Тендер - Электронный аукцион на закупку расходного материала для предстерилизационной очистки на машинах марки Steelco , для ГБУЗ ГКБ имени С.П. Боткина ДЗМ №271824727

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Расчет_НМЦ - Посмотреть таблицу с даннымиТЗ_моющее_Z_и_Forte

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект закупки: Электронный аукцион на закупку расходного материала для предстерилизационной очистки на машинах марки Steelco , для ГБУЗ ГКБ имени С.П. Боткина ДЗМ

Источник финансирования: средства ОМС

КОСГУ:

Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Позиция №1

Средство для предстерилизационной очистки

- Посмотреть таблицу с данными

Позиция №2

Средство для предстерилизационной очистки

- Посмотреть таблицу с данными

Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: не предусмотрены.

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Москва,2-й Боткинский проезд, д.5, корп. 12 (Отдел складского хозяйства). Контактный телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; e-mail: z▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть@yandex.ru.

Общие требования к товарам, срок годности товара:

Товар, предлагаемый участником к поставке, должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и настоящего технического задания (для товара российского происхождения). Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид товара, что подтверждается сертификатами или декларациями, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Контракта. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 3 (трех) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.

Остаточный срок годности товара на дату поставки должен быть не менее ___12___ месяца(ев), (от указанного на упаковке) на момент поставки. Заявленные характеристики подтверждаются официальными документами уполномоченных органов РФ.

Требования к функциональным характеристикам товаров, требования к безопасности товаров, требования к комплектности (объемам) поставки:

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям технических стандартов и настоящего технического задания. Должны быть представлены сертификаты и другие документы, подтверждающие качество данного вида товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, юридический адрес изготовителя изделия, наименование фирмы изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

Товар должен быть безопасным и разрешенным для применения на территории РФ, то есть при нормальных или обоснованно ожидаемых условиях использования не должны причинять вред имуществу Заказчика и жизни и здоровью работников Заказчика.

Упаковка должна предохранять товар от порчи во время транспортировки, при погрузочно-разгрузочных работах и хранения в необходимых условиях.

Товар должен быть упакован в разовую тару, обеспечивающую сохранность от повреждений и загрязнений, отвечающую требованиям нормативной документации.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, осуществляются Поставщиком за свой счет собственными силами и техническими средствами или силами привлеченных лиц.

Все дополнительные расходные материалы для работы (если такие имеются) должны быть в комплекте с поставкой.

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, юридический адрес изготовителя.

Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):

Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях: «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966г.; «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г. Авторские права: передача заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности не предусмотрена. Особенности правового регулирования приобретения и использования поставляемого товара: в соответствии с законодательством Российской Федерации. Требования к участникам закупки: в соответствии со ст.31 Закона №44-ФЗ. Оценка и критерии заявок: в соответствии со ст.32 Законом №44-ФЗ.

Символы и обозначения, возможное использование в Техническом задании:

При описании технических и функциональных характеристик поставляемого товара нижеследующие слова и обозначения в столбце «Требуемые значения (параметры)» значат следующее:

Слова «не менее» - означает, что заказчику требуется конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Слова «не более» - означает, что заказчику требуется конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Союз «и» (символ «,», символ «/») - означает, что заказчику требуются все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данный союз (символ), за исключением случаев, когда союз «и» используется в конструкции совместно с иными символами;

Союз «или» (символ «;») - означает, что заказчику требуется одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный союз (символ);

Символ «±» - конкретный показатель, не подлежит изменению, то есть указывается в неизменном виде;

Символ «≥» - означает, что заказчику требуется конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Символ «>» - означает, что заказчику требуется конкретный показатель, более указанного значения;

Символ «≤» - означает, что заказчику требуется конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Символ «

Если установлено требование в виде конструкции: «≥х и ≤у» (где х, у – числовые значения) - это означает, что заказчику требуется конкретный (-ые) показатель (-и) из данного диапазона (x- нижняя граница диапазона, y – верхняя граница диапазона), при этом крайние значения удовлетворяют требованиям заказчика;

При этом, символы «±», « », «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении слева от числового значения показателя;

Если установлено требование, сопровождающееся словами: «от» и «до» - это означает, что заказчику требуется конкретный (-ые) показатель (-и) из данного диапазона, при этом крайние значения удовлетворяют требованиям заказчика;

Если установлено требование с использованием символа «-» между значениями, это следует читать как необходимость указания диапазона значений не шире требуемого, при этом крайние значения удовлетворяют требованиям заказчика;

Если установлено требование с использованием символа «…» установленное между значениями, это следует читать как необходимость указания диапазона значений не уже требуемого, при этом крайние значения удовлетворяют требованиям заказчика;

Если установлено требование с использованием слова «Наличие», это означает, что заказчику требуется наличие показателя, без изменения характеристики;

Если установлено конкретное значение, это означает, что заказчику требуется конкретный показатель, равный требуемому значению.

Слова «диапазон», «в диапазоне» в столбце «Наименование, функциональные, технические характеристики, описание товара» - означают, что заказчику требуется диапазон значений (с учетом трактовки символов, о включении и не включении крайних значений в соответствие с вышеуказанными положениями) и являются приоритетными по отношению к другим символам и словам, используемым в настоящем Техническом задании, обязывающими предоставить конкретный (-ые) показатель (-и).

Сроки поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта:

С даты заключения контракта в течение 300 (триста) календарных дней ежемесячно равными партиями по предварительной заявке заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней.

Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта:

Поставка товара осуществляется равными долями или в срочном порядке по заявке заказчика. Поставка производится в рабочие дни с 08:30 до 14:00 часов. О времени предстоящей поставке Поставщик уведомляет ответственное лицо Заказчика по телефону указанному в п.1 настоящего технического задания.

* В случае если наименование товара содержит указания на товарные знаки, такое наименование следует читать со словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которые применяются другие товарные знаки и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.

Участник в своей заявке должен указывать товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) поставляемого товара и показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме. В случае отсутствия товарного знака - указать «товарный знак отсутствует».

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 27.04.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000929

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

г Москва, проезд Боткинский 2-й, д 5 к 12

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

В соответствии с ч. 24 ст. 22 Закона оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Начальная сумма цен товара, работы, услуги: 15746.91 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ - 100.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

30007.48 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

В соответствии с правилами и порядком, определенными оператором электронной торговой площадки

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть544

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г Москва

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч.13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации)

ИНН получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК доходов

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер единого казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ТОФК

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г. МОСКВЕ

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Контракт заключается после предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде безотзывной независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупках. Безотзывная независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок внесения обеспечения - до момента заключения контракта».

