Тендер - Поставка хозяйственных товаров №271883727

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть27 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Краснодарский крайМесто поставки (адрес):350078, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 217
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 01.05.2024 по 03.05.2024Место предоставления документации:https://corp.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:01.05.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):03.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:в соответствии с документацией
Подведение итоговДата подведения итогов:03.05.2024Порядок подведения итогов:в соответствии с документацией Обоснование_НМЦ_ХОЗЫ_xx - Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия № 72 имени академика В.П.Глушко

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназия № 72 имени академика В.П.Глушко ______________Е.С.Ильченко

«_____»_____________2024г

.

ИЗВЕЩЕНИЕ - ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1. Общие сведения

- Посмотреть таблицу с данными

* - Соответствие участников закупки требованиям, установленным в извещении к такой закупке, подтверждается в форме декларации или посредством функционала и регламента электронной площадки.

Исполнитель:

Лаврова В.В.

Проект_договора_поставки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназия № 72 имени академика В.П.Глушко ______________Е.С.Ильченко

«_____»_____________2024г

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № __

на поставку товара

г. Краснодар «___» ____________ 2024 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия № 72 имени академика В.П.Глушко, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на основании __________, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице _______________________, действующего на основании __________, с другой стороны, в соответствии с Федеральным Законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании ______________, Положения о закупке товаров, работ, услуг для Муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназия № 72 имени академика В.П.Глушко (далее – Положения), совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку хозяйственных товаров для МАОУ гимназия № 72 (далее - Товар) в соответствии с Техническим заданием, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар. Наименование, количество, цена за единицу товара и общая стоимость товара указаны в Приложении № 1 (Спецификация), технические характеристики в Приложении № 2 (Техническое задание).
1.2. Сумма Договора ______ (____________________________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС________ (___________________________________) руб. __ коп. В стоимость договора включены стоимость Товара, стоимость расходов на страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Финансирование осуществляется за счет средств автономных учреждений.
1.3. Сумма договора является фиксированной и определяется на весь срок исполнения Договора. При заключении и исполнении договора изменение его условий (в том числе цены), расторжение договора допускаются в случаях, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг.
1.4. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по Адресу доставки: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 217
Срок поставки Товара – не позднее 20.05.2024г. Поставщик за 3 дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени доставки Товара по Адресу доставки.
1.5. Фактической датой поставки Товара считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (Приложение № 3).

КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ
2.1. Наименование, количество и ассортимент Товара устанавливается в соответствии с Приложением № 1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им Товара стандартам и требованиям ГОСТ, ТУ и СанПиН.
2.2. Товар, его наименование, количество и стоимость указываются в накладной или УПД, счете-фактуре.
2.3. Заказчик вправе заявить рекламацию по качеству полученного товара.
2.4. Возврат дефектного товара оформляется двухсторонним актом, в котором оговаривается порядок взаиморасчетов по дефектному товару.
2.5. Замена некачественного товара производится в течение 10-ти дней со дня предъявления претензии.
2.6. Срок гарантии качества на Товар составляет: 1 год со дня приемки товара (подписания акта приемки-передачи товара).
2.7. Покрытие товара должно быть выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата поставленного Товара производятся Заказчиком безналичным расчетом на счет Поставщика в размере: 100 % по факту поставки, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания товарной накладной (УПД) и подписанного Заказчиком и Поставщиком акта приема передачи товара.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности Поставщика:
4.1.1. Своевременно поставить качественный Товар Заказчику соответствующий требованиям Приложения № 1 и Приложения № 2 настоящего договора. В полном соответствии с условиями настоящего договора по товарным накладным передать товар Заказчику по количеству и качеству.
4.1.2. Своевременно предоставлять товарные накладные, сертификаты качества, удостоверения и другие документы, обязательные к передаче заказчику вместе с товаром, на поставляемый Товар, счет-фактуру и счет.
4.1.3. Оформить возврат Товара в случае порчи Товара по вине Поставщика, недостаточных сроках реализации или передачи некачественного товара.
4.2. Обязанности Заказчика:
4.2.1. Осуществлять контроль за надлежащим исполнением Поставщиком обязанностей по настоящему договору.
4.2.2. В полном соответствии с условиями настоящего договора по товарным накладным принять от Поставщика Товар по количеству и качеству.
4.2.3. Своевременно в письменной форме сообщить Поставщику о недостатках в товаре, обнаруженных в ходе его приемки или при документальной проверке выполненной поставки товара.
4.2.4. Обеспечить своевременную оплату Поставщику за поставленный Товар.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Поставщик обязан поставить качественный товар Заказчику в срок.
5.2. Заказчик обязан принять переданный ему товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара или возврата товара.
5.3. Качество поставляемого товара подтверждаться сертификатами и другими документами, предусмотренными настоящим договором, которые Поставщик передает Заказчику вместе с товаром.
5.4. Сдача-приемка Товара подтверждается соответствующими отметками в накладной.
5.5. Заказчик принять Товар и проверить его по количеству в день поставки Товара, а по качеству - не позднее 10 календарных дней с даты получения.
Заказчик в ходе приемки проверяет наличие на Товаре и транспортной упаковке информации на русском языке о составе, производителе, сроках годности, условиях хранения и применения, а также других установленных сведений. Срок годности (реализации) Товара соответствовать представленным сертификатам.
5.6. При обнаружении недопоставки Товара по количеству Заказчик вправе в этот же день потребовать от Поставщика поставить недостающее количество Товара. В этом случае Поставщик обязан допоставить Товар в течение одного дня с момента подписания товарно-транспортной накладной. Если такое требование Заказчиком не заявлено, Поставщик поставляет недостающий Товар при поставке следующей партии Товара.
5.7. При обнаружении недостатков по качеству Заказчик в течение 1-х суток с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик направляет своего представителя к Заказчику, который совместно с представителем Заказчика составляет акт о некачественном Товаре и его замене.
5.8. Порядок возврата и замены Товара ненадлежащего качества определяется дополнительным соглашением сторон.
5.9. Поставщик обязан вывезти некачественный Товар не позднее дня, которым поставляется Товар на замену.
5.10. Поставщик поставляет Товар упакованным таким образом, чтобы исключить его порчу и/или уничтожение на период поставки и до приема Товара Заказчиком.
5.11. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара. При поставке Товара ненадлежащего качества (при условии, что Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленного Товара, без промедления не заменил поставленный Товар Товаром надлежащего качества) Заказчик вправе требовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим договору.
5.12. Заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара.
5.13. Экспертиза поставленного товара, предусмотренного настоящим договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты и экспертные организации.
5.14. Товар считается принятым с момента подписания товарной накладной и акта приема передачи товара.
5.15. Право оперативного управления на товары переходит к заказчику с момента подписания сторонами товарной накладной и акта приема передачи товара.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При нарушении условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщик обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени..

