Тендер - Пластификатор 1 группы (гиперпластификатор ) №242724803

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть03 Процедура закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть468 - Посмотреть таблицу с данными Конкурсные документы

plastifikator▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьpovtor▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

События в хронологическом порядке 29.03.2023
11:34:21 Размещение приглашения к участию в процедуре закупки plastifikator▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьpovtor▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ОАО« Мозырский домостроительный комбинат »

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Гомельская обл., г. Мозырь, Лельчицкое шоссе,15

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Главный инженер ОАО «Мозырский домостроительный комбинат»

________________Банчук П.Л.

« 29 » марта 2023 г.

КОНКУРСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

на закупку: Пластификатор 1 группы (гиперпластификатор )

Размещено:

На официальном сайте www.Icetrade.by

ПРИГЛАШЕНИЕ

К участию в конкурсе

(далее – конкурсное приглашение)

Вид конкурса: Открытые торги.

Сведения о заказчике (организаторе, уполномоченной организации):
1.1. полное наименование: ОАО «Мозырский домостроительный комбинат»
1.2. место нахождения: г. Мозырь, Лельчицкое шоссе, 15
1.3. фамилия, имя, отчество контактного лица: Рудник Андрей Игоревич., Хомич Александр Николаевич.,
1.4. номер контактного телефона/факса _▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
1.5. адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
1.6. иные сведения ______________-________________________________

Сведения о государственной закупке:
2.1. предмет закупки: Пластификатор 1 группы (гиперпластификатор )
2.2. объем закупки: 120 тонн в год. ( по 10 тонн в месяц.)
2.3. место поставки товаров:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГомельская обл., г. Мозырь, Лельчицкое шоссе,15.,
2.4. источник финансирования закупки: Собственные средства предприятия.
2.5. ориентировочные сроки осуществления закупки: До 31.12.2023
(Доставка или Самовывоз)
2.6. иные сведения: доставка по заявке ОАО «Мозырского домостроительного комбината»

Сведения о конкурсе:

3.1. сроки, место и порядок представления конкурсных документов:

До 10.04.2023г. до 11:00 г. Мозырь, Лельчицкое шоссе, 15

3.2. конкурсные документы представляются:

3.2.1. на языке (языках) __Русский_________________

3.2.2. по адресу г. Мозырь., Лельчицкое шоссе, 15

3.2.3. платно (бесплатно): бесплатно

3.2.3.1. цена конкурсных документов ______-______________

3.3. конкурсные предложения (предложения):

3.3.1. место и порядок представления г.Мозырь., Лельчицкое шоссе, 15

3.3.2. конечный срок подачи: До 10.04.2023г. до 11:00

3.3.3. информация о допуске юридических и физических лиц к участию в конкурсе: к процедуре закупки допускаются резиденты и не резиденты РБ.

3.3.4. наличие образцов для испытаний - 2кг.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

Пластификатор 1 группы (гиперпластификатор )

С процедурой понижения цены!

Условие оплаты: отсрочка платежа 30 к.д.

Рекомендаций от заводов КПД не менее 2 лет.

Требования к закупаемому материалу:

Пластификатор 1 группы (гиперпластификатор ) массовой долей сухих веществ не менее 35%, плотностью не меее 1,09 кг/м 3 .

Отсутствие замедления набора прочтности в 1 сутки твердения.

Предоставление образцов обязательно!

Проведение испытания в лабораторных условиях на предприятии ОАО «Мозырский домостроительный комбинат»

Заключение по результатам испытания.

ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

Торги проводятся в соответствии Положением о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 года № 229.

Порядок участия претендентов во вскрытии предложений.
Представители претендентов допускаются к участию в процедуре вскрытия конкурсных предложений. Претенденты должны иметь следующие документы, удостоверяющие их полномочия
- представители организаций – доверенность и документ, удостоверяющий личность, либо документ, подтверждающий полномочия директора, - в случае представительства без доверенности.
Присутствующие представители участников торгов расписываются в журнале конкурсной комиссии.
При вскрытии конкурсных предложений будут объявлены наименование претендентов, участвующих в конкурсе, проверено наличие установленных условиями конкурса документов и оглашено содержание предложений, а также информация об изменениях, отзывах предложений и всех других обстоятельствах, о которых, по мнению организатора конкурса, должно быть сообщено при вскрытии предложений.
К процедуре закупки допускаются резиденты РБ и не резиденты РБ.