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть544

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г Москва

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Протокол НМЦК(Д)

2 Расчет НМЦК(Д)

Проект контракта

1 Проект контракта (договора)

Описание объекта закупки

1 Техническое задание

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 ElectronicAuction▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дополнительная информация и документы

1 !! В помощь участникам закупок

ElectronicAuction▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Электронный аукцион на закупку расходного материала для предстерилизационной

очистки на машинах марки Steelco , для ГБУЗ ГКБ имени С.П. Боткина ДЗМ

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

Городская клиническая больница имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения

города Москвы

Москва, 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I.

Информация о проведении закупки

II. Требования к участникам закупки и необходимый перечень документов для участия в закупке.

Подача заявки на участие в электронном аукционе

III.

Размер и порядок обеспечения заявок на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта

Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

I. Информация о проведении закупки

1.

Наименование объекта закупки

1.1

Электронный аукцион

2

Электронный аукцион проводит:

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

4

Заказчик

Электронный аукцион на закупку расходного

материала для предстерилизационной очистки на

машинах марки Steelco , для ГБУЗ ГКБ имени

С.П. Боткина ДЗМ

Наименование:

Государственное бюджетное учреждение

здравоохранения города Москвы Городская

клиническая больница имени С.П. Боткина

Департамента здравоохранения города Москвы

Место нахождения:

125284, город Москва, 2-й Боткинский проезд,

владение 5

Почтовый адрес:

125284, город Москва, 2-й Боткинский проезд,

владение 5

Номер контактного телефона:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 6127

Адрес электронной почты:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Ответственное должностное лицо или

контрактный управляющий:

ФИО: Костюк Светлана Олеговна

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 6127

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Не привлекается

Уполномоченный орган

Специализированная организация

Не привлекается

по разработке документации

Специализированная организация по

Не привлекается

проведению закупки

Адрес сайта электронной площадки:

https://www.roseltorg.ru/search/com#login

Информация о количестве, единице измерения и месте поставки товара / информация об

объеме, единице измерения (при наличии) и месте выполнения работы или оказания услуги

Лот №1

Место поставки товаров: г Москва, проезд Боткинский 2-й, д 5 к 12. Период поставки

товаров с 1 до 300 календарных дней с даты заключения контракта. Условия поставки

товаров: В соответствии с проектом Контракта и Техническим заданием:

Средство нейтрализующее, после применения средне щелочных моющих средств. ДВ:

органические кислоты; код ОКПД2: 20.20.14.000

Средство нейтрализующее, после применения средне щелочных моющих средств. ДВ:

органические кислоты; код ОКПД2: 20.20.14.000

Идентификационный код закупки и

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

указание на часть статьи 15

При осуществлении закупки в соответствии с ч. 5

Федерального закона от 05.04.2013 № 44- и 6 ст. 15 Закона о контрактной системе к

Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и

муниципальных нужд» (далее — Закон о извещению прилагаются копии договоров

контрактной системе), при

(соглашений).

осуществлении закупки в соответствии с

частями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 15 Закона о

контрактной системе.

Начальная (максимальная) цена

Лот № 1 :▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,87 руб.

контракта

Лот № 1:

Средство нейтрализующее, после применения

средне щелочных моющих средств. ДВ:

органические кислоты 8 678,99 руб. Средство

нейтрализующее, после применения средне

щелочных моющих средств. ДВ: органические

кислоты 7 067,92 руб.

Начальная максимальная цена за единицу Оплата поставки товара, выполнения работы или

товара или услуги

оказания услуги осуществляется по цене единицы

товара, работы, услуги исходя из количества

товара, поставка которого будет осуществлена в

ходе исполнения контракта, объема фактически

выполненной работы или оказанной услуги, но в

размере, не превышающем максимального

значения цены контракта, указанного в

извещении об осуществлении закупки и

информационной карте

Год бюджета 2024 : ПФХД, Код:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,51 руб.

Источник финансирования

Год бюджета 2025 : ПФХД, Код:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,36 руб.

Обоснование начальной максимальной Метод определения НМЦ:

цены (метод)

Анализ рыночных цен;

Обоснование невозможности применения

методов, указанных в ч.1 ст.22 Закона о Обоснование начальной (максимальной) цены

контракта – приложение к извещению.

контрактной системе

Преимущества предоставляются при осуществлении закупок

Учреждения и предприятия уголовноисполнительной

системы (предоставляются при условии Не предоставляются

соответствия статье 28 Закона о

контрактной системе)

Организации

инвалидов (предоставляются при условии

Не предоставляются

соответствия статье 29 Закона о

контрактной системе)

Субъекты малого предпринимательства

(предоставляются при условии

Лот № 1: Установлено

соответствия статье 30 Закона о

контрактной системе).

Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

9.4

10

10.1

10.2

Социально ориентированные

некоммерческие организации (за

исключением социально

ориентированных некоммерческих

организаций, учредителями которых

являются Российская Федерация,

субъекты Российской Федерации или

муниципальные образования),

осуществляющие в соответствии с

учредительными документами виды

деятельности, предусмотренные

пунктом1 статьи 31.1 Федерального

закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О

некоммерческих организациях»

Товаров, происходящих из иностранного

государства или группы иностранных

государств, допускаемых на территорию

Российской Федерации для целей

осуществления закупок товаров для

обеспечения государственных и

муниципальных нужд. Предоставляются

в соответствии с приказом Минфина

Установлено

России от 4 июня 2018 г. № 126н «Об

условиях допуска товаров, происходящих

из иностранного государства или группы

иностранных государств, для целей

осуществления закупок товаров для

обеспечения государственных и

муниципальных нужд».

Применение запретов и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных

государств

Запрет для товаров, входящих в Перечень

сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия, страной

происхождения которых является

Турецкая Республика и которые

Лот № 1: Не установлено

запрещены с 1 января 2016 г. к ввозу в

Российскую Федерацию (утвержден

постановлением Правительства

Российской Федерации от 30 ноября 2015

г. № 1296)

Запрет на допуск программ для

электронных вычислительных машин и

баз данных, реализуемых независимо от

вида договора на материальном носителе

и (или) в электронном виде по каналам

Лот № 1: Не установлено

связи, происходящих из иностранных

государств, а также исключительных

прав на такое программное обеспечение

и прав использования такого

программного обеспечения, в

Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

соответствии с положениями

постановления Правительства

Российской Федерации от 16 ноября 2015

г. № 1236

Запрет на допуск промышленных

товаров, происходящих из иностранных

государств, для целей осуществления

закупок для государственных и

муниципальных нужд, а также

промышленных товаров, происходящих

из иностранных государств, работ

(услуг), выполняемых (оказываемых)

иностранными лицами, для целей

осуществления закупок для нужд

обороны страны и безопасности

государства, в соответствии с

постановлением Правительства РФ от 30

апреля 2020 г. № 616

Ограничение допуска отдельных видов

радиоэлектронной продукции,

происходящих из иностранных

государств в соответствии с

постановлением Правительства

Российской Федерации от 10 июля 2019

г. № 878

Ограничение допуска отдельных видов

пищевых продуктов, происходящих из

иностранных государств в соответствии с

постановлением Правительства

Российской Федерации от 22 августа

2016 г. № 832

Ограничение допуска отдельных видов

медицинских изделий, происходящих из

иностранных государств в соответствии с

постановлением Правительства

Российской Федерации от 5 февраля 2015

г. № 102

Ограничение допуска отдельных видов

лекарственных препаратов, включенных

в Перечень жизненно необходимых и

важнейших лекарственных препаратов и

происходящих из иностранных

государств в соответствии с

постановлением Правительства

Российской Федерации от 30 ноября 2015

г. № 1289

Ограничение допуска отдельных видов

промышленных товаров, происходящих

из иностранных государств, для целей

осуществления закупок для обеспечения

государственных и муниципальных

Не установлен

Лот № 1: Не установлено

Лот № 1: Не установлено

Лот № 1: Не установлено

Лот № 1: Не установлено

Установлен

Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

нужд, в соответствии с постановлением

Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. №

617.