6.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

Размер штрафа устанавливается Договором, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в том числе рассчитываемой как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена Договора (этапа)).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.10. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Стороны осуществляют выполнение условий данного договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем двусторонних переговоров, а при невозможности прийти к согласию – в Арбитражном суде Краснодарского края.

7.3. Изменение условий настоящего договора допускается по соглашению сторон, только в соответствии с действующим законодательством РФ. Проект изменений направляется заинтересованной стороной и рассматривается другой стороной в 10-дневный срок. Изменение оформляется дополнительным соглашением и подписывается сторонами.

7.4. Расторжение договора до истечения срока, указанного в п.1.3, допускается по соглашению сторон. Уведомление о расторжении договора направляется заинтересованной стороной чем за пятнадцать календарных дней до предполагаемой даты, с указанием причины расторжения договора.

7.5. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.6. Разногласия, возникающие между Поставщиком и Заказчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего договора рассматриваются в установленном ГК РФ порядке.

7.7. В случае изменения почтовых и отгрузочных реквизитов Стороны обязаны немедленно известить друг друга об этом.

7.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по экземпляру для Сторон.

7.9. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору до 10.06.2024г.

7.10. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

7.11. Настоящий договор содержит приложения, которые являются его неотъемлемой частью.

7.12. Приложения к договору:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Техническое задание;

Приложение № 3 – форма Акта приема-передачи Товара;

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору

№_________ от «___» __________2024г.

Спецификация

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

Директор МАОУ гимназии № 72

_____________/_________/ _____________/_________/

М.П. М.П.

Приложение № 2

к Договору

№____ от «___» __________2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору

№___________ от «___» ________2024г.

АКТ

приема-передачи товара по договору от_______ №________

г. Краснодар «___» ________ 2024 года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия № 72 имени академика В.П.Глушко, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые вместе – Стороны, составили настоящий акт о следующем:

1.Поставщик поставил, а Заказчик принял Товар согласно Спецификации (Приложение № ___ к договору) и условиям договора:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого поставлено товаров на сумму______________ (прописью)

Приемка Товара произведена следующим образом:

- проверка поставленного Товара на соответствие Спецификации (Приложение № ___ к договору);

- проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями договора;

- контроль наличия / отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

- проверка комплектности и целостности поставленного Товара;

- проверка соответствия / не соответствия функциональных, технических, качественных характеристик Товара Спецификации либо Техническому заданию (Приложение № 1 к договору);

- проверка наличия / отсутствия гарантийного талона на Товар;

- установка, наладка, ввод в эксплуатацию Товара.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

1.Товарная накладная (универсальный передаточный документ) от ________________ № _____

2._________________________________________________________ (иные документы вписать)

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Поставщик:

______________/_____________/ _______________/_____________/

72_описание_объекта_закупки(1) - Посмотреть таблицу с данными