договора (с учетом или без учета расходов Поставщика, связанных с исполнением

договора, в том числе расходы на перевозку,

на перевозку, страхование, уплату

таможенных пошлин, налогов и других

страхование, уплату таможенных пошлин,

обязательных платежей)

налогов и других обязательных платежей.

Закупка у единственного Поставщика

Основание заключения договора с

осуществляется на основании пункта 60.1.1

единственным поставщиком (подрядчиком,

ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКЕ Предметом

исполнителем) с указанием пункта

закупки является Поставка концентрата

Положения о закупках

минерального галит

Размер обеспечения исполнения договора и Не предусмотрен

(или) обеспечения исполнения гарантийных

обязательств, срок и порядок их

предоставления в случае, если Заказчиком

установлено требование обеспечения

исполнения договора и (или) обеспечения

исполнения гарантийных обязательств.

Размер обеспечения исполнения договора,

обеспечения исполнения гарантийных

обязательств определяется в соответствии с

разделом 61 Положения о закупках

7.

Нормы законодательства

Административное и уголовное наказание за

нарушение требований антимонопольного

законодательства о запрете

антиконкурентных действий и соглашений в

соответствии с Федеральным законом от

15.12.2022 №500-ФЗ

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку концентрата минерального галит

1. Наименование «Заказчика»: ООО «Тепловодоснабжение»

2. Место поставки товара: Московская область, г. Монино, ул. Баранова, д.12

3. Срок поставки товара: со дня подписания договора по 31.12.2024

4. Количество поставляемого товара: согласно заявки

5. Требования к поставляемому товару:

№ п/п

1

Наименование

Концентрат минеральный галит высший сорт (тип С)

Кол-во

10

Ед.изм

т

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

на поставку концентрата минерального галит

Для расчета начальной (максимальной) цены договора использовались

коммерческие предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

№ п/п

1

Наименование вида

товара

Концентрат минеральный

галит высший сорт (тип

С)

Итого

Объем

товара

ед.

изм.

колво

т

10

Поставщи Поставщи Поставщи Средняя Коли

к№1

к№2

к№3

цена за 1 честв

ед., руб.

о

значе

ний

10 900,00

12 000,00

11 800,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

11 566,67

3

σ=

585,946

5277

НМЦД

рын.=

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,67

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,67

Таким образом, начальная (максимальная) цена договора определена на основании исследования рынка и установлена по

наименьшему значению стоимости товара на основании представленных коммерческих предложений и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто

девять тысяч) рублей 00 копеек в том числе НДС 20%

РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №_____________

На поставку концентрата минерального галит

г. Щёлково

«__» ________ 2024г.

ООО «ТеплоВодоСнабжение» (сокращенно – ООО «ТВС»), именуемое в дальнейшем

«Заказчик», в лице Генерального директора Царегородцева А.В., действующего на основании

Устава с одной стороны, и _________________________ (сокращенно – ________________),

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________ (должность, ФИО),

действующего на основании _______________(Устава, Доверенности №_____ от______201__

г.), с другой стороны, с соблюдением требований Гражданского Кодекса Российской

Федерации, Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках, товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц», на основании Положения о закупках товаров, работ,

услуг ООО «ТВС», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику, а Заказчик принять и оплатить

концентрат минеральный галит (в дальнейшем именуемую - Товар) в количестве и ассортименте,

указанном в Спецификации (Приложение №1), являющийся неотъемлемой частью Договора.

1.2. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент передачи Товара на складе

Заказчика после полного оформления всех товарораспорядительных документов о приемке.

2. ЦЕНА ТОВАРА

2.1. Цена Договора составляет ______ (_____) рублей ___ (___) копеек, ___________ (в том

числе НДС – 20%, ______ (______) рублей ___ (___) копеек) (далее – Цена Договора), является

твердой и определяется на весь срок действия Договора за исключением случаев,

предусмотренных Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

Цена за единицу Товара указана в Спецификации (Приложение №1) к Договору.

2.2. Оплата товара производится Заказчиком в рублях Российской Федерации.

2.3. Поставщик не в праве в одностороннем порядке увеличить Цену единицы Товара в течение

срока действия настоящего договора.

2.4. Заказчик вправе получить скидки на поставляемый Товар, предлагаемый Поставщиком.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расчеты за Товар производятся путем перечисления денежных средств Заказчика по

безналичному расчету на счет Поставщика, указанный в п.13 Договора.

3.1.1. Этапы оплат:

- 100% постоплата, в течение 7 (семь) рабочих дней с дня получения товара заказчиком.

3.2. В стоимость Товара включены все расходы на поставку, страхование, уплату таможенных

пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.3. Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным после списания

денежных средств с расчетного счета Заказчика по выставленному Поставщиком счету.