II. Требования к участникам закупки и необходимый перечень документов для участия в закупке.

Подача заявки на участие в электронном аукционе.

В реестре участников электронного аукциона,

получивших аккредитацию на электронной

площадке, в отношении каждого участника

такого аукциона должны содержаться документы

и информация в соответствии с Законом о

контрактной системе, которые должны быть

актуальны на дату подачи заявки для участия в

электронном аукционе.

Подача заявок на участие в электронном

аукционе осуществляется только лицами,

Общие требования, предъявляемые к

зарегистрированными в единой информационной

участникам электронного аукциона в

системе и аккредитованными на электронной

11

соответствии со ст. 24.2 Закона о

площадке.

контрактной системе.

При этом подача заявок на участие в закупках

отдельных видов товаров, работ, услуг, в

отношении участников которых установлены

дополнительные требования, осуществляется

только участниками закупки, электронные

документы (или их копии) которых размещены в

соответствии с частями 12 и 12.1 статьи 24.2

Закона о контрактной системе оператором

электронной площадки в реестре участников

закупок, аккредитованных на электронной

площадке

Общие требования, предъявляемые к

При осуществлении закупки заказчик

участникам электронного

12

устанавливает следующие единые требования к

аукциона в соответствии со ст. 31 Закона

участникам закупки:

о контрактной системе.

Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание

12.1

услуги, являющихся объектом закупки, предусмотренные п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона о

контрактной системе.

Лот № 1: Не требуется

Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения

арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или

12.2

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии

конкурсного производства.

Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом

12.3

Российской Федерации об административных правонарушениях.

Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и

12.4

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны

Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

12.5

12.5.1

12.6

12.7

12.8

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке

подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика

(подрядчика, исполнителя) не принято.

Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные

статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением

лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи

заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.

Обладание участником закупки исключительными правами на результаты

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на

создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката

или показа национального фильма.

Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель

заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы

заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по

прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук,

внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом

заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика,

либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального

предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального

исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной

организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного

органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного

юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем является

физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или

через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций

хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо

или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном

(складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится

в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43

Закона о контрактной системе, если Правительством Российской Федерации не установлено

Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

иное.

Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников

(членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного

юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе

12.9

лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько

юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного

общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале

хозяйственного товарищества или общества

12.9.1 Участник закупки не является иностранным агентом

Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных

12.10

законодательством Российской Федерации

Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика,

исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика

(подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если

12.11

заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не

соответствует требованиям или предоставил недостоверную информацию в отношении

своего соответствия указанным требованиям

Дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг

12.12

для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Дополнительные требования к участникам закупки согласно ч. 2 ст. 31 Закона о

12.12.1 контрактной системе (ПП РФ от 29.12.2021 № 2571):

Не требуется

Дополнительное требование к участникам закупки согласно ч.2.1 ст.31 Закона о

12.12.2 контрактной системе:

Не установлено.

13

Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами,

13.1.

зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на

электронной площадке в соответствии с Законом о контрактной системе.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе:

1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если

требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской

Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки

заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги,

являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения

заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой

2. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Закона о контрактной системе

3. Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством

Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты

14

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также

отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с

законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения

контракта

4. Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие

показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи

33 Закона о контрактной системе

5. Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским

классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений

части 2 статьи 43 Закона о контрактной системе

6. Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям,

Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если

в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к

товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено

извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если настоящим

Федеральным законом предусмотрена документация о закупке). Заказчик не вправе

требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством

Российской Федерации они передаются вместе с товаром.

7. Товарный знак (при наличии)

8. Информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами,

принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 настоящего Закона о контрактной

системе (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, установлены

предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае

отсутствия таких информации и документов такая заявка приравнивается к заявке, в

которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного

государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными

лицами.

9. Заявка может содержать иные информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок,

чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При

этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения

заявки на участие в закупке.

15

16

16.1

16.2

17

В случае если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на

территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением

Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации,

необходимо представить информацию и документы, подтверждающие предоставление

обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме

электронных образов бумажных документов. (Постановление Правительства РФ от

10.04.2023 № 579).

Требование к поставщику (подрядчику,

исполнителю), не являющемуся

субъектом малого предпринимательства

или социально ориентированной

некоммерческой организацией, о

привлечении к исполнению контракта

Лот № 1: не установлено

субподрядчиков, соисполнителей из

числа субъектов малого

предпринимательства, социально

ориентированных некоммерческих

организаций

Дата и время окончания подачи заявок участников закупки, даты подведения итогов

электронного аукциона

Дата и время окончания срока подачи

заявок на участие в электронном

08.05.2024 г. в 09:00

аукционе

Дата подведения итогов электронного

14.05.2024 г.

аукциона

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за

заключение контракта, срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной

участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от

заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого

Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

18

18.1

аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы Городская

клиническая больница имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы

ФИО: Богданов Владимир Иулианович

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 6116

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Срок подписания контракта: контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней

с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов

электронного аукциона.

Условия признания победителя уклонившимся от заключения контракта: в соответствии с

ч.6 ст. 51 и ч. 5 ст. 96 Закона о контрактной системы

Внесение изменений в извещение. Разъяснения положений извещения. Отказ от проведения

электронного аукциона.