Расходы на участие в конкурсе

Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своего конкурсного предложения. ОАО «Мозырский домостроительный комбинат» возместит участникам понесенный ими реальный ущерб в порядке, установленном законодательством, только в следующих случаях: если решение о выборе поставщика (подрядчика, исполнителя) не будет утверждено или согласовано в соответствии с требованиями Положения о порядке выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении государственных закупок на территории Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 года № 229., если до заключения договора в ходе рассмотрения вопроса об обжаловании действий (бездействия) и решений ОАО «Мозырский домостроительный комбинат» и (или) конкурсной комиссии руководителем принято решение о прекращении конкурса;

если до заключения договора в результате проверки (ревизии) уполномоченными на то органами будут выявлены нарушения в проведении конкурса и сделаны соответствующие предписания.

4. Ознакомление и приобретение конкурсных документов

4.1. Заинтересованные в участии в конкурсе юридические и физические лица вправе изучить конкурсные документы, не приобретая их, и получить дополнительную информацию в ОАО «Мозырский домостроительный комбинат» по адресу г.Мозырь ул. Лельчицкое шоссе 15.,

Контактное лицо: Рудник Андрей Игоревич, Хомич Александр Николаевич _▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

4.2. Приобретение конкурсных документов осуществляется в соответствии с пунктом 3 конкурсного приглашения.

4.3. При выдаче конкурсных документов участники, их получившие, регистрируются с указанием наименования, места нахождения, контактного телефона участника.

5. Разъяснение конкурсных документов

5.1. Участник вправе письменно обратиться с запросом о разъяснении конкурсных документов, но не позднее 10.04.2023г.

Не позднее 10.04.2023г. письменный ответ на любой запрос, связанный с разъяснением конкурсных документов, будет направлен направившему запрос участнику, а также будут уведомлены о содержании запроса и ответа на него (без указания участника, его направившего) остальные участники, получившие конкурсные документы.

6. Дополнения конкурсных документов

6.1. В случае издания дополнения к конкурсным документам или обращения одного или нескольких участников с просьбой о его продлении в связи с невозможностью подготовки и представления им (ими) конкурсных предложений в установленные сроки ОАО «Мозырский домостроительный комбинат» может продлить окончательный срок представления конкурсных предложений (в период до его истечения).

6.2. Об издании дополнений все участники будут уведомлены.

7. Официальный язык и обмен документами и сведениями

7.1. Обмен документами и сведениями между ОАО «Мозырский домостроительный комбинат» и участниками может осуществляться посредством почты, нарочно, факса.

Для оперативности принятия решений допускается передача сведений по факсу с обязательным последующим подтверждением вышеуказанными способами. Неподтвержденные сведения не подлежат учету.

8. Квалификация участников

8.1. Предварительный квалификационный отбор участников проводится одновременно с процедурой вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников.

8.2. Показателями, учитываемыми в ходе предварительного квалификационного отбора участников при размещении заказов на закупку товаров являются:

Реквизиты претендента

- наименование претендента;

- местонахождение;

- УНП, ОКПО;

- банковские реквизиты;

- наличие отзывов заказчиков о производимой продукции от заводов КПД за последние 2 года

- наличие системы контроля качества, соответствующей международным стандартам

- заверенные копии сертификатов на изделия

-сведения об изменениях, вносимых в наименование участника, правопреемстве, периоде работы

-информация об участии участника в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах с указанием предмета иска за последние три года

-наличие производственной базы

-наличие лаборатории входного контроля

9. Порядок оформления конкурсного предложения и прилагаемых документов.

Претендент должен изучить конкурсные документы. Если претендент не предоставит всю требуемую в соответствии с конкурсными документами информацию или подаст конкурсное предложение, не отвечающее требованиям

конкурсных документов, то это может явиться основанием для снятия его конкурсного предложения с рассмотрения.

Конкурсное предложение представляется в 3 экземплярах: оригинал и две копии.

Конкурсное предложение должно быть отпечатано и подписано претендентом или лицом, уполномоченным в полной мере выступать от лица претендента при подписании договора. Все страницы конкурсного предложения, кроме рекламных материалов, должны быть подписаны лицом, подписавшим конкурсное предложение.

В конкурсном предложении не должно быть никаких исправлений, внесенных между строчками. Исправления, внесенные поверх текста, или стертые участки текста будут считаться действительными только в том случае, если эти исправления заверены подписью лица, подписавшего конкурсное предложение. Конкурсное предложение должно быть составлено на одном из государственных языков Республики Беларусь. Все приложения и пояснения к конкурсному предложению материалы, а также проспекты, иллюстрации, техническая документация и другие приложенные к конкурсному предложению материалы также должны быть составлены на одном из государственных языков Республики Беларусь или иметь приложенный перевод содержания на указанные языки.

