Тендер - Капитальный ремонт хранилища серной кислоты №1 ОВ СОЭ №272652856

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение_2_Методика_на_1984_г..docx
• ДОКУМЕНТАЦИЯ_ГПБ.doc
• 0409_2024_02_04_Хранилище_серной_кислоты_V_80м3__базовые_цены.xlsx
• Приложение__1__Таблица_1__Правила_применения_расценок_на_отдельные_виды_работ_..docx
• Приложение__3___ЛСР__4.xlsx
• Приложение__4_Конъюнктурный_анализ_цен.xlsx
• Техническое_задание.pdf
• ПОДРЯД__типовой_дог_Ноябрь_2022_для_торгов.doc

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Примечание. Данные правила распространяются на федеральную и все территориальные сметно-нормативные базы РФ, при условии, отсутствия иных указаний по применению расценок от регионального центра по ценообразованию.

- Посмотреть таблицу с данными

Порядок формирования ресурсной части расценок из ведомственных сборников СНБ 1984 (1991) г.г.

Принять затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, и разряд рабочих в соответствии с принятой расценкой базы 1984 г.

Рассчитать затраты на эксплуатацию машин и механизмов в уровне цен 2000 г. на основании индекса перехода от базы 1984 г. к базе 2001г. Единица измерения «руб». При расчете в программном комплексе WinРИК расценку добавлять в смету отдельной позицией «Прочие механизмы».

Определить затраты труда машинистов на единицу измерения работ на основании заработной платы механизаторов в базисном уровне цен, индекса пересчета на заработную плату из базы 1984г. в базу 2001г. и коэффициентов перехода от оплаты труда рабочих к затратам труда. (определяется по таблицам 4, 5).

Определить затраты труда машинистов в 1 рубле затрат на эксплуатацию «Прочих механизмов».

Учесть разницу индексов удорожания к эксплуатации машин и механизмов и к заработной плате. Применяется при выполнении расчетов в программном комплексе WinPИК.

Выполнить расчет материальных ресурсов – аналогично с расчетом затрат на эксплуатацию машин и механизмов.

пример расчета по расценке ЦВММ5-2-39, объем работ 1,22т:

Трудозатраты основных рабочих: 106,23 чел.-ч. на единицу измерения, всего на объем работ трудозатраты основных рабочих 129,6 чел.-ч. Средний разряд рабочего строителя: 4. При использовании других расценок 1984 года, разряд рабочих, для которых упоминается, использовать тарифы для конкретного разряда.

Расчет затрат на эксплуатацию машин и механизмов: 26,56*21,6*1,22, где 26,56 – затраты на эксплуатацию машин и механизмов по СНБ 1984 г., 21,6 – индекс перехода от базы 1984г. к базе 2001 г., 1,22 – объем работ.

Затраты труда машинистов на единицу измерения расценки: 10,62*19,5*0,08=16,567 чел.-ч., где 10,62 – заработная плата механизаторов в базе1984 г., 19,5 – индекс пересчета на заработную плату из базы 1984 г. в базу 2001 г., 0,08 – коэффициент перехода от оплаты труда рабочих к затратам труда (таблица 6).

Затраты труда машинистов в 1 рубле затрат на эксплуатацию машин и механизмов: 16,567/(26,56*21,6)=0,0289 чел.-ч, где 16,567 – затраты труда машинистов на единицу измерения расценки (получили в п.3), 26,56 – затраты на эксплуатацию машин и механизмов по СНБ 1984 г., 21,6 – индекс перехода от базы 1984г. к уровню цен 2001 г.

Заработная плата механизаторов: 10,62*19,5=207,09 руб., где 10,62 – заработная плата механизаторов в базе1984 г., 19,5 – индекс пересчета на заработную плату из базы 1984 г. в базу 2001 г. Доля заработной платы механизаторов в 1 рубле затрат на машины и механизмы высчитывается следующим образом: 207,09/573,70=0,36 руб., где 573,70 –затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость материальных ресурсов: 3,10*19,7*1,22, где 3,10 – стоимость материальных ресурсов в базе 1984 г., 19,7 – индекс пересчета из базы 1984 г. к базе 2001 г., 1,22 – объем работ.

Таблица 2. Вид расценки в сборнике базы 1984 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица 3. Вид расценки в программном комплексе WinРИК в базе 2001г.

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица 4. Вид расценки в программном комплексе Гранд-Смета в базе 2001г.

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица 5. Распределение по разрядам рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах (строительно-монтажных, ремонтно-строительных, пусконаладочных работах), при 40-часовой рабочей неделе с нормальными условиями труда, без учета их повышения на тяжелых и особо тяжелых работах, а также на работах с вредными и особо вредными условиями труда

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица 6. Коэффициенты перехода от оплаты труда рабочих в прямых затратах (руб.) в ценах на 01.01.2000г. к затратам труда (чел.-ч) для нормальных условий производства работ

- Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_3

Приложение № 2

к Техническому заданию

на выполнение работ по капитальному ремонту хранилища серной кислоты № 1 ОВ СОЭ на ПАО «Ижсталь»

- Посмотреть таблицу с данными

МЕТОДИКА

определения стоимости дополнительных объемов работ

г. Ижевск, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3

II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 3

III. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 3

IV. МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 5

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 5

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 7

VII. ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ 8

VIII. ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ 8

IX. ЛИМИТИРОВАННЫЕ И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 8

X. СОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СМЕТ И СМЕТ ВЗАМЕН 10

XI. ПРИЛОЖЕНИЯ 10

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Методика определения сметной стоимости дополнительных работ (далее - Методика) разработана на основании действующих в Российской Федерации нормативно-методических документов в области ценообразования и сметного нормирования и определяет правила формирования сметной стоимости работ при строительстве, техническом перевооружении, модернизации, реконструкции, капитальном и текущем ремонте зданий и сооружений, капитальном и текущем ремонте оборудования (кроме мобильной техники) объектов ПАО «Ижсталь».

При наличии разночтений в действующих нормативно-методических документах в области ценообразования и сметного нормирования по какому-либо вопросу надлежит руководствоваться документом, вышедшим последним.

Положения, приведенные в Методике, обязательны для всех предприятий и организаций, участвующих в процессе независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

• СНБ – Сметно-нормативная база.
• Сметное подразделение - структурное подразделение ПАО «Ижсталь», осуществляющее функции ценообразования и сметного нормирования на работы по строительству, техническому перевооружению, модернизации, реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования (кроме мобильной техники) объектов ПАО «Ижсталь».
• Базисно-индексный метод – метод определения стоимости строительства, основанный на использовании текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен.
• «Прайсовые» позиции сметы – стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующих в СНБ и принятых в смете по текущей стоимости на основании подтверждающих документов.
• РЦЦС – Региональный центр по ценообразованию в строительстве.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

• Основанием для определения сметной стоимости являются исходные данные Заказчика, а именно: техническое задание, проектная документация стадии «Р» (рабочая документация: чертежи, спецификации, схемы и т.д.), решения по организации строительства, ведомости потребных материалов и оборудования, ведомости объёмов работ, составленные на основании актов обследования и ведомостей дефектов.
• Предоставленная техническая документация должна содержать достаточные исходные данные по организации и очередности строительства, номенклатуре, количеству и характеристиках необходимых для выполнения работ материалов и оборудования, особые условия производства работ и усложняющие факторы.
• Объемы и виды работ должны соответствовать указанным в проектной документации стадии «Р», ведомостям объемов работ, документации, указанной в п.3.1, быть достаточными для выполнения полного комплекса работ, учитывать, при необходимости, вспомогательные работы.
• Усложняющие факторы и условия производства работ должны быть обоснованы ПОС. При отсутствии ПОС (не разрабатывается) необходимо указывать факторы в ведомости объемов работ. Особые условия учитывать в соответствии с Приложением №8 к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Минстрой России) от 04.08. 20 г. № 421/пр (далее-Методика, утвержденная приказом Минстроя РФ №421/пр от 04.08.2021г., в редакции приказа Минстроя России от 07.07.2022 №557/пр»).
• Сметная документация нумеруется при формировании объектного сметного расчета (сметы) с учетом номера и наименования главы сводного сметного расчета.
• Нумерация локальных сметных расчетов (смет) производится следующим образом: первые две цифры соответствуют номеру объекта или номеру цеха, вторые четыре цифры – году выпуска сметной документации, третьи две цифры означают номер главы сводного сметного расчета (для объектов капитального строительства, капитального ремонта, реконструкции, техперевооружения, модернизации), четвертые – порядковый номер регистрации по данному объекту (цеху), например:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2-71. Номера объектных смет (объектных сметных расчетов) по такой системе нумерации не включают в себя последние две цифры, соответствующие номерам локальных сметных расчетов (смет), например: №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
• Сметная документация составляется с применением актуальной ФСНБ (ред. 2020 с изм. 1-9).
• В случае отсутствия прямой расценки в СНБ подбирается расценка, максимально подходящая по составу работ, с указанием «применительно». Текст в наименовании расценок оставляется без изменения с добавлением пояснения.
• При отсутствии прямых расценок и возможности расчета по расценкам «применительно» допускается использование ведомственных сборников СНБ 1984 (1991) г. Порядок включения данных расценок указан в Приложении № 2.
• При подсчете объемов работ на основании проектной документации в графу «количество» заносится формула расчета.
• Результаты вычислений и итоговые данные в сметной документации производятся следующим образом:
• в локальных сметных расчетах (сметах) построчные и итоговые цифры округляются до целых рублей;
• в объектных сметных расчетах (сметах) итоговые цифры из локальных сметных расчетов (смет) показываются в тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой;
• в сводных сметных расчетах стоимости строительства или ремонта итоговые суммы из объектных сметных расчетов показываются в тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой.
• Для капитального строительства, капитального ремонта, технического перевооружения, модернизации, реконструкции составление сводного сметного расчета обязательно.
• Накладные расходы и сметная прибыль начисляются в сметной документации в процентах от ФОТ по видам строительных, монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ в соответствии с методиками:
• Накладные расходы - Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденная приказом Минстроя РФ №812/пр от 21.12.2020г., с изменениями от 02.09.2021, № 636/пр и 611/пр (далее Методика по определению накладных расходов)
• Сметная прибыль - Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя РФ №774/пр от 11.12.2020г. с изменениями от 22.04.2022 № 317/пр (далее Методика по определению сметной прибыли)
• Локальные сметы выпускаются по форме 4 (Приложение № 3).
• При определении сметной стоимости изготовления металлоконструкций (в том числе строительных), допускается применение сборников ФЕРм38 только в случае изготовления из металлопроката поставки Заказчика. Применение сборников ФЕРм38 для определения сметной стоимости изготовления строительных металлоконструкций поставки Подрядчика, изготавливаемых из металлопроката поставки Подрядчика - недопустимо. В данном случае в сметной документации принимается стоимость металлоконструкций по сборникам ФСНБ (ФССЦ Книга 07).
• Правила применения расценок на отдельные виды работ приведены в Приложении №1.
• При подготовке сметной документации максимально использовать возможности программных комплексов по автоматизированному выпуску сметной документации.
• В выходных формах локальных смет раскрывать (выводить на печать) информацию на уровне расценки, в том числе, но не ограничиваясь:
• индексы пересчета в текущий уровень цен с указанием обоснования (наименование, номер, пункт, дата и орган утверждения документа);
• коэффициенты, применяемые к позиции с указанием обоснования (наименование, номер, пункт документа);
• формулы расчета объема и стоимости, при внесении «прайсовых» позиций.
• В концовках сметной документации указывать обоснование (наименование, номер, пункт, дата и орган утверждения документа) коэффициентов, индексов пересчета в текущий уровень цен, норм лимитированных затрат.
• При отсутствии указаний в настоящей Методике руководствоваться положениями законодательной, нормативно-методической документации в области ценообразования и сметного нормирования, действующими на территории РФ.

МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

• Расчет текущей стоимости работ производится базисно-индексным методом ценообразования.
• Пересчет сметной документации из уровня цен 01.01.2000г. в текущие цены осуществляется с применением договорного индекса изменения сметной стоимости и договорного коэффициента к текущей стоимости дополнительных работ, утвержденных договором подряда.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

• Сметная стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования принимается по актуальной СНБ. В случае отсутствия информации о сметной стоимости материалов, изделий, конструкций или оборудования в сметно-нормативной базе в сметно-нормативной базе стоимость принимается на основании конъюнктурного анализа (приложение №4).
• В качестве обоснования материалов, изделий, конструкций и оборудования, стоимость, которых отсутствует в СНБ, прописывать «конъюнктурный анализ цен» с указанием даты составления.
• Расчет базисной сметной стоимости таких позиций производится методом «обратного счета» с применением договорного индекса удорожания.
• Расчет базисной сметной стоимости оборудования, стоимость которого определена на основании конъюнктурного анализа, производится методом «обратного счета» с применением индекса на оборудование, ежеквартально публикуемого в письмах Министерства строительства Российской Федерации.
• В сметной стоимости «прайсовых позиций» учитывается начисление транспортных и заготовительно-складских расходов. Заготовительно-складские определяются в процентах от средней (отпускной) цены с учетом транспортных расходов в размере:
• 2% для материалов;
• 0,75% для металлоконструкций;
• 1,2% для оборудования (с учетом расходов на комплектацию (при начислении в соответствии с п.5.11)).
• Транспортные расходы на оборудование, не учтенные в средней (отпускной) цене оборудования, принимаются в размере 3% от средней (отпускной) стоимости без учета заготовительно-складских расходов.
• Транспортные расходы на материалы, изделия и конструкции начисляются в размере процента транспортных расходов по материалам-аналогам, имеющимися в СНБ.

Пример расчета: ФССЦ-04.1.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3

Сметная цена: 592,76 руб.

Отпускная цена: 515,43 руб.

Цена без заготовительно-складских расходов: 592,76/1,02=581,14 руб.

Транспортные расходы: 581,14-515,43=65,71 руб.

Процент транспортных расходов: 65,71/515,43*100%=12,75%

В данном примере расчета, при определении сметной стоимости бетона, отсутствующего в СНБ («прайсовая позиция»), необходимо учитывать транспортные расходы в размере 12,75% от средней (отпускной) цены без учета заготовительно-складских расходов.

• Расходы на комплектацию оборудования учитываются в сметной стоимости, если комплектация производится Подрядчиком или другой организацией по поручению Заказчика в соответствии с заключенным договором. Допускается учет в сметной стоимости расходов на комплектацию оборудования поставки Затраты в размере 0,8% от стоимости оборудования (без учета транспортных и заготовительно-складских расходов).
• На основании принятых проектных решений допускается замена основных материальных ресурсов, включенных в ресурсную часть расценки. При замене ресурса расход материала учитывать в соответствии с проектом, паспортными данными или данными, предоставленными поставщиком. Данный подход применим, когда использование материальных ресурсов, заложенных в проекте, предусматривает более высокие эксплуатационные характеристики конструктивных решений, но не меняет технологические и организационные схемы производства работ.
• Исключать и добавлять ресурсы (материалы) в сметной документации допускается внутри расценки. В этом случае при выпуске локальной сметы обязательно отображать измененные ресурсы.
• Сметная стоимость материальных ресурсов и оборудования включается в состав сметной документации независимо от того, кто их приобретает, в том числе поставки Заказчика («давальческие»), при этом из итога сметной стоимости работ сметная стоимость материальных ресурсов и оборудования поставки Заказчика исключается. За итогом показывается справочная информация о номенклатуре и сметной стоимости материалов и оборудования поставки Заказчика.
• Допускается включение сметной стоимости материальных ресурсов и оборудования поставки Заказчика по фактическим ценам, если на момент составления сметной документации заключены договора на поставку и имеется информация о закупочных ценах.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

• Корректировка расценок в части механизмов не допускается. Исключение составляют те случаи, когда замена строительных машин и механизмов обусловлена изменением технологических и организационных схем, что подтверждено ПОС. Исключаемые и добавляемые ресурсы (машины и механизмы) в сметных расчетах учитываются отдельной позицией. Внутри расценки корректировки не допускаются.
• При использовании для производства работ Подрядчиком механизмов Заказчика затраты на эксплуатацию машин и механизмов Заказчика подлежат возмещению на основании договора аренды машин и механизмов.

Возмещение происходит в соответствии с условиями договора аренды машин и механизмов. При приемке выполненных работ Заказчик выставляет Подрядчику счет за аренду механизмов. Сумма к возмещению определяется, исходя из расчета фактического времени работы машин и механизмов, подтвержденных и согласованных Заказчиком, и договорных цен 1 часа работы соответствующего механизма.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

• Затраты на энергоносители (электроэнергия, сжатый воздух, вода), предоставляемые Заказчиком, вычитаются из стоимости работ после начисления лимитированных затрат в следующем порядке:
• Учтенные в составе затрат на материальные ресурсы - прямым счетом, как материал поставки Заказчика («давальческий»);
• Учтенные в составе затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов - исходя из расчета нормативной потребности энергоресурса (кВт-ч, м3) в составе маш.-часа эксплуатации машин и механизмов, определенной по нормативам на основании «Федеральный (территориальный) сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств» и стоимости единицы энергоресурса. При расчете базисно-индексным методом стоимость единицы энергоресурса определяется по сборнику ТСЭМ. При расчете ресурсным методом – по каталогам текущих цен соответствующего региона;

Пример расчета возмещения затрат на энергоносители Заказчика представлен в Приложении №4.1.

• • В случае, если в стоимости работ учтены затраты на эксплуатацию компрессоров, но Подрядчик использует сжатый воздух поставки Заказчика, затраты на эксплуатацию компрессоров вычитаются из стоимости работ отдельной позицией по смете.

ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ

• При производстве демонтажных работ, в случае возникновения материалов, изделий и конструкций, пригодных для повторного применения (лом стальной, лом шамотный и пр.), за итогом локальных смет, справочно, приводятся возвратные суммы, из итога локальных смет не вычитаются. Справочная сумма показывается отдельной строкой «В том числе возвратные суммы» и определяется расчетом номенклатуры и количества получаемых для последующего использования материалов, изделий и конструкций. Стоимость материалов, изделий и конструкций, пригодных для повторного применения, предоставляется бухгалтерией.

ЛИМИТИРОВАННЫЕ И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ

• Лимитированные затраты, включаемые в сводный сметный расчет:
• Размер средств на строительство временных зданий и сооружений определяется расчетным путем за фактически построенные здания и сооружения.
• Командировочные расходы определяются расчётно. В данную статью включаются расходы, связанные с командированием только основных рабочих подрядчика исходя из следующих лимитов:
• по найму жилого помещения – в размере не более 700 руб. в сутки на человека из числа только основных рабочих;
• проезд – от города постоянного нахождения контрагента до места проведения работ и обратно закладывается не более стоимости проездного билета в плацкартном вагоне пассажирского поезда по тарифам РЖД только основных рабочих.

При отсутствии ЖД сообщения на данном направлении или недостаточного количества мест способ проезда согласовывается с заказчиком дополнительно.

• суточные – в размере не более 700 руб. в сутки на человека из числа только основных рабочих.

Для расчета резерва командировочных расходов численность основных рабочих определяется расчетным путем на основании сметной трудоемкости и потребного времени выполнения работ.

СОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СМЕТ И СМЕТ ВЗАМЕН

• В период реализации проекта (выполнения работ) дополнительные сметы составляются при увеличении физических объемов работ (без изменения расценки) и добавлении новых видов работ. Объемы по расценке в дополнительной смете прописываются формулой, как разница между полным объёмом работ (подлежащим к выполнению с учетом увеличения) и объемом работ из основной (договорной) сметы по данной позиции.
• В период реализации проекта (выполнения работ) сметы взамен составляются при уменьшении физических объемов, заменой (исключением одних и добавлением других) видов работ. Замена видов работ (расценок) производится в связи с ошибками, допущенными при разработки сметной документации, без увеличения физических объёмов работ по работам, предусмотренным договором подряда, а не возникших в период реализации проекта (выполнения работ).
• В процессе согласования проектно-сметной документации (до подписания Заказчиком Акта приема-передачи проектной документации) сметы выполняются только взамен.
• Дополнительные сметы и сметы взамен составляются в том же уровне цен и с учетом той же методики составления смет, что и договорные сметы.