Внесение изменений в извещение

18.2

Порядок предоставления разъяснений

положений извещения участникам

закупки

18.3

Даты начала и окончания срока

предоставления разъяснений

18.4

Отказ от проведения электронного

аукциона

Заказчик вправе внести изменения в извещение

об осуществлении закупки не позднее чем за

один рабочий день до даты окончания срока

подачи заявок на участие в закупке

Любой участник закупки, зарегистрированный в

единой информационной системе, вправе

направить с использованием электронной

площадки заказчику не более чем три запроса о

даче разъяснений положений извещения об

осуществлении закупки при проведении

электронного конкурса и электронного аукциона

не позднее чем за три дня до окончания срока

подачи заявок на участие в закупке. Не позднее

одного часа с момента поступления такого

запроса оператор электронной площадки

направляет его с использованием электронной

площадки заказчику. Не позднее двух дней со

дня, следующего за днем поступления заказчику

запроса о даче разъяснения положений

извещения об осуществлении закупки, заказчик

формирует с использованием единой

информационной системы, подписывает

усиленной электронной подписью лица,

имеющего право действовать от имени заказчика,

и размещает в единой информационной системе

разъяснение положений извещения об

осуществлении закупки с указанием предмета

запроса, но без указания участника закупки, от

которого поступил такой запрос. Такие

разъяснения не должны изменять суть извещения

об осуществлении закупки.

Дата начала предоставления разъяснений:

с даты публикации извещения

Дата окончания предоставления разъяснений:

05.05.2024 г.

Заказчик вправе сформировать извещение об

отмене закупки не позднее чем за один рабочий

Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

день до даты окончания срока подачи заявок на

участие в закупке

III. Размер и порядок обеспечения заявок на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта

Размер обеспечения заявки предусмотрен

извещением.

Порядок обеспечения заявок:

Обеспечение заявки может предоставляться в

виде денежных средств или независимой

гарантии. Выбор способа обеспечения заявки

осуществляется участником закупки.

Обеспечение заявки в виде денежных средств

предоставляется в соответствии с правилами и

порядком, определенными оператором

электронной площадки с использованием

специального счета, открытого участником

закупки в одном из банков, предусмотренных пп.

«а» п. 1 ч. 5 ст. 44 Федерального закона от 5

апреля 2013 г. № 44-ФЗ».

Обеспечение заявки в виде независимой гарантии

предоставляется в соответствии с условиями

Размер и порядок обеспечения заявок на настоящей информационной карты.

19

участие в электронном аукционе

Участники закупки, являющиеся юридическими

лицами, зарегистрированными на территории

государства - члена Евразийского

экономического союза, за исключением

Российской Федерации, или физическими

лицами, являющимися гражданами государства члена Евразийского экономического союза, за

исключением Российской Федерации, вправе

предоставить обеспечение заявок в виде

денежных средств, которые вносятся

участниками закупки на счет, указанный

заказчиком в извещении об осуществлении

закупки, на котором в соответствии с

законодательством Российской Федерации

учитываются операции со средствами,

поступающими заказчику. (Постановление

Правительства РФ от 10.04.2023 № 579).

Независимая гарантия, выданная участнику

закупки банком, государственной корпорацией

развития «ВЭБ.РФ», фондами содействия

кредитованию, Евразийским банком развития

(если участник закупки является юридическим

лицом, зарегистрированным на территории

Условия независимой гарантии,

государства - члена Евразийского

19.1

предоставляемой в качестве обеспечения

экономического союза, за исключением

заявки

Российской Федерации, или физическим лицом,

являющимся гражданином государства - члена

Евразийского экономического союза, за

исключением Российской Федерации), для целей

обеспечения заявки на участие в закупке, должна

соответствовать требованиям статьи 45 Закона о

Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

контрактной системе, постановления

Правительства Российской Федерации от

08.11.2013 г. № 1005.

Независимая гарантия должна в том числе

содержать:

- указание на то, что все споры по независимой

гарантии подлежат рассмотрению в

Арбитражном суде города Москвы.

- условие об обязанности гаранта уплатить

заказчику (бенефициару) денежную сумму по

независимой гарантии не позднее десяти рабочих

дней со дня, следующего за днем получения

гарантом требования заказчика (бенефициара),

соответствующего условиям такой независимой

гарантии, при отсутствии предусмотренных

Гражданским кодексом Российской Федерации

оснований для отказа в удовлетворении этого

требования.

Срок действия независимой гарантии,

предоставленной в качестве обеспечения заявки,

должен составлять не менее месяца с даты

окончания срока подачи заявок.

Размер обеспечения исполнения контракта

предусмотрен извещением.

20

Размер обеспечения исполнения

контракта

20.1

Срок и порядок предоставления

обеспечения исполнения контракта

Если участником закупки предложена цена

контракта, которая на 25 и более процентов ниже

начальной (максимальной) цены контракта, либо

предложена сумма цен единиц товара, работы,

услуги, которая на 25 и более процентов ниже

начальной суммы цен указанных единиц,

участник предоставляет обеспечение исполнения

контракта в размере и на условиях,

предусмотренных статьей 37 Закона о

контрактной системе.

Порядок внесения: контракт заключается после

предоставления заказчику обеспечения

исполнения контракта. Обеспечение исполнения

контракта может быть представлено в виде

независимой гарантии или внесением денежных

средств на указанный заказчиком счет, на

котором в соответствии с законодательством

Российской Федерации учитываются операции со

средствами, поступающими заказчику, в размере

обеспечения исполнения контракта, указанном в

извещении о закупке.

Независимая гарантия должна соответствовать

требованиям, установленным Гражданским

кодексом Российской Федерации, а также иным

законодательством Российской Федерации.

Способ обеспечения исполнения контракта

Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

определяется участником аукциона, с которым

заключается контракт, самостоятельно.

Срок внесения обеспечения - до момента

заключения контракта.

Реквизиты счета для внесения обеспечения

исполнения контракта:

Наименование заказчика: Государственное

бюджетное учреждение здравоохранения города

Москвы Городская клиническая больница имени

С.П. Боткина Департамента здравоохранения

города Москвы

Реквизиты:

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Лицевой счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Счет №:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

в УФК ПО Г. МОСКВЕ, корр. счет:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Особенности внесения: Контракт заключается

после предоставления заказчику обеспечения

исполнения контракта. Обеспечение исполнения

контракта может быть представлено в виде

безотзывной независимой гарантии или

внесением денежных средств на указанный

заказчиком счет, на котором в соответствии с

законодательством Российской Федерации

учитываются операции со средствами,

поступающими заказчику, в размере обеспечения

исполнения контракта, указанном в

документации о закупках. Безотзывная

независимая гарантия должна соответствовать

требованиям, установленным Гражданским

кодексом Российской Федерации, а также иным

законодательством Российской Федерации.

Способ обеспечения исполнения контракта

определяется участником закупки, с которым

заключается контракт, самостоятельно. Срок

внесения обеспечения - до момента заключения

контракта».

Получатель: Департамент финансов города

Москвы (ГБУЗ "ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ" л/с

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть544)

Срок действия независимой гарантии

устанавливается с учетом требований пп. 5 ч. 2

ст. 45 и ст. 96 Закона о контрактной системе.

Контракт заключается после предоставления

участником закупки, с которым заключается

контракт, обеспечения исполнения контракта в

соответствии с Законом о контрактной системе.

Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

20.2

21

22

23

В случае непредставления участником закупки, с

которым заключается контракт, обеспечения

исполнения контракта в срок, установленный для

заключения контракта, такой участник считается

уклонившимся от заключения контракта.