9.1 Обязательное содержание конкурсного предложения:

Конкурсное предложение претендента должно содержать:

заявку на участие в торгах

Заявка на участие в торгах представляется претендентом по форме приложения;

Реквизиты претендента

- наименование претендента;

- местонахождение;

- УНП, ОКПО;

- банковские реквизиты;

Содержание предложения:

- цена выполнения заказа

- сроки выполнения работ

- условия оплаты

- срок действия конкурсного предложения.

- гарантийные обязательства,

10. Срок действия конкурсного предложения

10.1. При необходимости не позднее, чем за десять календарных дней до истечения срока действия конкурсного предложения,

ОАО «Мозырский домостроительный комбинат» может просить участника о продлении срока действия его предложения.

Участник имеет право отклонить данное предложение. Срок действия его конкурсного предложения в этом случае заканчивается в первоначально установленный срок.

11. Подача конкурсного предложения

11.1. Конкурсное предложение должно быть представлено по адресу и в сроки, указанные в подпункте 3.3 пункта 3 конкурсного приглашения. В случае изменения этих сроков все участники будут уведомлены.

11.2. Конверты с конкурсными предложениями будут регистрироваться в порядке их поступления, о чем по требованию участника может быть выдана соответствующая расписка.

12. Запоздавшие конкурсные предложения

Все конкурсные предложения, полученные после 11:00 10.04.2023г. будут возвращены участникам невскрытыми.

13. Изменение и отзыв конкурсного предложения

13.1. Участник вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение без утраты конкурсного обеспечения до 11:00 10.04.2023г.

13.2. После указанного срока не допускается внесение изменений по существу конкурсного предложения.

14. Конкурсное обеспечение

Конкурсное обеспечение представляется на случаи:

представления участником недостоверной информации о своих квалификационных данных либо не подтверждения их;

установления недобросовестных действий участника;

отказа выбранного поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленные сроки подписать договор.

14.2. В случае продления срока действия конкурсных предложений участник, принявший предложение об этом, продлевает срок действия конкурсного обеспечения либо должен предоставить новое конкурсное обеспечение на продленный срок.

15. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями

15.1. Конверты с конкурсными предложениями будут вскрыты конкурсной комиссией в 11:00 10.04.2023г. по следующему адресу:

ОАО «Мозырский домостроительный комбинат» г. Мозырь, Лельчицкое шоссе, 15

15.2. Все участники, представившие конкурсные предложения в установленные сроки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями.

15.3. Копии протокола заседания конкурсной комиссии в части сведений о процедуре вскрытия конвертов с конкурсными предложениями будут

направлены отсутствовавшим участникам по их запросу в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса.

16. Рассмотрение конкурсных предложений

16.1.Рассмотрению на соответствие требованиям конкурсных документов подлежат конкурсные предложения, прошедшие процедуру вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

Конкурсные предложения будут рассмотрены до: в течение десяти рабочих дней со дня проведения процедуры вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, но при проведений испытаний образцов этот срок может быть продлён.

16.2. Конкурсная комиссия может просить участников дать разъяснения по представленным ими конкурсным предложениям.

16.3. В случае выявления несоответствий конкурсного предложения требованиям конкурсных документов ОАО «Мозырский домостроительный комбинат» уведомит об этом участника, представившего такое конкурсное предложение, и предложит ему внести соответствующие изменения в течение определенного срока.

Допускается внесение следующих изменений в части:

документов и сведений, о которых указано в пункте 13 раздела «Инструкции участникам конкурса» настоящих конкурсных документов;

исправления выявленных арифметических ошибок с согласия или по просьбе участника (за исключением исправления цены товара (работы, услуги)).

17. Отклонение конкурсных предложений

17.1. Конкурсное предложение будет отклонено, если:

оно не отвечает требованиям конкурсных документов;

участник, представивший его:

- отказался внести в него изменения и исправить выявленные в нем ошибки или неточности;

- находится в процессе ликвидации, реорганизации или признания в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельным (банкротом);

- представил недостоверную информацию о себе;

- не представил либо представил неполную (неточную) информацию, касающуюся его квалификационных данных, и отказался представить соответствующую информацию в приемлемые для заказчика (организатора, уполномоченной организации) сроки;

- не соответствует квалификационным требованиям;

- не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством к осуществлению поставки товаров (выполнению работ, оказанию услуг), являющихся предметом конкурса;

по истечении окончательного срока представления конкурсных предложений представил новое конкурсное предложение. В этом случае будут отклонены оба конкурсных предложения;

выбранный поставщик (подрядчик, исполнитель) отказался подтвердить или не подтвердил свои квалификационные данные.