3.4. Поставщик вправе потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты Товара копию

платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.2. Передать Заказчику счета-фактуры, товарные накладные ТОРГ12 или УПД

(универсальный передаточный документ) на Товар. Указанные документы передаются

Поставщиком вместе с Товаром.

4.3. Передать Заказчику все сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для

поставленных товаров, гарантийные талоны (сертификаты) на товар (в случае необходимости их

наличия) и иные документы на передаваемый Товар, подтверждающие соответствие его качества

требованиям государственных стандартов, действующих на территории РФ.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Оплатить стоимость поставленного Товара.

4.2.2. Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверку Товара по

количеству и качеству.

4.2.3. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов

(накладных, акта приема - передачи и т.д.).

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. В случае неисполнения обязательства требовать от Поставщика исполнения обязанности

по поставке Товара в натуре, несмотря на возмещение убытков, вызванных неисполнением

обязательств и уплаты неустойки за его неисполнение.

4.3.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе требовать возмещения

убытков, возникших в связи с поставкой Товара ненадлежащего качества.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Поставка Товара осуществляется с момента заключения договора в течение _________

(прописью____________) календарных дней.

5.2. Поставка осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 15.30.

5.3.1. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика на объект Заказчика,

расположенного по адресу: Московская область, г. Монино, ул. Баранова, д.12.

5.4. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента

передачи Товара уполномоченному представителю Заказчика, что подтверждается:

- товарные накладные в 2 (двух) экземплярах, подписанные Поставщиком;

- Акт приемки-передачи товара, подписанный Поставщиком в 2 (двух) экземплярах. Указанный

Акт приемки-передачи товара должен содержать информацию о фактически поставленном товаре

(при необходимости);

-счет на оплату поставленного товара;

- счет-фактуру;

- гарантийные талоны (сертификаты) на товар (в случае необходимости их наличия);

- сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для поставленных товаров, и иные

документы, подтверждающие качество товаров, оформленные в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.

В этот же день Заказчик возвращает Поставщику 1 (один) экземпляр товарной накладной,

подписанный Заказчиком. Товарная накладная является подтверждением факта передачи

Заказчику товара.

5.5. Поставщик гарантирует, что Товар является новым, не бывшим в употреблении, не

обременен правами третьих лиц и не ограничен в обороте иным образом.

5.6. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке или упаковке

Поставщика. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при

условии бережного с ним обращения.

5.7. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товара, поставка которого

просрочена.

5.8. В случае, когда Заказчик в соответствии с законом, иными правовыми актами или

договором поставки отказывается от переданного Поставщиком товара, он обязан обеспечить

сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика.

Поставщик обязан вывезти Товар, принятый Заказчиком (получателем) на ответственное

хранение, или распорядиться им в течение 30 дней с момента получения уведомления.

6. ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Приемка Товара по количеству и товарному виду осуществляется во время передачи

Товара Заказчику.

6.2. В случае обнаружения недостатков Товара, Заказчиком в срок не позднее 10 (Десяти) дней

с момента обнаружения недостатков уведомляет об этом Поставщика. Устранение

обнаруженных недостатков осуществляется на основании претензии или акта, оформляемого в

произвольной форме. Претензия или акт составляется в течение 10 (Десяти) дней с момента

обнаружения недостатков Товара. Устранение выявленных недостатков осуществляется

Поставщиком на безвозмездной основе в течение 10 (Десяти) дней с момента подписания

претензии или акта сторонами настоящего Договора.

7. КАЧЕСТВО ТОВАРА

7.1. Поставщик гарантирует качество Товара, а также соблюдение им надлежащих условий

хранения Товара, согласно рекомендациям производителя, до его передачи Заказчику.

7.2. Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать

требованиям Государственных стандартов (ГОСТов), утвержденным для данного вида Товаров,

а также сертификатам соответствия, действующим на территории РФ.

7.3. В случае если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества,

Стороны привлекают для выявления производственного либо иного характера недостатков

Товара независимого эксперта. Выбор эксперта осуществляется Заказчиком. Оплата услуг

эксперта осуществляется за счет Заказчика, а в случае, если экспертиза Товара подтверждает, что

ненадлежащее качество Товара возникло в виду действий (бездействий) производителя Товара

либо Поставщика, то есть до момента передачи Товара Заказчику, то расходы по оплате услуг

эксперта должны быть возмещены Поставщиком. Поставщик отвечает за недостатки Товара,

если Заказчик докажет, что недостатки Товара возникли до его передачи Заказчику или по

причинам, возникшим до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар

ненадлежащего качества с момента подписания рекламационного акта или получения

заключения независимого эксперта. Положения настоящего пункта применяются в отношении

Товара, на который не установлена гарантия качества. В случае, если на Товар установлена

гарантия качества, то бремя доказывания поставки Товара надлежащего качества возлагается на

Поставщика.