Требования к независимой гарантии утверждены

постановлением Правительства Российской

Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О

независимых гарантиях, используемых для целей

Федерального закона «О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных

нужд».

Независимая гарантия оформляется в письменной

форме на бумажном носителе или в форме

электронного документа, подписанного

усиленной неквалифицированной электронной

подписью лица, имеющего право действовать от

имени Гаранта на условиях, определенных

гражданским законодательством и ст. 45 Закона о

контрактной системе. Независимая гарантия

должна быть безотзывной и должна содержать

обязательства Гаранта выплатить Бенефициару

Требование к независимой гарантии

сумму Гарантии или ее часть, а именно:

- обязательство уплатить сумму неустойки

(штрафа, пеней) предусмотренных контрактом;

- обязательство возместить убытки, понесенные

Заказчиком в связи с неисполнением или

ненадлежащим исполнением поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств

по Контракту;

- обязательство уплатить сумму в размере

авансового платежа (если выплата авансового

платежа предусмотрена условиями контракта)

при условии если бенефициаром предъявлено

требование о возврате авансового платежа

принципалу и оно им не выполнено.

Независимая гарантия должна в том числе

содержать указание на то, что все споры по

независимой гарантии подлежат рассмотрению в

Арбитражном суде города Москвы.

Контракт заключается в порядке,

Заключение контракта по результатам

предусмотренном ст. 51 Закона о контрактной

электронного аукциона

системе

Последствия признания электронного аукциона

Последствия признания электронного

несостоявшимся, основания и действия Заказчика

аукциона несостоявшимся

указаны в ст. 52 Закона о контрактной системе.

За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о

запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления

ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в

соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ

Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

24

Приложения:

Инструкция по заполнению заявки – приложение 1.

Обязательные приложения, прикладываемые заказчиком:

Проект контракта – приложение.

Описание объекта закупки / техническое задание – приложение.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта, протокол начальной (максимальной)

цены контракта (цены лота) – приложение.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта – приложение.

Иные приложения, прикладываемые заказчиком по усмотрению.

Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

Приложение 1 к информационной карте

об аукционе в электронной форме

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

- Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента

размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания

срока подачи заявок на участие в закупке.

- Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной

системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой

заявки оператору электронной площадки;

- При проведении электронных процедур документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта

1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, а также подтверждающие соответствие участника

закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при

наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, и предусмотренные

подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не включаются

участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных

Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления)

заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на

электронной площадке.

Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

Проект_контракта_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № ____________________

Электронный аукцион на закупку расходного материала для предстерилизационной

очистки на машинах марки Steelco , для ГБУЗ ГКБ имени С.П. Боткина ДЗМ

г. Москва

______________________________ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы Городская

клиническая больница имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения города

Москвы, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главного врача

Багателия Зураба Антоновича , действующего на основании доверенности №235-б от

13.10.2021 г., с одной стороны, и ____________________________ именуемый в

дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на

основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в

отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской

Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд" (далее – Закон о контрактной системе) и иного

законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов

определения Поставщика способом закупки аукцион в электронной форме,

реестровый № закупки ______________________________________, протокол

подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

от __________________, заключили настоящий Гражданско-правовой

договор бюджетного учреждения (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1 Предмет Контракта

1.1 Предмет Контракта: Электронный аукцион на закупку расходного материала для

предстерилизационной очистки на машинах марки Steelco , для ГБУЗ ГКБ имени С.П.

Боткина ДЗМ (далее - Товар).

1.2 Поставка осуществляется в объеме, установленном в Техническом задании

(Приложение № 1 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью) (далее Техническое задание), Заказчик обязуется принять товар (ы) и оплатить его (их) в

порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1

1.3 Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

1.4 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства), с годом выпуска не ранее 2023 года.

1.5 Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.6 Моментом поставки товара является доставка Поставщиком товара Заказчику по

адресу, указанному в Техническом задании, и подписание Сторонами документов о

приемке товара в соответствии с условиями Контракта.

1.7 Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями

Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).

Статья 2 Цена единицы товара, работы, услуги и порядок расчетов

2.1

Вариант 1. Цена единицы товара составляет ______, __ (_____) рублей, в том числе

НДС ____%, _______, __ (_____) рублей. Максимальное значение Цены Товара

составляет __________________ , в том числе НДС ____ рублей

Вариант 2. Цена единицы товара составляет _______, __ (_____) рублей. НДС не

облагается. (вариант применяется в случае заключения Заказчиком, если НДС равен

нулю или победителем используется льготный режим налогообложения, с указанием

основания) Максимальное значение Цены Товара составляет __________________

2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3 Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4 Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе:

- сопутствующие связанные с исполнением Контракта.

2.5 Цена единицы товара, работы, услуги является твердой, определена на весь срок

2

исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением

случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе.

2.6 Изменение условий Контракта не допускается, за исключением случаев,

предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Закона о контрактной системе

2.7 Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.7.1 Авансовый платеж не предусмотрен.

2.7.2 Заказчик ежемесячно оплачивает товары по факту поставки товара, в

безналичном порядке путем перечисления стоимости фактически поставленных

товаров со своего лицевого счета, открытого в Департаменте финансов города

Москвы, на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье

«Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Контракта, на основании надлежаще

оформленного и подписанного обеими Сторонами усиленными квалифицированными

электронными подписями (далее – УКЭП) сформированного с использованием

Автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков» (далее – АИС

«Портал поставщиков») Документа о приемке в электронной форме, в соответствии с

правовыми актами Федеральной налоговой службы (далее - Документ о приемке), в

течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке.

2.7.3 Оплата поставленного товара осуществляется по цене единицы товара исходя из

количества поставленного товара, но в размере, не превышающем максимального

значения цены Контракта.

2.7.4 Оплата по Контракту осуществляется на основании электронного

структурированного Документа о приемке, в котором указывается: сумма,

подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер

неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок

расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

Поставщику по Контракту.

2.7.5 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа,пени).

2.7.6 Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,

указанного в статье 16 Контракта.

Статья 3 Сроки поставки

3.1 Начало срока поставки: 1 календарный день c даты заключения контракта.

3

3.2 Окончание срока поставки: 300 календарных дней с даты заключения контракта.

3.3 Поставка Товара осуществляется Заказчику на условиях и в сроки, установленные

Контрактом и Техническим заданием.

3.4 Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

Статья 4 Порядок приемки товара

4.1 Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки.

4.2 Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству,

техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в реестр контрактов. Изменение Контракта оформляется в порядке,

установленном в статье 12 Контракта.

4.3 Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств,

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4 Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5 Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы .

4.6 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8 Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) календарного дня.