Формула расчета сметной стоимости дополнительных смет и смет взамен:

S доп= S тек х К осн х К доп,

Где:

S доп – сметная стоимость дополнительных работ в текущем уровне цен;

S тек – сметная стоимость работ, определенная с учетом требований данной методики и в том же уровне цен, что и договорные сметы;

К осн – договорной коэффициент к текущей сметной стоимости работ в соответствии с договором подряда;

К доп – договорной коэффициент к текущей сметной стоимости дополнительных объемов работ в соответствии с договором подряда.

• Наименование должно включать в себя номер основной сметы, в дополнение или взамен которой составляется новая.
• В обосновании указывается основание из основной сметы, а также основание внесения коррективов.
• Нумерация по дополнительной смете или смете взамен дублируется из основной сметы с дополнением «изм.» или «доп.».

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 «Таблица 1 «Правила применения расценок на отдельные виды работ».

Приложение № 2 «Порядок формирования ресурсной части расценок из ведомственных сборников СНБ 1984 (1991) г.г.».

Приложение № 3 «Типовая форма Локального сметного расчета по ТЕР».

Приложение №4 «Конъюнктурный анализ цен»

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Документация

по открытому запросу предложений на Оказание услуг на капитальный ремонт хранилища серной кислоты №1 ОВ СОЭ

Запрос предложений № ГП417832

(https://etp.gpb.ru)

г. Ижевск 2024 г.

Содержание

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общие сведения о процедуре запроса предложений

Публичное акционерное общество «Ижсталь» (ПАО «Ижсталь» (далее – «Организатор) настоящим объявляет о проведении открытого запроса предложений (далее – «Запрос предложений») и приглашает юридические лица и ИП (далее – «Участник(и)») подавать свою Заявку (Оферту) на право заключения Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору (далее – «Договор») на оказание услуг на капитальный ремонт хранилища серной кислоты №1 ОВ СОЭ.
Извещение о проведении Запроса предложений публикуется на электронной торговой площадке (https://etp.gpb.ru ) (далее – «ЭТП»). Регистрационный номер Запроса предложений – № ГП417832.

Контактное лицо всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставления документов – Чуракова Дарья Сергеевна, тел.: (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, эл. почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности при возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора. Контактное Останин Константин Георгиевич, тел.: (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, эл. почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Все приложения к настоящей Документации по Запросу предложений (ранее и далее – «Документация/Закупочная документация») являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Оферта (Форма №1) с Приложениями.

Приложение № 2. Техническое задание.

Приложение № 3. Проект Договора с Приложениями

Правовой статус процедур и документов

Данная процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте.

Обращаем внимание на то, что Заявка Участника в соответствии со ст. 435 и ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации является Офертой, которая не может быть отозвана в течение всего периода выполнения работ, указанного в Документации и Оферте с Приложениями Участника. Заявка Участника связывает его обязательствами выполнить работы, указанных в Заявке, в случае получения Участником от Организатора подтверждения о принятии Заявки Участника в порядке, предусмотренном Документацией.

В случае потери актуальности Заказчиком, Организатор оставляет за собой право изменить условия, приостановить и/или отменить настоящую процедуру без оценки и/или акцепта полученных Оферт, а также компенсации каких-либо расходов и/или убытков Участников, с последующим уведомлением о таком приостановлении и/или отмене процедуры всех Участников.

Прочие положения

Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств перед Участником, независимо от хода и результатов Запроса предложений.

Информация, предоставленная Участником для участия в Запросе предложений, не сообщается лицам, не имеющим отношения к проведению данной закупочной процедуры, а также другим Участникам Запроса предложений, за исключением предоставления информации в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В свою очередь, Организатор и Заказчик вправе раскрывать конфиденциальную информацию:

• своим сотрудникам,
• директорам,
• акционерам/участникам,
• аффилированным лицам,
• лицам, осуществляющим ведение бухгалтерского учета,
• аудиторам (включая аудиторов Заказчика и аудиторов Предприятий группы лиц, входящих в ПАО «Мечел»),
• профессиональным консультантам,
• кредитным, финансовым организациям и иным лицам, предоставляющим финансирование Заказчику или ее аффилированным лицам (в том числе, ведущим переговоры о потенциальном финансировании),
• рейтинговым агентствам,
• биржам,
• судебным, контрольным, надзорным, правоохранительным органам и организациям,
• банкам, действующим в соответствии с применимым законодательством.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

Характеристики объекта, требования к результату выполненных работ в отношении которых объявлена процедура Запроса предложений, приведены в Техническом задании на Оказание услуг на капитальный ремонт хранилища серной кислоты №1 ОВ СОЭ изложенном в Приложении №2 к Документации.

Аналогичное предложение

Участник взамен/дополнительно предложения предусмотренного Техническим заданием (Приложение №2), вправе подать аналогичное предложение. В рамках аналогичного предложения Участник вправе предложить иной порядок выполнения работ, при условии соответствия достигнутого результата требованиям Технического задания, при этом параметры Технического задания (функциональные и качественные характеристики, указанные в Техническом задании) не подлежат изменению Участником.

Аналогичное предложение не должно ухудшать функциональные и качественные характеристики выполненных работ, указанные в Техническом задании (Приложение №2). Аналогичным предложением не являются какие-либо предложения по изменению условий договора, графиков выполненных работ или иных параметров предоставления работ.

ДОГОВОР/ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ЗАКЛЮЧАЕМЫЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Проект Договора представлен в Приложении № 3 к Документации. Участник Запроса предложений при подаче Заявки обязан выразить согласие с условиями и редакцией проекта Договора. либо выразить согласие с условиями и редакцией проекта Договора и направить в составе Заявки протокол разногласий к проекту Договора. Возможно предоставление Участником Протокола разногласий к проекту Договора Приложение № 3 к Документации, по следующим пунктам: [Указать пункты]
Заказчик имеет право выразить свое несогласие с представленным Протоколом разногласий.

В случае если в качестве Победителя закупочной процедуры выбран действующий Поставщик, заключается Дополнительное соглашение к действующему договору, заключенному между Заказчиком и Победителем-действующим Поставщиком Заказчика.

Победитель Запроса предложений, направивший проект Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору на этапе подачи Заявки, не вправе отказаться от подписания Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору (в том числе, Приложений, являющихся его неотъемлемой частью).

Лицо, с которым заключается Договор/Дополнительное соглашение к действующему договору, признается уклонившимся от заключения Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору, заключаемого по результатам проведения закупочной процедуры, в том числе, в сроки, установленные Уведомлением о признании Участника Победителем.

Отказом от подписания Договора/Дополнительного соглашения и(или) спецификации в частности признается:

прямой отказ от подписания Договора/Дополнительного соглашения к действующему договора, выраженный в письме Победителя Запроса предложений;

не предоставление Заказчику со стороны Победителя Запроса предложений Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения согласованного Победителем и Заказчиком Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору от Заказчика;

предъявление при редактировании/подписании согласованного Победителем и Заказчиком Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору дополнительных требований в противоречие ранее согласованным;

предоставление проекта Договора/Дополнительного соглашения к действующему Договору, который не содержит существенные условия, установленные в Документации, Техническом задании и (или) в Оферте Участника, и отказ во внесении изменений в форму Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору.

В случае если Победитель Запроса предложений отказывается/уклоняется заключать Договор/Дополнительное соглашение к действующему договору на условиях, указанных в настоящей Документации, Техническом задании и Оферте Участника, Организатор Запроса предложений вправе отменить результаты закупочной процедуры либо может принять решение о заключении Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору с Участником Запроса предложений, предложившим наилучшие условия после Участника, чья Заявка выбрана Организатором подлежащей к акцепту, а также обратиться за судебной защитой в соответствии с гражданским и процессуальным законодательством РФ. Аналогичная процедура может быть проведена, если Участник, Оферта которого выбрана подлежащей акцепту, не выполняет свои обязательства по Договору/Дополнительному соглашению к действующему договору, заключенному по результатам проведения настоящей закупочной процедуры.

При заключении Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору на условиях авансовой оплаты Заказчик вправе потребовать финансовое обеспечение по Договору на возврат авансовых платежей. Все расходы, связанные с предоставлением такого обеспечения, несет Участник.

Финансовое обеспечение по Договору на возврат авансовых платежей должно иметь форму банковской гарантии (независимой гарантии), составленной с учетом требований статей 368 – 379 Гражданского кодекса РФ и следующих условий:

Размер гарантированной суммы по банковской гарантии не может быть меньше суммы авансового платежа, совершаемого Заказчиком.

Срок действия банковской гарантии должен быть не менее срока исполнения обязательств Участником, в обеспечение которых выдается банковская гарантия, увеличенный не менее чем на 3 (три) месяца.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и безусловной.

Форма банковской гарантии утверждается Заказчиками. Иная форма банковской гарантии согласовывается сторонами не позднее, чем за 10 (десять) банковских дней до предполагаемой даты ее выдачи.

В качестве гарантов по банковским гарантиям могут выступать банки, занимающие на момент выдачи гарантии 50 верхних позиций в официальных рейтингах крупнейших банков России, или международные банки с рейтингом не ниже Bаа3/BВВ-.

В случае просрочки предоставления банковской гарантии Участником срок оплаты авансового платежа продляется на срок, равный сроку просрочки предоставления банковской гарантии. При этом Заказчик не несет и не может быть привлечен к ответственности за несвоевременное исполнение Заказчиком обеспеченных банковской гарантией обязательств по Договору/Дополнительному соглашению и(или) спецификации к действующему Договору.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ

Общие требования к Заявке

Для участия в Запросе предложений Участник должен подготовить электронную Заявку (ранее и далее – «Заявка» и/или «Оферта»). Электронные версии документов по тексту должны полностью соответствовать оригиналам документов. Оригиналы документов, входящие в состав Заявки, по запросу Организатора должны быть направлены Организатору в порядке, предусмотренном разделом 6. Документации. Заявка оформляется Участником на ЭТП путем загрузки документов, предусмотренных Документацией. Участник должен разместить на ЭТП Заявку, включающую следующие документы:

Оферту (коммерческое предложение) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в Документации по Запросу предложений (раздел 8, форма № 1).

Анкету Участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в Документации (раздел 8, форма № 2).