7.4. Заказчику, которому поставлен Товар ненадлежащего качества, вправе предъявить

Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 Гражданского кодекса Российской

Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о

недостатках поставленного Товара, без промедления заменит поставленный Товар Товаром

надлежащего качества.

7.5. Заказчику, которому поставлен Товар с нарушением условий Договора, требований

закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе

предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 480 Гражданского кодекса

Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление

Заказчика о некомплектности поставленного Товара, без промедления доукомплектует Товар.

8. Гарантии

8.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с

действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием

сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

В случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки

товаров, являющихся предметом Договора, установлено требование о лицензировании,

Поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому

требованию, в течение всего срока исполнения Договора.

8.2. Качество товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать установленным в

Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или

техническим условиям изготовителей поставляемого товара.

8.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и (или)

гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид

товара.

8.3.1. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара покупателю.

8.3.2. Гарантийный срок на поставляемый товар соответствует гарантией завода-изготовителя

(гарантийному талону (паспорта), что составляет 60 месяцев со дня ввода оборудования в

эксплуатацию.

Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Поставщиком Заказчику соответствующих

гарантийных талонов (сертификатов) или проставлением соответствующих записей на

маркировочном ярлыке поставленного товара.

8.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется силами завода-изготовителя производить

гарантийный ремонт, устранение недостатков товара в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации.

8.5. Поставщик не освобождается от исполнения гарантийных обязательств, в течение

гарантийного срока, указанного в Договоре, даже если Договор расторгнут.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных

Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации и условиями Договора.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,

предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,

пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного

Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока

исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации

от не уплаченной в срок суммы.

9.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа

устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке1:

а) 5000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного

обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или

ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик

направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,

предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной

на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически

исполненных Поставщиком.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену

Договора.

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде

фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 5000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

9.6. Стороны Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут,

что просрочка исполнения или ненадлежащее исполнение соответствующего обязательства

произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.7. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской

Федерации сведений, указанных в представленных Поставщиком Заказчику документах

(перечисленных в п.4.1.1. Договора), несет Поставщик.

9.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств

по настоящему Договору.

1

Выбор варианта осуществляется при заключении Договора.

9.9. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств по Договору, взыскание

неустоек (штрафов, пеней) осуществляется в том числе в случае расторжения Договора по

соглашению сторон в связи с невозможностью исполнения Поставщиком своих обязательств по

Договору.

9.10. Положения статьи 317.1 ГК РФ к настоящему Договору применению не подлежат.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1.Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего

договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

10.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит

разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.

10.3.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.

11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Стороны до заключения Договора или при подписании настоящего Договора обязаны

предоставить следующие заверенные документы:

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

- выписка из ЕГРЮЛ (выданная не ранее 6 (шести) месяцев до заключения Договора;

- копии документов подтверждающие полномочия руководителя организации;

- документы подтверждающие полномочия лица, подписывающего Договор (в случаи

подписания Договора по доверенности.

11.2. Поставщик согласно статье 431.2. Гражданского кодекса РФ дает следующие гарантии и

заверения:

- является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и законно действующим в

соответствии с законодательством РФ, является добросовестным налогоплательщиком и

исполняет свои налоговые обязательства в полном объеме.

- на момент заключения настоящего Договора в отношении Поставщика не возбуждалось ни

судебных, арбитражных или административных производств в каком-либо суде, арбитраже или

ином административном органе, которые могли бы привести к невозможности исполнить свои

обязательства по настоящему Договору;

- в отношении Поставщика не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение

Арбитражного суда о признании его банкротом, его деятельность не приостановлена, его

должностные лица не имеют препятствий для осуществления полномочий.

11.3. Вся переписка между Сторонами осуществляется по адресам, указанным в разделе 15

настоящего Договора.

11.4. Стороны дают согласие на обмен документами в электронном виде, подписанными

квалифицированной электронной подписью посредствам «ДИАДОК» или «СБИС».

11.4.1. Электронный обмен документами будет осуществляться Сторонами в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации, в т. ч. Гражданским кодексом

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

06.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ «Об электронной подписи» (далее – Закон об ЭП), Приказом Минфина

России от 10.11.2015 № 174н "Об утверждении Порядка выставления и получения счетовфактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением

усиленной квалифицированной электронной подписи" и иными нормативно-правовыми

актами РФ.

11.4.2. Стороны в рамках настоящего Договора будут обмениваться формализованными и

неформализованными электронными документами.