4

4.9 Не позднее срока окончания поставки, Поставщик направляет Заказчику комплект

отчетных документов в соответствии с Техническим заданием, сформированный в

АИС «Портал поставщиков» электронный структурированный Документ о приемке,

подписанный Поставщиком УКЭП, сертификаты (декларации о соответствии),

обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), Транспортную

накладную, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.10 После получения от Поставщика комплекта документов, Заказчик и

Грузополучатель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней рассматривает результаты и

осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг) по Контракту

на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в

Контракте и Техническом задании, и Заказчик направляет Поставщику подписанный

Заказчиком УКЭП электронный структурированный Документ о приемке, либо

мотивированный отказ от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг).

В случае получения мотивированного отказа от Заказчика Поставщик устраняет

причины, указанные в таком мотивированном отказе в срок не более 7 (семи)

календарных дней, и представляет Заказчику электронный структурированный

Документ о приемке повторно.

4.11 К Документу о приемке предусмотренному пунктом 4.9 Контракта, могут

прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью.

4.12 Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может

проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться

эксперты, экспертные организации.

4.13 Поставщик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно

предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств. В

случае получения от Заказчика акта с перечнем выявленных дефектов, недостатков и

сроком их устранения Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан

устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и передать

Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями

комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков.

4.14 Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты

Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг).

4.15 Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику и

5

Грузополучателю с даты подписания Документа о приемке обеими сторонами.

Статья 5 Права и обязанности Сторон

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Контракта.

5.1.2 Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3 Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств

Поставщика по Контракту. На данный запрос Поставщик предоставляет ответ в

течение 3 (трех) рабочих дней.

5.1.4 Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5 Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании контрактов.

5.1.6 Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Контракта), в том числе в части количества,

ассортимента, комплектности этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7 При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2 Заказчик обязан:

5.2.1 Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в

течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков , а также

отклонять подписанный УКЭП Поставщиком электронный структурированный

Документ о приемке.

5.2.2 Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Контракта.

5.2.3 При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

6

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.2.4 Во взаимодействии с Департаментом информационных технологий города

Москвы в течение одного дня с даты заключения Контракта разместить в сети

Интернет по адресу www.mos.ru/widgets/citynews функционал, обеспечивающий

возможность выбора Поставщиком внешнего вида и размеров информационного блока

и содержащий необходимую техническую информацию (HTML-код), позволяющую

осуществить размещение информационного блока на официальном сайте Поставщика.

5.2.5 Приостановить оплату по Контракту с даты подачи искового заявления в

Арбитражный суд города Москвы о расторжении Контракта в связи с нарушением

Поставщиком обязательств по Контракту до даты вступления решения суда в

законную силу Заказчик уведомляет Поставщика о приостановке исполнения

Контракта в связи с подачей указанного иска в суд.

5.3 Поставщик вправе:

5.3.1 Требовать подписания в соответствии со статьей 4 Контракта Заказчиком УКЭП

электронный структурированный Документ о приемке по Контракту, при условии

предоставления Поставщиком документов, указанных в статье 4 Контракта и

соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента,

комплектности и других характеристик Товара по Контракту.

5.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 "Цена Контракта и порядок расчетов".

5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по Контракту.

5.3.4 Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор, на другого субпоставщика.

5.3.5 Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам

поставки товаров в рамках Контракта.

5.3.6 Приостановить поставку Товара по Контракту с даты предъявления Заказчиком в

Арбитражный суд города Москвы искового заявления о расторжении Контракта до

даты вступления решения Арбитражного суда города Москвы в законную силу.

7

5.3.7 За свой счет устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 10

(десяти) рабочих дней с момента заявления о них с несением всех расходов, связанных

с выполнением данного обязательства.

5.4 Поставщик обязан:

5.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Контракта и выполнить сопутствующие работы, услуги в соответствии с

требованиями Технического задания.

5.4.2 Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3 Поставщик обязан соответствовать установленным извещением об

осуществлении закупки требованиям к участникам данной закупки, и предоставлять

достоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило

ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.

5.4.4 Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.4.5 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения, об изменении режима налогообложения, в срок не позднее 5 (пяти)

календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в

установленный срок уведомления об изменении адреса фактического

местонахождения Поставщика, уведомления об изменении режима налогообложения

Поставщика, адрес и режим налогообложения, указанные в Контракте, будут

считаться действительными.

5.4.6 Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в

сети "Интернет"), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного,

коммерческого, финансового, личного характера, сведения, составляющие

коммерческую тайну, персональные данные вне зависимости от формы ее

предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям

Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную для

свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходе исполнения Контракта,

за исключением случаев, прямо предусмотренных Контрактом.

Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения

указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию

только в целях исполнения Контракта.

Поставщик обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной

8

конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Контракта, при их

обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О

персональных данных", Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об

информации, информационных технологиях и о защите информации".

5.4.7 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Контрактом.

5.4.8 В течение 2 (двух) календарных дней после поставки Товара/партии

Товара направить на Объект своих специалистов для выполнения сопутствующих

работ (услуг), предусмотренных Техническим заданием, по месту использования и

обеспечить вывоз с Объекта использованной упаковки (тары).

Статья 6 Гарантии

6.1 Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Контракте и Техническом задании.

6.2 Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании.

6.3 При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных

товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в

сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о

недостатках с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их

устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения

выявленных недостатков. При отказе Поставщика от составления или подписания

Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит

квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке,

предусмотренном Законом о контрактной системе, по итогам которой составляется

соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков.

Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с

требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4 В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.5 Если иное не предусмотрено Контрактом, гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара

(комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены

недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на

замененный, если иное не предусмотрено Контрактом.

9

6.6 Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.7 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8 Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.9 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.10 В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.11 Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный

срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по

причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7 Ответственность Сторон

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017

№1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и

признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. №1063» и иным законодательством Российской Федерации.

7.2 Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном настоящей

статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены Контракта, или в случае, если

Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент цены Этапа

исполнения Контракта (далее - Цена Контракта (Этапа)).

10

7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам

определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного

обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в

размере 1 процента Цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1

тыс. рублей.

7.4 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки

(или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной

системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта,

размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного

обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем

порядке:

7.4.1 в случае, если Цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену

контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта не

превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта составляет

от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

7.4.2 в случае, если Цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену

контракта:

10 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50

млн. рублей (включительно);

1 процент Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100

млн. рублей (включительно).

7.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения

Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет

11

стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте

таких обязательств) в следующем порядке:

7.5.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.5.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей

(включительно);

7.5.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.

рублей (включительно);

7.5.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.6 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

7.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей

(включительно);

7.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.

рублей (включительно);

7.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения

Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,

следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения

обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации цены Контракта

(отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму,

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом

(соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически

исполненных Поставщиком , за исключением случаев, если законодательством

Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.8 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

12

7.9 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может

превышать Цену Контракта.

7.10 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

7.11 Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если

докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла

вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.12 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товаров не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.13 Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не

освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

7.14 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8 Порядок расторжения Контракта

8.1 Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

8.1.1.1 Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2 Осуществление поставки некомплектных товаров, если Поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков или объемов поставки

товаров, предусмотренных Контрактом , включая график поставки.