17.2. Все конкурсные предложения будут отклонены до выбора наилучшего из них:

в случае утраты необходимости приобретения товаров (работ, услуг) в связи с чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами;

если все конкурсные предложения содержат невыгодные условия.

17.3. Уведомление участнику (ам), конкурсное (ые) предложение (я) которого (ых) отклонено (ы), с указанием причины отклонения будет направлено в течение трех рабочих дней после принятия решения с указанием причины отклонения.

17.4. Конкурсная комиссия не несет ответственности перед участниками при объявлении процедуры закупки не состоявшейся по причине отклонения всех конкурсных (ценовых) предложений до выбора лучшего из них, а так же в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

18. Оценка конкурсных предложений и выбор поставщика

- наиболее низкая цена – 60 балов

- положительный опыт работы, рекомендательные письма за последние 2 года – 5 баллов

- гарантийное обязательство и гарантийное обслуживание - 5 баллов

- сроки поставки – 10 балов

- условия оплаты – 10 балов

- доставка товара – 10 балов

Наиболее низкая цена – 60 баллов.
Количество баллов, остальным Участникам рассчитывается по коэффициенту из соотношения:
К ц =Ц н /Ц 1…n
где –
Ц н – самая низкая ценна,
Ц 1…n – цена, предложения каждого из участников Количество баллов набранных участником определяется по формуле:
Е ц =К ц *60

Положительный опыт работы, рекомендательные письма за последние 2 -года) – 5 баллов.

Гарантийное обязательство и гарантийное обслуживание максимально 5 лет - 5 баллов. Количество баллов остальным участникам рассчитывается по коэффициенту соотношения:
К г =Г 1… n /Г max
Г 1…n – срок гарантии, предлагаемый Участниками,
Г max – максимальный предложенный срок гарантии.
Количество баллов набранных Участником определяется по формуле:
Е г =К г *5

Срок поставки:
В течение 15 календарных дней – 10 баллов.
В течение 30 календарных дней – 8 баллов.
В течение 45 календарных дней – 6 баллов.
В течение 60 календарных дней – 2 баллов.

Условия оплаты, отсрочка платежа:
60 календарных дней – 10 баллов.
50 календарных дней – 9 баллов.
40 календарных дней – 8 баллов.
30 календарных дней – 7 баллов.
15 календарных дней – 6 баллов.
Предоплата до 30% - 4 балла.
Предоплата до 50% - 2 балла.
Предоплата более 50% - 0 баллов.

Доставка товара:

На склад покупателя – 10 баллов.

Самовывоз – 5 баллов.

18.3. Решение конкурсной комиссии о выборе наилучшего конкурсного предложения и поставщика (подрядчика, исполнителя) либо ином результате конкурса:

будет принято в срок до 21. 04 .2023г но может быть продлено в связи с проведением испытаний.

18.4. О результатах выбора участника-победителя будет направлено соответствующее уведомление всем участникам в течение трех рабочих дней с момента принятия решения об этом.

18.5 Заказчик оставляет за собой право принимать или отвергать любое конкурсное предложение, а также прекратить процесс конкурса и отказаться от всех предложений в любое время до присуждения контракта закупки, не неся при этом никакой ответственности перед участниками конкурса, а также каких либо обязательств по информированию участников относительно причин такого действия. Заказчик не обязан присуждать контракт закупки претенденту, подавшему предложение с наименьшей ценой.

19. Заключение договора

19.1. Договор подлежит заключению в течение 5 дней после уведомления победителя.

20. Извещение о результате конкурса

20.1. Все участники конкурса будут уведомлены о результате конкурса до: в течение трех рабочих дней после заключения договора либо принятия решения об ином результате открытого конкурса

20.2. Информация о результате конкурса будет направлена для размещения в ИРУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» для размещения в бюллетене «Конкурсные торги в Беларуси и за рубежом» и в ИС «Тендеры» на сайте этого предприятия в срок до: в течение пятнадцати календарных дней после заключения договора либо принятия решения об ином результате конкурса.

Председатель комиссии П.И. Медведчук - зам. генерального директора по коммерческим вопросам

Секретарь

конкурсной комиссии: А.И. Рудник - инженер ОМТС

Члены комиссии: С.П. Жмуранков - начальник ОМТС (больничный) С.Н. Бриш - начальник ЮБ

Л.Н. Машкова - начальник СЭ Л.П. Мащиц - начальник ПТО

Н.В. Судас - гл.Энергетик

Г.Н. Боев - начальник сантехучастка

Т.В. Герцик - начальник СИЛ