Проект Договора, составленный по форме, предусмотренной пунктом 3.1 Документации и протокол разногласий к Договору (протокол разногласий допускается по пунктам проекта Договора, указанным в п. 3.1. Документации). Участник обязан при подаче Заявки выразить согласие с условиями проекта Договора: Участнику на каждом листе проекта Договора, необходимо указать следующий текст «[Участник – полное наименование Участника] с редакцией Договора ознакомлен и полностью согласен», рядом должны быть указаны фамилия и инициалы уполномоченного лица Участника, стоять подпись уполномоченного лица и оттиск печати Участника (при наличии у Участника печати). Участник не должен заполнять преамбулу Договора, реквизиты Договора, ставить подписи и оттиск печати в разделе «ПОДПИСИ СТОРОН».

Согласие на обработку персональных данных от руководителя Участника, Главного бухгалтера Участника и ответственного лица Участника, по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в Документации (раздел 8, форма №3).

Сведения о судебных разбирательствах за последние 12 (двенадцать) месяцев, в которые вовлечен Участник по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в Документации (раздел 8, форма № 4).

Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям Документации. Перечень документов приведен в пункте 5.2 Документации.

Для удобства обработки данных, помимо оформленной надлежащим образом Заявки в сканированном виде, Участник обязан разместить Анкету Участника в электронном виде.

Каждый документ, входящий в состав Заявки, должен быть подписан/заверен (где применимо) лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от имени Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности. В последнем случае доверенность прикладывается к Заявке. Каждый документ, приложенный к Заявке, должен быть скреплен оттиском печати Участника (при наличии у Участника печати согласно законодательству).

Никакие исправления в тексте Заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью лица, подписывающего Оферту, расположенной рядом с каждым исправлением, с расшифровкой ФИО, должности, даты и скреплением оттиском печати Участника (при наличии у Участника печати согласно законодательству).

При загрузке данных на ЭТП имена сканированных файлов должны быть логичными и характеризовать содержимое. Рекомендуемые форматы файлов: ; .xls; ; .tif; . Каждый документ должен быть отсканирован в отдельном файле (не допускается ситуация, когда каждая страница документа сканируется как отдельный файл, один файл – один документ) в формате PDF разрешением не менее 240 dpi и быть пригодным к прочтению. Внутри файла все страницы документа должны располагаться идентично оригиналу – вертикально, либо горизонтально. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть наименованы так, чтобы из их названия было понятно, какой документ в каком файле находится.

В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен загрузить вместо такого документа составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую гарантии соответствия Участника данному требованию. При этом Участник должен понимать, что предоставление объяснений об отсутствии требуемого документа в составе Заявки ни в коем случае не обязывает Организатора запроса предложений принять Заявку такого Участника к рассмотрению, по существу.

Участник в рамках Заявки обязан подготовить и подать основное предложение (в Приложении №1 к Оферте) и имеет возможность дополнительно подать альтернативное предложение:

Основное предложение – предложение, включающее в себя требуемое выполнение работ и их объем, согласно Технического задания.

Альтернативное предложение – предложение Участника в составе заявки, содержащее одно или несколько измененных, относительно содержащихся в основном предложении, коммерческих решений, характеристик выполняемых работ (в случае возможности рассмотрения аналогов) или иных условий Договора (альтернативное предложение не может отличаться от основного только ценой).

Участник в рамках Заявки имеет возможность подать как основное предложение (в Приложении №1 к Оферте), так и альтернативное предложение.

Требования к сроку действия Заявки

Оферта действительна в течение срока, указанного Участником в Оферте. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней с даты Оферты.

Требования к языку Заявки

Все документы, входящие в состав Заявки, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего в пункте 4.3.2.

Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен нотариально заверенный перевод этих документов на русский язык (если применимо – апостилированный/легализованный). При выявлении расхождений между переводом на русский язык и оригиналом документа Заказчик будет принимать решение на основании представленного перевода на русский язык.

Организатор, так и Заказчик, вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

Требования к валюте Заявки
4.4.1 Все суммы денежных средств в документах, приложенных к Заявке, должны быть указаны в валюте Российской Федерации, за исключением нижеследующего.
4.4.2 Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту Российской Федерации исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

Разъяснение Документации

Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей Документации. Запросы на разъяснение Документации по Запросу предложений должны подаваться на ЭТП.

Организатор в разумный срок ответит на вопрос Участника, который он получит не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до истечения срока приема Заявок. Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем Участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем Участникам на ЭТП. Организатор оставляет за собой право не отвечать на отдельные вопросы.

Внесение изменений в Документацию

4.6.1 Организатор в любой момент до вскрытия Заявок Участников на ЭТП на участие в Запросе предложений вправе внести изменения в настоящую Документацию.

4.6.2 Все потенциальные Участники Запроса предложений незамедлительно уведомляются о сути таких поправок с уведомлением на ЭТП. Организатор не несёт ответственности в случаях, когда Участник не осведомлен о внесенных изменениях.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОКУМЕНТАЦИИ

Общие требования

Участвовать в процедуре Запроса предложений может любое юридическое лицо и ИП, являющееся резидентом РФ и нерезидентом РФ, соответствующее требованиям Документации, а также коллективный Участник – организации которые заключили между собой соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, способные на законных основаниях выполнить условия Договора/Дополнительного условия к действующему договору.

Для участия в закупочной процедуре на право заключения Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору, Участник самостоятельно или коллективный Участник в целом должен отвечать следующим требованиям:

Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческую компетентность, опыт и репутацию.

Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие разрешительные документы на деятельность и выполнение работ в рамках Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору).

Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным Документацией требованиям.

Документами, подтверждающими соответствие Участника вышеуказанным требованиям и прилагаемым к подаваемой Заявке, являются:

Документы, подтверждающие правоспособность Участника:

копия устава в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями с отметкой налогового органа (индекс документа 1-СУ);

копия свидетельства о постановке на налоговый учет (индекс документа 2-СУ);

копии документов, подтверждающих избрание и назначение лица, действующего от имени юридического лица без доверенности (далее – руководитель) (приказ о назначении и протокол собрания уполномоченных органов об избрании (назначении)) -копии решений участника/протоколов собрания должны быть надлежаще оформлены в соответствии с законодательством РФ (нотариально удостоверены, если иное не предусмотрено законом) или предоставить сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям законодательства РФ по указанному вопросу, в том числе справку (письмо) в произвольной форме, в котором указано, что такое нотариальное удостоверение не требуется, с указанием причин (индекс документа 3-СУ);

копия доверенности на право подписи Заявки и входящих в нее документов в случае, если документы подписываются представителем по доверенности (с образцом его подписи) (индекс документа 4-СУ);

копия решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью (если требуется в соответствии с уставными документами Участника и законодательством), или (в случае, если сделка, согласно законодательству, не является для Участника сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) – справку (письмо) в произвольной форме, в котором должно быть указано, что такое одобрение не требуется, с указанием причин (индекс документа 5-СУ);

копия решения о согласии на совершение крупной сделки (если требуется в соответствии с уставными документами Участника и законодательством), или (в случае, если сделка согласно законодательству, не является для Участника крупной) – справку (письмо) в произвольной форме, в котором должно быть указано, что такое одобрение не требуется, с указанием причин (индекс документа 6-СУ);

копия соглашения, определяющего права и обязанности организаций, устанавливающего лидирующую организацию во взаимоотношениях с Заказчиком и солидарную ответственность организаций за своевременное и полное исполнение Договора (предоставляется только коллективным Участниками (индекс документа 7-СУ);

копия банковской карточки с образцами подписей единоличного исполнительного органа Участника (индекс документа 8-СУ).

Документы, подтверждающие финансовую состоятельность Участника:

копия справки из налоговых органов о задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней (индекс документа 9-СУ);

копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за 3 (три) года деятельности и за последний отчетный период с отметкой налогового органа о получении либо с предоставлением копии уведомления (квитанции) о предоставлении бухгалтерской отчетности в электронном виде (индекс документа 10-СУ).

Документы, подтверждающие техническое соответствие выполняемых работ требованиям Технического задания:

Рабочая документация, сметная документация;

копии благодарностей и отзывов от клиентов по предмету Запроса предложений (индекс документа -СУ);

иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов (индекс документа -СУ).

Для удобства обработки документов, указанных в пункте 5.2.1 на каждом документе в верхнем правом углу указывается индекс документа.

Каждый документ, предоставляемый Участником по настоящему пункту, должен быть подписан уполномоченным лицом Участника закупки и скреплен оттиском печати (при наличии), за исключением нотариально заверенных копий, апостилированных/легализованных переводов оригиналов документов, выданных третьими лицами, и оригиналов документов, подготовленных типографским способом в виде брошюр, книг. Документы, предоставленные на иностранном языке должны быть удостоверены апостилем/легализацией (если применимо) и представлены с переводом на русский язык.

В случае, если в соответствии с применимым законодательством страны регистрации Участника представление тех или иных документов невозможно, Участник обязан представить информационное письмо-справку за подписью уполномоченного лица Участника с объяснением таких причин, а также (насколько это возможно) аналогичный документ, близкий по содержанию к запрашиваемому, с апостилем (если применимо)/легализацией и переводом на русский язык.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ И ЕЕ ПРИЕМА

Порядок подачи Заявки на ЭТП

Заявка на участие в Запросе предложений подается на ЭТП в сроки, указанные в извещении на ЭТП и на условиях интернет-ресурса (https://etp.gpb.ru) и в соответствии с регламентом его работы.

Организатор заканчивает принимать Заявки на участие в Запросе предложений в сроки, указанные в извещении на ЭТП, либо в новое установленное время, в случае внесения изменений.

При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений с уведомлением всех Участников на ЭТП. Организатор не несёт ответственности в случаях, когда Участник не осведомлен о внесенных изменениях.

Порядок предоставления оригинала Заявки

(требуется исполнение в случае дополнительного запроса Организатора)

Участник Запроса предложений по запросу Организатора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого запроса обязан доставить оригиналы документов, входящих в состав Заявки, включая предусмотренные п.5.2 Документации выше, либо их нотариально заверенные копии. Организатор оставляет за собой право отклонить Заявку Участника в случае отказа от предоставления документов, указанных в настоящем пункте.

Адрес доставки корреспонденции для Организатора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ижевск, ул. Новоажимова, дом 6 (с прим. для ОЗУ) Контактное лицо – Чуракова Дарья Сергеевна, тел.: (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, эл. почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

ОЦЕНКА ЗАЯВОК, ПРОЦЕДУРА ПЕРЕТОРЖКИ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Общие положения

Оценка Заявок на участие в Запросе предложений осуществляется Закупочной комиссией.