11.4.3. Формализованные электронные документы − электронные документы, для которых

российскими нормативно-правовыми актами установлены электронные форматы. На момент

заключения настоящего Договора приказами ФНС России от 19.12.2018 №ММВ-7-15/820 «Об

утверждении формата счета-фактуры, формата представления документа об отгрузке товаров

(выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг),

включающего в себя счет-фактуру, и формата представления документа об отгрузке товаров

(выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в

электронной форме», от 24.03.2016 №ММВ-7-15/155 «Об утверждении формата счета-фактуры

и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче

имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, в

электронной форме», от 13.04.2016 №ММВ-7-15/189 «Об утверждении формата

корректировочного счета-фактуры и формата представления документа об изменении

стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных

имущественных прав, включающего в себя корректировочный счет-фактуру, в электронной

форме», от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551 «Об утверждении формата представления документа о

передаче товаров при торговых операциях в электронной форме», от 30.11.2015 №ММВ-710/552 «Об утверждении формата представления документа о передаче результатов работ

(документа об оказании услуг) в электронной форме».

Стороны договорились при издании электронных форматов иных документов применять

при обмене такими документами правила, установленные настоящим Договором и нормативноправовыми актами, которыми такие форматы будут установлены.

11.4.4. Неформализованные электронные документы, обмен которыми может осуществляться в

рамках настоящего Договора:

- счет-фактура;

- корректировочный счет-фактура;

- документ об отгрузке товаров (выполнении работ, оказания услуг), передаче имущественных

прав (документа об оказании услуг, выполнения работ);

- счет-фактура и первичный документ (универсальный передаточный документ и/или ТН);

- документ об изменении стоимости, включающий в себя корректировочный счет-фактуру

(универсальный корректировочный документ);

Стороны настоящего Договора оставляют за собой право в любой момент ввести в электронный

документооборот любые иные неформализованные электронные документы, прямо не

указанные в настоящем пункте, и применять при обмене такими документами правила,

установленные настоящим Договором.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до

31 декабря 2024 года.

12.2.Договор может быть расторгнут досрочно:

по соглашению Сторон;

в судебном порядке;

в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством.

12.3. Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон договора при

существенном нарушении Договора другой его стороной.

12.4. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях, указанных в

законе, в том числе:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в

приемлемые для Заказчика сроки;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

12.5. Нарушение договора Заказчиком предполагается существенным в случаях, указанных в

законе, в том числе:

- неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если

они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то

представителями сторон и скреплены печатями.

13.3. Об изменениях адреса, организационно-правовой формы, отгрузочных, банковских или

иных реквизитов, необходимых для исполнения настоящего Договора, введении процедуры

банкротства, Стороны обязаны в 5 (пяти) - дневный срок с момента их изменения письменно

уведомить друг друга. Сторона, направившая корреспонденцию по старым реквизитам до

поступления уведомления об их изменении, считается исполнившей свои обязательства

надлежащим образом. Сторона, изменившая свои реквизиты и не уведомившая об этом другую

Сторону в установленный Договором срок, не имеет права ссылаться на то, что направленные ей

предписания, претензии, уведомления, сообщения, счета не получены и вследствие этого, не

исполнены и не оплачены, а платежи по выставленным ранее счетам не произведены.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

14.1. Приложение №1 «Спецификация».

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Поставщик:

ООО «ТеплоВодоСнабжение»

ООО «____________»

Юридический адрес:

Юридический адрес:

117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3,

Фактический адрес:

ком.95, оф.67.

Почтовый адрес:

Фактический адрес:

ИНН/КПП

117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3,

ОГРН

ком.95, оф.67.

ОКПО

Почтовый адрес:

Р/счет

117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3,

Банк

ком.95, оф.67.

К/счет

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 /▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5840

Р/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк ПАО СБЕРБАНК РОССИИ

К/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

От Заказчика:

Генеральный директор

ООО «ТВС»

От Поставщика:

____________________ / А.В. Царегородцев/

«_____» __________ 2024 года

М.П.

_______________/_____________./

«_____» __________ 2024 года

М.П.

Приложение №1

к Договору №_________

от «___» _______ 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование

№п.

п.

1

Концентрат

Страна

происхождения

минеральный галит

высший сорт (тип С)

Ед.изм

Цена за

единицу

т

Общее

количество

Сумма

10

Стоимость Товара по настоящему Договору составляет _________________________________,

в том числе НДС 20% _______________.

От Заказчика:

Генеральный директор

ООО «ТВС»

От Поставщика:

____________________ / А.В. Царегородцев/

«_____» __________ 2024 года

М.П.

_______________/_____________./

«_____» __________ 2024 года

М.П.