13

8.1.1.4 Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5 В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Контракта, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6 Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или)

поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об

осуществлении закупки, указанной в преамбуле Контракта, требованиям к участникам

данной закупки (за исключением требования, предусмотренного ч. 1.1 (при наличии

такого требования) ст. 31 Закона о контрактной системе) и (или) поставляемому

товару или при определении поставщика Поставщик представил недостоверную

информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара

требованиям, указанным в пп. "а" п. 1 ч. 15 ст. 95 Закона о контрактной системе, что

позволило ему стать победителем данной закупки.

8.1.1.7 В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключение эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.1.1.8 В случае, если Поставщик отказывается от согласования новых условий

Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 2.5 Контракта.

8.1.2 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания УКЭП электронного структурированного Документа о приемке в срок,

предусмотренный Контрактом, без письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3 Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4 Ассортимент товаров или порядок его определения в Контракте не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5 Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае

если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2 Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке,

14

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3 Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о контрактной системе.

8.4 Решение об одностороннем расторжении Контракта может быть направлено

Сторонами в электронной форме посредством Единой информационной системы в

сфере закупок.

Статья 9 Обеспечение исполнения Контракта

ВАРИАНТ 1:

9.1 Обеспечение исполнения Контракта,не предоставляется в соответствии с частью

8.1 статьи 96 Закона о контрактной системе.

ВАРИАНТ 2:

9.2 Обеспечение исполнения Контракта представляется.

Поставщик внес обеспечение исполнения Контракта в размере ___ что составляет 5 %

максимального значения цены Контракта, предусмотренного извещением об

осуществлении закупки в форме безотзывной независимой гарантии/путем внесения

денежных средств.

Поставщик внес обеспечение исполнения контракта в размере ____в соответствии с

частью __ статьи 37 Закона о контрактной системе.

9.3 Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии

определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно в

соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.

ВАРИАНТ 1 (Используется при предоставлении Поставщиком обеспечения

исполнения Контракта в форме независимой гарантии. Независимая гарантия должна

соответствовать требованиям, установленным ст.45 Закона о контрактной системе):

Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии.

Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным ст.45

Закона о контрактной системе, а также предусматривать условие об обязанности

гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии

не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом

15

требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой

гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской

Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

ВАРИАНТ 2 (Используется при предоставлении Поставщиком обеспечения

исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика):

Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Контракту,

включая обязательства по уплате Поставщиком предусмотренных Контрактом

неустоек (штрафов, пеней), перечислены Поставщиком в размере, установленном в

настоящей статье Контракта, на счет Заказчика, указанный в статье "Адреса,

реквизиты и подписи Сторон"

Факт внесения Поставщиком денежных средств в обеспечение исполнения

обязательств по Контракту подтверждается платежным поручением с отметкой банка

о проведении платежа и списании средств со счета Поставщика и поступлением

денежных средств на счет Заказчика.

Внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения обязательств Поставщика по

Контракту денежные средства обеспечивают исполнение Поставщиком всех

обязательств Поставщика по Контракту, в том числе обязательств, связанных с

неисполнением либо ненадлежащим исполнением Контракта Поставщиком, включая

обязательства по возмещению Заказчику убытков по уплате Заказчику неустоек

(штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением либо

ненадлежащим исполнением Поставщиком предусмотренных контрактом

обязательств.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обеспеченных

внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из

внесенных Поставщиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств,

которую Поставщик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов,

пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств,

подлежащей уплате Поставщиком Заказчику по Контракту. Удержанные Заказчиком

денежные средства переходят в собственность Заказчика.

Денежные средства, в том числе часть этих денежных средств, в случае

уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7,

7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе

возвращаются Заказчиком Поставщику по истечении срока действия данного

обеспечения в срок до 15 (пятнадцати)календарных дней с даты исполнения

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства

возвращаются на банковский счет Поставщика, указанный в статье «Адреса,

реквизиты и подписи Сторон».

16

9.4 Обеспечение исполнения Контракта распространяется на случаи неисполнения или

ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, неуплаты

Поставщиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом, а также

убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим

исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

9.5 В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения

исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного

обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер

которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями

7.2 и 7.3 ст.96 Закона о контрактной системе.

9.6 В случае отзыва в соответствии с законодательством

Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в

качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление

банковских операций Поставщиком предоставляется новое обеспечение исполнения

Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком

Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер

такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые

предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За

каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного

настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке,

установленном в соответствии с статьей 7 Контракта.

Статья 10 Обстоятельства непреодолимой силы

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием

действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих

обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение

Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии

предвидеть и предотвратить.

10.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

17

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3 Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой

силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно

времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их

последствия.

Статья 11 Порядок урегулирования споров

11.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

11.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, допустимых действующим законодательством в сфере закупок,

подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

11.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1 В случае обмена документами при применении мер ответственности и

совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком

условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных

процедур, закрытых электронных процедур, такой обмен осуществляется с

использованием единой информационной системы путем направления электронных

уведомлений.

11.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

11.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

11.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения

18

взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 12 Срок исполнения, порядок изменения Контракта

12.1 Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Сторонами Контракта: 330 календарных дней c даты заключения контракта.

12.2 Приемка товаров по истечении предусмотренного Контрактом срока исполнения

обязательств Поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

Заказчиком.

12.3 Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов,

заключенных заказчиками.

12.4 Изменение и дополнение Контракта возможны по соглашению Сторон. Все

изменения и дополнения оформляются путем подписания Сторонами дополнительных

соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его

неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Дополнительные соглашения к Контракту, допустимых действующим

законодательством в сфере закупок подлежат регистрации в Реестре контрактов,

заключенных заказчиками.

Статья 13 Прочие условия

13.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в

письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны,

указанному в статье 16 Контракта, или нарочно, или в электронной форме с

использоавнием автоматизированных электронных система, а также с использованием

факсимильной связи, электронной почты. В случае направления уведомлений с

использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день

фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления

уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления

считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2 Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.

13.3 Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов, заключенных заказчиками, в

порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами

Российской Федерации и города Москвы.

19

Статья 14 Организация информирования о деятельности Сторон

14.1 Организация информирования о деятельности Сторон по Контракту

осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей Контракта, путем

размещения информации на сайтах Сторон в сети «Интернет», с использованием

которых осуществляется информирование неограниченного круга лиц об их

деятельности (далее – сайт), при наличии соответствующего сайта у Поставщика

(далее в рамках настоящей статьи - информационное взаимодействие).

14.2 Информационное взаимодействие Сторон осуществляется через специально

созданные информационные блоки, размещенные на сайтах Сторон.