В рамках оценки проверяется:

правильность оформления Заявок, их достоверность и соответствие требованиям Документации;

соответствие Участников требованиям Документации;

соответствие технической части Заявок (Техническое предложение) требованиям, установленным в Техническом задании.

В рамках оценки Закупочная комиссия может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Заявок, в том числе представление отсутствующих документов. При этом Закупочная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Заявки. Участник обязан ответить на такой запрос в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса включительно. Отсутствие ответа на запрос может быть рассмотрено Закупочной комиссией как причина для отклонения Заявки участника.

При проверке правильности оформления Заявки Закупочная комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Заявки.

В случае изменения текста формы Заявки, предусмотренной разделом 8 настоящей Документации, Организатор вправе оставить указанную Заявку без рассмотрения.

По результатам проведения оценки Закупочная комиссия имеет право отклонить Заявки, которые:

не отвечают требованиям к оформлению, не соответствуют формам, установленным и утвержденным настоящей Документацией;

не содержат полного пакета документов, предусмотренного Документацией, или отсутствующие документы не предоставлены Участником по дополнительному запросу Организатора в сроки, установленные в таком запросе;

поданы Участниками, которые не отвечают требованиям Документации;

в представленных документах имеются недостоверные сведения об Участнике;

Участник находится в процессе ликвидации или реорганизации, или в отношении Участника возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) или имеются признаки, в соответствии с которыми Участник может быть признан несостоятельным (банкротом) в соответствии с применимым законодательством;

поданы после истечения срока для подачи Заявки.

В случае если подавшие Заявки Участники соответствуют любому из критериев, предусмотренных законом РСФСР от 22.03.1991 г. №948-1 (ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральному закону от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О защите конкуренции", или иному законодательству, принятому в его развитие, такие Участники рассматриваются как единая группа аффилированных между собой лиц, и от них должна быть представлена одна единая Заявка, в противном случае Закупочная комиссия имеет право отклонить все поступившие от данной группы лиц Заявки.

Организатор, так и соответствующий Заказчик, вправе рассматривать Оферту полностью или в части с возможностью акцепта любой позиции, с возможностью разделения объема внутри позиции между Участниками.

В рамках закупочной процедуры предложения Участников могут оцениваться по следующим критериям:

Предложенная стоимость;

Условия оплаты;

Сроки/условия поставки;

Гарантийные обязательства;

Опыт работы;

Договорные условия;

Соответствие техническим требованиям Заказчика;

Финансовое состояние Участника;

Благонадежность Участника;

Правоспособность Участника;

и прочее.

Процедура переторжки (регулирование цены)

Организатором запроса предложений предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт (в том числе, предложений аналогов) путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены и/или улучшения иных условий.

Участники запроса предложений, приглашенные на процедуру переторжки, вправе не участвовать в ней по любой из представленных Оферт (по основному предложению или альтернативному), тогда его Оферта, по которой он не участвовал в процедуре переторжки, остается действующей с ранее объявленной ценой.

Процедура переторжки проводится с использованием функционала ЭТП. Порядок проведения процедуры переторжки определяется правилами данной площадки.

Уведомление Участников о результатах Запроса предложений

Информация об окончательных результатах Запроса предложений в данной Закупочной процедуре будет направлена Участникам посредством электронного сообщения.

Организатор оставляет за собой право не мотивировать свое решение по определению победителей Запроса предложений.

ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ОФЕРТУ

Оферта (Форма № 1)

начало формы

На бланке Участника

Председателю Закупочной комиссии

«_____»_______________ года

Исх. №____________________

ОФЕРТА

(коммерческое предложение)

на участие в запросе предложений

на право заключения Договора/Дополнительного соглашения

к действующему договору на оказание услуг на капитальный ремонт хранилища серной кислоты №1 ОВ СОЭ

Запрос предложений № ГП417832

(https://etp.gpb.ru )

Настоящим (Участник – указать полное название юридического лица, представившего Оферту) в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании (Устава/доверенности) (далее – «Участник»), в соответствии с объявленной Вами процедурой запроса предложений на ЭТП направляет настоящую Оферту (коммерческое предложение) (далее – «Оферта») и предлагает осуществить выполнение работ по условиям, срокам, в объеме и по цене, указанным в Приложении № 1 к настоящей Оферте, являющимся неотъемлемой частью настоящей Оферты.

Настоящая Оферта является, в соответствии со ст. 435 и ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации, безотзывной в течение всего периода выполнения работ, указанного в Приложении № 1 к настоящей Оферте. При этом в случае направления Организатором информации о минимальных ценах не будет истолковано нами в качестве отказа в принятии настоящей Оферты, которая продолжает действовать в срок, указанный в настоящей Оферте или до момента принятия Организатором или отказа в принятии нашей окончательной Оферты (если будет направлен).

Участник заверяет и гарантирует, что вся информация, представленная Организатору в связи с настоящей Офертой, включая каждый документ, приложенный к Оферте, является верной, полной и точной, насколько это известно Участнику, действующему добросовестно и разумно при предоставлении такой информации Организатору, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на принятие решения Организатором по итогам проведения закупочной процедуры.

Участник несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в Оферте, включая каждый документ, приложенный к Оферте. Предоставление Участником недостоверных сведений и/или отказ в заключении /незаключение Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору на условиях, предусмотренных настоящей Офертой, по итогам запроса предложений является основанием для взыскания с Участника убытков, причиненных в результате указанных действий.

Участник настоящим гарантирует, что в случае признания настоящей Оферты наилучшей по результатам запроса предложений, (полное наименование Участника) заключит с Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (ПАО «Ижсталь») Договор/Дополнительное соглашение к действующему договору в редакции Заказчика по форме, приложенной к Закупочной документации закупочной процедуры ГП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Приложение №3), согласованный с Заказчиком протокол разногласий, при его наличии, на условиях, изложенных в Приложениях к настоящей Оферте, в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения экземпляров Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору, подписанных Заказчиком.

Организатор, так и соответствующий Заказчик, вправе аналогично рассматривать Оферту (коммерческое предложение) в части основного/альтернативного предложения – полностью или в части, с возможностью акцепта любого лота полностью или в части, учитывая комплектность по определенным лотам акцепт Оферты несколькими Заказчиками.

Наша Оферта связывает нас обязательствами выполнить работы в объеме, в сроки, по цене и на условиях, указанных в Оферте, и в приложениях к ней. В случае получения нами от Вас подтверждения о принятии нашей Оферты в течение срока действия Оферты по электронному адресу: Указать адрес электронной почты.

Срок действия Оферты: 60 календарных дней c даты настоящей Оферты.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Офертой, к условиям Оферты применяются условия Закупочной документации по закупочной процедуре № ГП417832.

ОСНОВНОЕ (АЛЬТЕРНАТИВНОЕ) ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

- Посмотреть таблицу с данными

Указанная стоимость подтверждается прилагаемыми сметами.

Начало выполнения работ (услуг) ____________________________________.

Окончание выполнения работ (услуг) _________________________________.

[Указать условия оплаты]

[Указать гарантийные обязательства]

[Указать место оказания услуг/выполнение работ]

[Указать сроки выполнения работ/оказания услуг]

[Указать прочие условия]

Контактное лицо: ФИО (полн.)

Должность:

Телефон:

E-mail:

Приложения:

Приложение № 1 к Оферте: Техническое предложение [____] л.

Приложение № 2 к Оферте. Анкета Участника, на [____] л.

Приложение № 3 к Оферте. Согласие на обработку персональных данных, на [____] л.;

Приложение № 4 к Оферте. Сведения о судебных разбирательствах, на [____] л.

Проект Договора/дополнительного соглашения к действующему договору на [____] л.

Пакет документов, подтверждающий финансовую состоятельность и правоспособность Участника (№№ 1-СУ – #-СУ), на [____] л.

Пакет документов по технической части предложения (№№#-СУ – #-СУ), на [____] л.

Иные документы – опросные листы/чертежи т.д..

- Посмотреть таблицу с данными

Исп.:

Тел.:

конец формы

Инструкции по заполнению:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

Оферту следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Оферта должна быть подписана уполномоченным лицом Участника и скреплена оттиском печати Участника (при наличии у Участника печати).

Не допускается удаление текста из формы №1 «Образец Оферты», кроме текста, написанного курсивом и текста в квадратных скобках.

Все поля для заполнения должны быть обязательно заполнены Участником.

Приложение № 1 к Оферте:
начало формы
Приложение № 1 к Оферте на участие в Запросе предложений № ГП417832
исх. №_____ от «__» _____________202_ г.
Техническое предложение
по открытому запросу предложений на право заключения
Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору
на оказание услуг на капитальный ремонт хранилища серной кислоты №1 ОВ СОЭ.
Запрос предложений № ГП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Участник: _________________________________________
Суть технического предложения. Необходимо отразить информацию в соответствии с Техническим заданием (при этом параметры Технического задания (функциональные и качественные характеристики, указанные в Техническом задании (Приложение №2 к Документации) не подлежат изменению Участником)
Настоящее Техническое предложение имеет правовой статус Оферты и действует в течение срока действия Оферты, который составляет: (указать в соответствии с текстом Оферты и ЗД).
В случае наличия противоречий в условиях, указанных в настоящем Техническом предложении и Офертой, применяются положения Оферты.
_____________________________ __________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
М.П.
конец формы

Приложение № 2 к Оферте: Анкета Участника (Форма № 2)

начало формы

Приложение № 2 к Оферте на участие в Запросе предложений № ГП417832

исх. №_____ от «__» _____________202_ г.

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

Инструкции по заполнению:

Данную инструкцию не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

Анкету Участника необходимо заполнить в файле формата Word, который загружен в составе документации к данному отбору на ЭТП.

Рекомендации по заполнению формы Анкеты Участника указаны в примечаниях в ячейках данных в форме Анкеты Участника в формате Word.

Участник указывает дату и номер Заявки на участие в Запросе предложений.

Участники должны заполнить форму Анкеты Участника по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных необходимо указать слово «нет» или поставить прочерк.

Анкета Участника должна быть подписана 1). руководителем Участника или представителем Участника по доверенности; 2). главным бухгалтером Участника. В случае если руководитель Участника исполняет обязанности главного бухгалтера, Участнику необходимо предоставить документ, подтверждающий данный факт (приказ об исполнении руководителем функций главного бухгалтера).