14.3 В целях организации информационного взаимодействия Заказчик во

взаимодействии с Департаментом информационных технологий города Москвы в

течение одного дня с даты заключения Контракта размещает в сети Интернет по

адресу www.mos.ru/widgets/citynews функционал, обеспечивающий возможность

выбора Поставщиком внешнего вида и размеров информационного блока и

содержащий необходимую техническую информацию (HTML-код), позволяющую

осуществить размещение информационного блока на сайте Поставщика.

14.4 Поставщик вправе направить Заказчику информацию для ее размещения в

соответствующем информационном блоке.

14.5 Создание информационного блока на сайте Поставщика осуществляется путем

размещения технической информации, указанной в подпункте 14.3 настоящей статьи,

на сайте Поставщика в течение 10 календарных дней с даты заключения Контракта.

14.6 Наполнение информационного блока, размещенного на сайте Поставщика,

осуществляется Заказчиком во взаимодействии с Департаментом информационных

технологий города Москвы и с учетом согласования текста технической информации

Поставщиком.

14.7 Заказчик во взаимодействии с Департаментом информационных технологий

города Москвы еженедельно обеспечивает проверку факта размещения

информационного блока на сайте Поставщика.

Статья 15 Особые условия электронного взаимодействия Сторон

15.1 Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП

электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

соответствии с пунктом 4.10 статьи «Порядок приемки товара», посредством

использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом ведения Портала поставщиков, размещенном на официальном сайте АИС

«Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ (далее - Регламент), и Заказчиком УАИС

20

«Бюджетный учет» или Системы консолидированного управленческого учета Единой

медицинской информационно-аналитической системы (далее - СКУУ ЕМИАС).

15.1.1 При поставке товара Поставщик проверяет наличие стандартной товарной

единицы, обозначающей единичный товар и содержащей описание товара, его

характеристики, изображение поставляемого товара (далее – СТЕ) в АИС «Портал

поставщиков», используемой для оформления Поставщиком электронного

структурированного Документ о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ,

до первого оформления отчетных документов по Контракту Поставщик создает СТЕ с

описанием и характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС

«Портал поставщиков».

15.2 Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

электронного документооборота в соответствии с разделом Контракта «Особые

условия электронного взаимодействия Сторон» (далее – уполномоченные

должностные лица);

- обеспечивает получение УКЭП в аккредитованных удостоверяющих центрах в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для

должностных лиц, уполномоченных на подписание документов при исполнении

Контракта;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом;- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных

документов УКЭП.

15.3 Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

15.4 Электронные документы и информация в соответствии с пунктами 1 настоящей

статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют

дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за

исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном

носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

15.5 Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для

Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 16 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

21

ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное учреждение

здравоохранения города Москвы

Городская клиническая больница имени

С.П. Боткина Департамента

здравоохранения города Москвы

Адреса:

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город Москва, 2-й

Боткинский проезд, владение 5;

- фактический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город

Москва, 2-й Боткинский проезд, владение ПОСТАВЩИК:

____________________________

5;

Адреса:

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 6127,

- юридический: _____;

факс: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- фактический: _____;

Адрес электронной

Телефон: , факс: _____;

почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Адрес электронной почты: _____;

Получатель: _______________

Получатель: л/с_____________________;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5900;

ОГРН: _____;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6;

ИНН: _____;

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

КПП: _____;

БИК: __________________;

БИК: _____;

Название

Банка: ____________________________; Название Банка: _____;

р/с: _____;

р/с: _____________________________;

к/с: _____;

л/с: ___________________________;

л/с: _____;

к/с:

_____________________________________ Интернет сайт: _____;

;

Реквизиты счета для перечисления

_________________________

денежных средств в качестве обеспечения (ФИО лица, уполномоченного на

исполнения контракта: Департамент

подписание контракта)

Финансов города Москвы (ИНН

М.П.(при наличии)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ГБУЗ ГКБ им.

С.П.Боткина ДЗМ л/счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть544,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть544),

ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г.

Москве г. Москва, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

ОКОНХ 91511, 92120, 19310,

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5900,

22

ОКАТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00, ОКВЭД 85.11

Интернет сайт: http://botkinmoscow.ru/;

вного врача

откина ДЗМ

_____/ З.А.Багателия /

0 _г.

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание контракта)

М.П.

Приложение № 3 к Контракту

№ ____________________

от ______________________________

РАСЧЕТ ЦЕНЫ*

№

п/п

Перечень

поставляемых

товаров

Цена за единицу

Общая стоимость

с НДС ___ %

с НДС ___ %

(или

(или указывается,

Ед. изм. указывается, что Количество

что НДС не

НДС не

облагается),

облагается),

руб.

руб.

*Итоговая стоимость каждой позиции Контракта рассчитывается с учетом

коэффициента, который равен отношению предложенной победителем закупки Цены

Контракта к начальной (максимальной) цене контракта. Полученная итоговая

стоимость каждой позиции Контракта и общая итоговая Цена Контракта вносятся в

проект Контракта, направляемого Заказчиком победителю закупки.

23

!!_В_помощь_участникам_закупок

Памятка

для поставщика (подрядчика, исполнителя)

по электронному исполнению контракта

Заключенный по итогам данной закупки контракт предусматривает осуществление приемки

в электронной форме с использованием АИС «Портал поставщиков» в порядке,

установленном совместным приказом Главного контрольного управления города Москвы и

Департаментом города Москвы по конкурентной политике от 24.05.2022 № 28/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/22 в

соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пунктом

2.5.4 постановления Правительства Москвы от 19.07.2019 № 899-ПП.

Поставщик

1

2

Регистрация в АИС «Портал поставщиков»

Возможность формирования документов приемки товаров, работ,

услуг по контрактам заказчиков города Москвы появится после

регистрации организации и уполномоченных лиц в АИС «Портал

поставщиков».

Формирование документа исполнения

Создание исполнения в АИС «Портал поставщиков» подразумевает

использование (выбор из уже существующих, либо заведение

новой) Стандартной товарной единицы (СТЕ) под каждую позицию

спецификации контракта. С порядком создания СТЕ можно

ознакомиться по ссылке.

3

Направление в ЕИС документа исполнения для подписания

поставщиком

После нажатия в АИС «Портал поставщиков» на кнопку «Перейти

к подписанию» открывается новая вкладка браузера с

отображением страницы документа приемки в ЕИС.

4

Автоматическое открытие модального окна ЕИС для подписания

документа исполнения с Портала поставщиков и его

автоматическая отправка заказчику

Дата отправки в ЕИС = дата подписания в ЕИС.

5

Рассмотрение и подписание заказчиком документов приемки

Заказчик осуществляет полную либо частичную приемку,

направляет уведомление об уточнении или мотивированный отказ.

Заказчик

Бухгалтерские

системы заказчика,

ЕИС

Дополнительная информация:

- Инструкция по формированию документов приемки

- Полное руководство пользователя по электронному исполнению контрактов

- Видео-инструкции в телеграмм-канале

Протокол_НМЦ