Инструкции по загрузке на ЭТП:

Участник оформляет заполненную Анкету Участника в соответствии с требованиями пункта 4.1.4. Документации.

Участник загружает на ЭТП Анкету Участника в двух форматах:

- скан-копия оригинала Анкеты Участника, подписанного уполномоченным лицом, скрепленного оттиском печати Участника (файл в формате PDF);

- заполненная Анкета Участника (файл в формате Word) (для удобства обработки данных Организатором).

Приложение № 3 к Оферте: Согласие на обработку персональных данных (Форма № 3)

начало формы

Приложение № 3 к Оферте на участие в Запросе предложений №ГП417832

исх. №_____ от «__» _____________202_ г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _________________________________________________________, (далее – «Субъект»)

(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность ______________ № ________ ___________________,

(вид документа)

выдан _______________________________________________________________________,

(кем и когда)

зарегистрированный (ая) _______________________________________________________,

даю свое согласие Публичное акционерное общество «Ижсталь» (ПАО «Ижсталь») (далее - Оператор), зарегистрированному по адресу: г. Ижевск, ул. Новоажимова 6, на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:

Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях: участия [УКАЗАТЬ ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА] в открытом запросе предложений на право заключения Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору на оказание услуг на капитальный ремонт хранилища серной кислоты №1 ОВ СОЭ.

Перечень персональных данных передаваемых Оператору на обработку:
- [фамилия, имя, отчество];
- паспортные данные [серия, №, кем и когда выдан, адрес проживания/регистрации];
- контактный телефон [код города, номер телефона];
- мобильный телефон [код города, номер телефона];
- адрес электронной почты [e-mail];
- факс [код города, номер телефона];
- дата рождения [ДД.ММ.ГГ];
- [ _________________ ].

Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и трансграничную передачу персональных данных, на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и применимым законодательством или договорными обязательствами Оператора, а также осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом действующего применимого законодательства.
Обработка персональных данных может осуществляться любыми способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие дается на срок проведения запроса предложенийдо момента его окончания (до заключения договора с победителем/ями закупочной процедуры). Согласие может быть отозвано путем направления письменного уведомления об отзыве по адресу: г. Ижевск, ул. Новоажимова 6. В случае если согласие не было отозвано, архивное хранение документа осуществляется в течение срока хранения закупочной Документации.

В случае отзыва Субъектом согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Субъекта при наличии законных оснований

«____»______________ 201_ г. __________________ _______________________

подпись ФИО расшифровка подписи

конец формы

Инструкции по заполнению:

Физическое лицо, чьи персональные данные предоставляются Организатору в связи с проведением Запроса предложений, указывает в согласии на обработку персональных данных дату и номер Заявки на участие в Запросе предложений.

Согласие на обработку персональных данных предоставляется в отношении лиц, чьи персональные данные указываются в представляемой Анкете Участника (руководитель Участника/Главный бухгалтер и ответственное лицо Участника).

Форма заполняется и подписывается физическим лицом, предоставляющим согласие на обработку персональных данных.

Приложение № 4 к Оферте: Сведения о судебных разбирательствах (Форма № 4)

начало формы

Приложение № 4 к Оферте на участие в Запросе предложений № ГП417832

исх. №_____ от «__» _____________202_ г.

СВЕДЕНИЯ

о судебных разбирательствах, в которые

вовлечен Участник

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Сведения:_

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

Инструкции по заполнению:

Участник указывает дату и номер Заявки на участие в Запросе предложений.

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес.

Участник в хронологическом порядке представляет сведения за последние 12 (двенадцать) месяцев о судебных разбирательствах, в которых Участник является ответчиком по аналогичным Договорам. При этом Участник указывает: наименование контрагента, основание и предмет спора, наименование судебного органа, место нахождения, оспариваемую сумму и валюту.

Если Участник не участвует в судебных разбирательствах, в справке необходимо указать: «в судебных разбирательствах не участвую».

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______________________

г. Ижевск «____» _____________ 20____ г.

Публичное акционерное общество «Ижсталь» (ПАО «Ижсталь»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице ______________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «__________», именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик» в лице______________, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор подряда (далее по тексту: «договор») о следующем

Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в приложениях к данному договору в соответствии с условиями настоящего договора, заданиями Заказчика, планами-графиками работ и расчетами (протоколами, калькуляциями и т.п.) договорных цен, обеспечить качество работ в соответствии со строительными нормами и правилами и/или иными нормами, регламентирующими порядок выполнения порученной работы (далее: «работы», «работа»), а Заказчик обязуется создать Подрядчику согласованные сторонами необходимые условия для выполнения работ, а также Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену.
1.2. Работа (работы) выполняется Подрядчиком из его материалов, его силами и средствами (оборудование, инструменты и т.д.), если сторонами письменно не согласовано иное.
Заказчик обеспечивает Подрядчику возможность получения необходимых для выполнения работ энергоресурсов (электроэнергия и иное по согласованию сторон).
1.3. В случае если стороны придут к соглашению о выполнении работ с использованием материала Заказчика, то стороны обязаны заключить письменное соглашение о поставке Подрядчику соответствующих материалов, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего договора. Поставленные Заказчиком материалы Подрядчик вправе использовать исключительно для выполнения работ, указанных в данном договоре.
1.4. Место исполнения договора - РФ, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6.

Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется с использованием собственного соответствующего оборудования, инструментов, материалов выполнить все работы в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим договором, приложениями к нему и сдать работу Заказчику в установленный срок (сроки).

2.1.2. Доставку погрузку-разгрузку материалов, оборудования к месту выполнения работ Подрядчик осуществляет своими силами за свой счет.

Место складирования (хранения на время выполнения работ по договору) оборудования, материалов, инструментов на территории Заказчика определяется Заказчиком.

2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, регламентирующими данный вид работ, а также требованиями Заказчика.

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам работ оговариваются в Техническом задании, которое является неотъемлемой частью договора (далее: «Техническое задание»).

2.1.4. Подрядчик обязан вывезти в трехдневный срок со дня окончательной сдачи-приемки результатов работ, принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, а также до дня окончательной приемки работ обеспечить за свой счет вывоз мусора, образовавшегося в результате выполнения работ по договору.

2.1.5. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

• непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материально-технических ресурсов;
• возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
• иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.6. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, в том числе предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм и правил.

2.1.7. На все применяемые материалы Подрядчик до начала проведения работ предоставляет Заказчику действующие сертификаты, технические свидетельства, паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов и возможность их применения для выполнения работ по договору.

2.1.8. Подрядчик обязан обеспечить своими силами и за свой счет надлежащее содержание и уборку выделенной для проведения работ площадки, в том числе, места складирования материалов на территории Заказчика в период проведения подрядных работ.

2.1.9. Подрядчик обязан ознакомить своих работников (персонал) и обеспечить соблюдение ими Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме, действующем у Заказчика и обеспечить прохождение своими работниками вводного инструктажа по охране труда у Заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований нормативных документов, актов по промышленной безопасности, охране труда, противопожарной безопасности, гигиене труда и природоохранной деятельности. Подрядчик подтверждает, что имеет необходимую разрешительную документацию по экологии для осуществления работ по настоящему договору.

Подрядчик отвечает перед Заказчиком за соблюдение своими работниками (работниками субподрядчиков) вышеуказанных правил и положений на территории Заказчика. За причинение ущерба Заказчику работниками Подрядчика, Подрядчик отвечает в полном объеме.

2.1.10. Подрядчик за свой счет обязан обеспечить своих работников (работников субподрядчиков) средствами индивидуальной защиты в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности Подрядчика), Постановлением Министерства труда и социального развития РФ № 51 от 18.12.1998 «Об утверждении правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» и требованиями иных применимых норм и правил.

2.1.11. В случае привлечения (по письменному соглашению сторон) к выполнению работ субподрядной организации, Подрядчик обязан предоставить Заказчику надлежаще заверенную копию договора с субподрядной организацией, иные необходимые документы по требованию Заказчика.

2.1.12. Для проведения работ на территории Заказчика Подрядчик обязан предоставить директору департамента корпоративной безопасности ПАО «Ижсталь» список лиц для получения пропусков для входа/выхода на территорию Заказчика (ПАО «Ижсталь»), а также обязан предоставлять информацию в течение одного рабочего дня в случаях прекращения (по любым причинам) работы на территории Заказчика лица, которому был выдан пропуск, либо в случае утери пропуска. Указанные пропуска подлежат возврату Заказчику при окончании срока действия настоящего договора (окончания выполнения работ).

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. При выполнении работ Заказчик по соглашению сторон может обеспечивать Подрядчика энергетическими, материально-техническими ресурсами, которые оговариваются в утвержденной проектно-сметной документации, в иных документах, являющихся приложениями к договору (если применимо).

2.2.2. В случае проведения работ на территории Заказчика Заказчик обязан обеспечить Подрядчику доступ к объектам, на которых ведутся работы по данному договору посредством пропускной системы.

2.2.3. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном договором.

2.2.4. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения в данной части предмета договора и потребовать возмещения понесенных убытков.

2.3.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом по вине Подрядчика, стороны согласовывают срок для устранения недостатков (срок устанавливается дополнительным соглашением к данному договору) и при не устранении Подрядчиком в установленный срок этих недостатков Заказчик вправе отказаться от приема результатов работ, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения понесенных убытков, а именно: реального ущерба и упущенной выгоды (неполученные Заказчиком доходы, которые он получил бы, если бы Подрядчик надлежащим образом выполнил обязательства по данному договору).

2.3.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части выполненных работ.

2.4. Права Подрядчика:

2.4.1. Подрядчик вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору прямо препятствует исполнению договора Подрядчиком, в частности: непредставление Заказчиком согласованных энергоресурсов; немотивированное не предоставление доступа к месту выполнения работы, не предоставление места для складирования материалов, необходимых для выполнения работы.

2.4.2. Подрядчик вправе по письменному согласованию с Заказчиком приобретать необходимые дополнительные материально-технические ресурсы за свой счет у третьих лиц. В указанных случаях Подрядчик в письменной форме направляет Заказчику мотивированное обоснование необходимости дополнительных материально-технических ресурсов с указанием их количества и цены. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщает в письменной форме свое решение Подрядчику. В случае приобретения Подрядчиком дополнительных материально-технических ресурсов без согласования с Заказчиком или по завышенным ценам, Заказчик вправе не компенсировать такие расходы Подрядчика.

2.4.3. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, субподрядчиков (исключительно с письменного согласия Заказчика).

2.4.4. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком выполнять работы за пределами территории Заказчика. В этом случае ввоз и вывоз оборудования и материалов Заказчика с (на) территории(ю) Заказчика осуществляется на основании соответствующих первичных учетных документов. Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества в соответствии с гражданским законодательством РФ.

2.5. По соглашению сторон в случае необходимости возможно выполнение Подрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных договором и приложениями к нему. В указанных случаях стороны оформляют письменное дополнительное соглашение к договору, в котором устанавливаются условия выполнения и оплаты дополнительных работ (сроки выполнения, объемы работ, сроки оплаты, иные условия по усмотрению сторон). Стоимость дополнительных работ определяется в соответствии с положениями «Методики определения стоимости дополнительных работ», которая является неотъемлемой частью договора. В случае выполнения Подрядчиком дополнительных работ без согласования с Заказчиком или по несогласованным ценам, Заказчик вправе не компенсировать такие расходы Подрядчика.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в сроки, предусмотренные Приложениями (график работ) к данному договору, которые являются его неотъемлемой частью, либо до полного исполнения обязательств Сторонами.

3.2. Изменение сроков начала и окончания выполнения работ оформляется дополнительным соглашением, подписанным уполномоченными представителями сторон.

4. Стоимость работ, порядок оплаты

4.1. Стоимость работ по договору определяется в текущих ценах, выраженных в рублевом эквиваленте. Стоимость работ устанавливается в Приложениях (Спецификациях), являющихся неотъемлемой частью договора. Стоимость работ включает в себя все работы и все поставляемые материалы («все включено»), предусмотренные договором и Техническим заданием.

4.2. Оплата работ производится в сроки, установленные в Приложениях (Спецификациях). Окончательный расчет производится после выставления Подрядчиком счета-фактуры с приложением оформленного окончательного акта сдачи-приемки всего объема работ, предусмотренных договором, подписанного обеими сторонами (без замечаний со стороны Заказчика). Счет-фактура, оформленная в строгом соответствии с требованиями НК РФ, выставляется в пятидневный срок с момента подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.3. Потребленная Подрядчиком электроэнергия, предоставленная Заказчиком Подрядчику в соответствии с условиями договора, учитывается в окончательной стоимости работ по данному договору в соответствии с порядком, установленным в согласованной сторонами Спецификации, являющейся неотъемлемой часть договора.

4.4. Оплата работ производится денежными средствами, моментом оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Оплата НДС осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.5. Расходы за приобретенные Подрядчиком материально-технические ресурсы у третьих лиц, компенсируются Заказчиком одновременно с оплатой работ (если применимо).

4.6. По письменному соглашению сторон допускается проведение зачетов взаимных требований, как непосредственно между договаривающимися сторонами, так и с привлечением других субъектов права, перед которыми договаривающиеся стороны имеют взаимные обязательства. Зачет производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

4.7. Стоимость работ (за исключением случаев предусмотренных условиями договора) может быть изменена только по обоюдному соглашению сторон, оформленному двусторонним письменным соглашением, подписанным уполномоченными представителями сторон договора.

5. Порядок приемки работ

5.1. Сдача-приемка работ производится сторонами ежемесячно - по фактически выполненным объемам работ по актам формы КС-2 и справкой стоимости выполнения работ по форме КС-3 с предоставлением исполнительной документации. После выполнения всего объема работ по договору стороны осуществляют окончательную приемку работ. Результаты всех приемок работ как промежуточных (ежемесячных), так и окончательной оформляются соответствующими актами сдачи-приемки работ.

5.2. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков или отказаться от исполнения договора.

5.3. Работы по договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки всего объема работ, предусмотренных договором (без замечаний со стороны Заказчика).

Приемка работ, оформление актов сдачи-приемки работ производятся в согласованные сторонами сроки (даты), которые не могут превышать пяти рабочих дней в каждом случае.

5.4 Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставлять Заказчику акт сдачи-приемки работ в электронном виде одновременно с предоставлением такого акта на бумажном носителе.

5.5. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата работ (объекта) устанавливается в приложениях к договору (Техническое задание, Спецификация). Течение гарантийного срока исчисляется с момента подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки всего объема работ по договору (без замечаний со стороны Заказчика).

5.6. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных как при приемке результатов работ, так и в течение всего гарантийного срока. Сроки устранения выявленных недостатков и дефектов определяются письменным соглашением сторон в зависимости от характера недостатков и их объема.

5.7. В случае обнаружения недостатков, дефектов результата выполненных работ в течение гарантийного срока Подрядчик по требованию Заказчика обязан в течение 3 (трех) рабочих дней направить своего квалифицированного уполномоченного представителя (представителей) к Заказчику для участия в работе комиссии Заказчика по анализу выявленных недостатков, причин их появления, способов их устранения. В случае неявки представителя Подрядчика по вызову Заказчика в указанный срок – Заказчик оформляет односторонний акт (по установленной у Заказчика форме) о выявленных недостатках, дефектах результатов работ, который будет иметь безусловную юридическую силу для обеих сторон договора, и который Подрядчик не имеет право оспаривать.

6. Ответственность, риски

6.1. Сторона, нарушившая условия договора, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные этим убытки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.

6.3. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине не сохранность предоставленных Заказчиком материалов или оборудования (если применимо), а также любого иного имущества Заказчика, находящегося на территории Заказчика. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого, возместить Заказчику убытки в объеме цен, существующих на момент возмещения в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.

6.4. В случае досрочного прекращения договора по причинам, за которые отвечает Подрядчик – Подрядчик обязан компенсировать стоимость всех потребленных ресурсов Заказчика (электроэнергия и т.п.), в том числе, если их стоимость учитывалась в общей цене договора и не должна была рассчитываться отдельно, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.

6.5. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с нарушением требований настоящего договора, ухудшающими результат работ, или с иными недостатками, не позволяющими использовать объект (результат работы) по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае стороны устанавливают дополнительным соглашением разумный срок для выполнения работ.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работ в установленный срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.6. За ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования после их передачи по акту Подрядчику несет Подрядчик (если применимо).

6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до окончательной приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.9. Возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

6.10. В случае несвоевременной окончательной сдачи порученных Подрядчику работ, несвоевременного устранения выявленных недостатков результата работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от общей стоимости работ по договору, за каждый день просрочки.

6.11. В случае использования в ходе выполнения работ некачественных, несоответствующих условиям договора, не соответствующих строительным нормам, правилам и т.п. материалов, конструкций (за качество которых отвечает Подрядчик) - Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 20% (двадцати процентов) от стоимости таких некачественных материалов, конструкций.

6.12. В случае нарушения срока оплаты, установленного условиями договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы, просроченной к оплате за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от размера задолженности, в связи с чем, проценты за пользование чужими денежными средствами, установленные ст. 395 ГК РФ, не подлежат применению по договору. Указанная неустойка носит исключительный характер, т.е. убытки, вызванные нарушением обязательств по оплате, предусмотренных договором, не подлежат взысканию сверх сумм предусмотренной выше неустойки.

6.13. Стороны согласовали, что проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ не подлежат применению к отношениям сторон по договору.

6.14. В случае нарушения работниками Подрядчика (субподрядчика) противопожарной безопасности, Правил о пропускном и внутриобъектовом режиме, в том числе: появление на территории Заказчика в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, пронос на территорию Заказчика любой алкогольной продукции, задержание при попытке хищения имущества Заказчика, совершение ДТП на территории Заказчика - Подрядчик обязан уплатить Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования штрафную неустойку в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай указанных нарушений. Доказательством факта указанных нарушений являются акты, составленные Заказчиком или охранным предприятием по установленной у Заказчика форме, либо иные применимые документы.

6.15. В случае грубого нарушения работниками Подрядчика (лицами привлеченными Подрядчиком) при выполнении работ на территории Заказчика требований охраны труда, промышленной безопасности, требований действующего у Заказчика Положения «О порядке взаимодействия структурных подразделений ПАО «Ижсталь» с подрядными организациями в сфере охраны труда и промышленной безопасности» (п. 10.11 договора), повлекшего несчастный случай на производстве, аварию, вынужденный простой работников или простой оборудования и т.п. - Подрядчик обязан уплатить Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования штрафную неустойку в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятидесяти тысяч) рублей. Доказательством наступления указанных инцидентов являются акты, составленные Заказчиком, либо любые иные применимые документы.

6.16. В случае утери пропуска, выданного Заказчиком в соответствии с условиями настоящего договора, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования затраты, понесенные на изготовление данного пропуска, а также в тот же срок уплатить штраф в размере 3000 (трех тысяч) рублей.

6.17. Во всех случаях Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика убытки в полном объеме сверх неустойки.

7. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его заключения.

К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, стороны относят: стихийные бедствия; природные и промышленные катастрофы; террористические акты; военные действия; гражданские беспорядки; принятие органами государственной власти или органами местного самоуправления актов, содержащих запреты или ограничения в отношении деятельности сторон по настоящему договору; иные обстоятельства, которые не могут быть заранее предвидены или предотвращены сторонами и делают невозможным исполнение обязательств сторон по договору. Забастовки работников сторон настоящего договора, субподрядчиков обстоятельствами непреодолимой силы не являются

7.2. Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности, незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней, извещает о таких обстоятельствах другую сторону. Неуведомление, несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает сторону права на освобождение от ответственности.

7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору, срок выполнения сторонами таких обязательств переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их последствий, но не более трех месяцев. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более указанного срока, либо когда при их наступлении обеим сторонам становится очевидным, что они будут действовать более этого срока, стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения настоящего договора или его прекращения без возмещения убытков. При этом Подрядчик обязуется возвратить Заказчику не использованные по договору денежные средства.

8. Срок действия договора, расторжение договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями обеих сторон и применяется к отношениям сторон, начиная с даты указанной в преамбуле договора по 31 декабря 2023 года включительно, а в части гарантийных обязательств, расчетов – до их полного завершения. Действие договора может быть пролонгировано на новый срок письменным соглашением сторон. Дата, указанная в преамбуле договора не является датой его заключения.

8.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут:

по письменному соглашению сторон;

в одностороннем внесудебном порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором;

в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

8.3. В случае если Заказчик на основании п.п. 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 или 6.4 расторгает настоящий договор, Подрядчик обязан возвратить предоставленные Заказчиком материально-технические ресурсы либо передать их указанному Заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, то возместить стоимость этих ресурсов по ценам на момент возмещения их стоимости (если применимо).

9. Разрешение споров

9.1. Соблюдение досудебного (претензионного) порядка разрешения споров для сторон обязательно.

Претензия оформляется в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом, в ней должны быть указаны: цена претензии; требования заявителя; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, расчет суммы требований по претензии и номер счета, на который должны быть перечислены денежные средства (в случае требования уплаты денежной суммы); иные сведения, необходимые для урегулирования спора. К претензии должны прилагаться оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии документов, которые в соответствии с законодательством, обычаями, условиями договора необходимы для подтверждения изложенных в ней требований. Срок ответа на претензию:

- в течение 30 (тридцати) дней с момента направления претензии Подрядчиком;

– в течение 10 (десяти) дней с момента направления претензии Заказчиком.

При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки потерпевшая сторона вправе предъявить иск в Арбитражный суд Удмуртской Республики (г. Ижевск), в соответствии с нормами процессуального законодательства РФ.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Положения договора (информация о Сторонах, ценах, ассортименте, количестве продукции, цена договора), любая иная коммерческая информация, ставшая известной Сторонам в связи с заключением и/или исполнением данного договора, носят конфиденциальный характер и не подлежат оглашению (раскрытию) без предварительного письменного согласия Сторон договора. Условия о нераскрытии конфиденциальной информации, изложенные выше, не распространяются на случаи раскрытия такой информации, предусмотренные условиями договора и действующим законодательством.

10.3. Заказчик вправе раскрывать конфиденциальную информацию: своим сотрудникам, директорам, акционерам, аффилированным лицам, лицам, осуществляющим ведение бухгалтерского учета, аудиторам (включая аудиторов группы «Мечел»), кредитным, финансовым организациям и иным лицам, предоставляющим финансирование Заказчику или его аффилированным лицам (в том числе, ведущим переговоры о потенциальном финансировании), биржам, судебным, контрольным, надзорным, правоохранительным органам и организациям, банкам, действующим в соответствии с законодательством РФ.

10.4. Подрядчик гарантирует и предоставляет Заказчику заверения о следующих обстоятельствах (если применимо): Подрядчик является плательщиком НДС в соответствии с положениями НК РФ, добросовестно исполняет обязанности налогоплательщика, в том числе представляет декларации по налогу на добавленную стоимость в налоговую инспекцию. Подрядчик обязуется возместить убытки Заказчику в случае отказа налоговых органов в принятии к вычету НДС, предъявленного Подрядчиком Заказчику по настоящему договору в связи с нарушением требований действующего налогового законодательства (включая следующие случаи (но не ограничиваясь ими): признание Подрядчика банкротом; освобождение Подрядчика от исполнения обязанностей плательщика НДС; переход Подрядчика с общего на специальный налоговый режим, не предусматривающий уплату НДС; непредставление Подрядчиком деклараций по НДС за соответствующие налоговые периоды и/или иные проявления недобросовестности Подрядчика как налогоплательщика.

Заверения об обстоятельствах, предусмотренные настоящим пунктом, имеют существенное значение для Заказчика, который полагается на их достоверность при заключении настоящего договора. Заверения об обстоятельствах, предусмотренные настоящим пунктом, являются достоверными на каждую дату в течение срока действия договора.

В случае нарушения любого из заверений об обстоятельствах, предусмотренных настоящим пунктом, Подрядчик обязуется в течение одного рабочего дня известить об этом Заказчика, приложив подтверждающие документы, в том числе, Подрядчик извещает Заказчика в случае возбуждения против него дела о несостоятельности (банкротстве).

10.5. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему договору действительны и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

10.6. Ни одна из сторон договора не имеет права передавать третьим лицам права и обязанности по договору без письменного согласия другой стороны. Сторона, нарушившая данное условие, обязана уплатить другой стороне по ее требованию штраф в размере 10% от цены переданных прав/обязанностей.

10.7. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении почтовых, банковских и иных реквизитов в течение 5 рабочих дней.

10.8. В целях заключения и исполнения договора, Стороны поручают друг другу обрабатывать персональные данные следующих работников: ___________________________________________

_________________________________________________________________________________, передаваемые в целях заключения и исполнения договора, включая ФИО, телефон, электронная почта, сведения о должности и подразделении, дата рождения, паспортные данные, адрес, в порядке и на условиях, предусмотренных договором и законодательством РФ в области персональных данных.

Стороны договорились считать под обработкой персональных данных совершение действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение персональных данных.

Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что согласия на передачу и обработку персональных данных своих работников были получены (будут получены на момент передачи) Сторонами.

Стороны обязуются:

• соблюдать требования законодательства в области обработки персональных данных в отношении получаемых и обрабатываемых персональных данных,

• обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных при их передаче и обработке,

• по запросу Стороны в течение срока действия поручения предоставлять документы и иную информацию, подтверждающие принятие мер и их соблюдение в целях исполнения поручения,

• осуществлять запись и хранение персональных данных в базах на территории РФ и в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше чем этого требуют цели обработки персональных данных, в том числе по договору,

• уничтожать персональные данные либо обезличивать их по достижении целей обработки в рамках договора или в случае утраты необходимости достижения этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законодательством РФ,

• принимать все необходимые меры для защиты обрабатываемых персональных данных, в том числе в соответствии с п. 5 ст. 18, ст. 18.1, ст. 19, п. 3.1 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

10.9. С момента заключения настоящего договора вся предшествующая переписка и переговоры по данному договору, не нашедшие отражение в тексте данного договора, теряют силу.

10.10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. При разногласиях в экземплярах договоров следует руководствоваться экземпляром Заказчика.

10.11. При любых ссылках на данный договор стороны обязаны указывать регистрационные номера, присвоенные данному договору обеими сторонами.

10.12. При проведении работ на территории Заказчика стороны при разрешении вопросов, связанных с правоотношениями в сфере охраны труда и промышленной безопасности, руководствуются Положением «О порядке взаимодействия структурных подразделений ПАО «Ижсталь» с подрядными организациями в сфере охраны труда и промышленной безопасности» (в редакции 2021 года), которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

11. Система контроля работы с контрагентами при заключении,

исполнении и/или расторжении договора

11.1. ПАО «Ижсталь» привержено соблюдению наивысших стандартов корпоративного управления, отчетности и соблюдения законодательства. Принципы, которым мы следуем, предназначены обеспечить управление и контроль деятельности ПАО «Ижсталь» на основе ответственности и стоимостных факторов. Они включают защиту прав акционеров, соблюдение требований всестороннего раскрытия информации и прозрачности, а также правил, применяемых для урегулирования конфликтов интересов. Мы привержены дальнейшему совершенствованию наших принципов корпоративного управления и чистоты ведения бизнеса в соответствии с последними достижениями лучшей мировой практики.

Политика ПАО «Ижсталь» предусматривает своевременное раскрытие точной и полной информации относительно бизнеса, финансового состояния и результатов деятельности, соблюдение требований применимого законодательства, включая требования законодательства РФ (вкл. Закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

ПАО «Ижсталь» нетерпимо к любым проявлениям недобросовестной конкуренции, коррупции, злоупотреблений и мошенничества.

С учетом вышеизложенного, ПАО «Ижсталь» информирует Вас о функционировании системы внутреннего контроля работы с контрагентами при заключении, исполнении и/или расторжении договоров ПАО «Ижсталь»:

11.2. Пункты доверия ПАО «Ижсталь».

В целях обеспечения надлежащего исполнения договоров, недопущения и предотвращения коррупции, мошенничества и/или злоупотреблений ПАО «Ижсталь» функционирует структура специализированных информационных каналов связи для передачи сообщений - «Пункты доверия ПАО «Ижсталь»».

Пункты доверия ПАО «Ижсталь» работают круглосуточно:

телефон с автоответчиком для приема и записи сообщений: +▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0-201, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

корпоративный адрес электронной почты (e-mail) для приема сообщений - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть или ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

адрес для почтовых отправлений:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ижевск, ул. Новоажимова, д. 6, вниманию: Отдел экономической безопасности, или▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1, вниманию: Департамент внутренней безопасности; и/или почтовые ящики в офисных зданиях, в зоне свободного доступа посетителей.

11.3. Соблюдение ПАО «Ижсталь» норм делового поведения и этики.

В случае обнаружения:

- нарушения со стороны работника и/или представителя ПАО «Ижсталь» условий заключенного договора;

- предложения неприемлемых и/или непредусмотренных в договоре дополнительных условий; и/или

- нарушения со стороны работника и/или представителя ПАО «Ижсталь» применимого законодательства, корпоративной этики и обычаев делового оборота при исполнении договорных обязательств,

контрагент ПАО «Ижсталь» вправе информировать ПАО «Ижсталь» о каждом таком случае в порядке, предусмотренном настоящим приложением.

Вся поступающая информация анализируется и проверяется департаментом внутренней безопасности.

11.4. Механизмы контроля ПАО «Ижсталь».

ПАО «Ижсталь» оставляет за собой право обеспечения своих законных прав и интересов путем контроля хода установления, исполнения и/или прекращения договорных обязательств ПАО «Ижсталь», в том числе путем совершенствования системы внутреннего аудита и контроля.

В ПАО «Ижсталь» действуют следующие механизмы проверок и контроля:

- система регулярных и внеплановых проверок хода установления, исполнения и/или прекращения договорных обязательств ПАО «Ижсталь», как со стороны ПАО «Ижсталь», так и со стороны его контрагентов,

- система регулярных и внеплановых проверок контрагентов ПАО «Ижсталь» в ходе установления, исполнения и/или прекращения договорных обязательств с ПАО «Ижсталь»,

- система регулярных и внеплановых проверок работников и/или представителей ПАО «Ижсталь», в том числе с применением новейших технических разработок,

- система декларирования и контроля расходов работников и/или представителей ПАО «Ижсталь»,

- постоянный сбор и анализ информации из источников -

в соответствии и в порядке, установленном применимым законодательством.

11.5. Права ПАО «Ижсталь».

По каждому факту, предусмотренному п. 11.3 и ставшему известным ПАО «Ижсталь» на основании сообщения контрагента, ПАО «Ижсталь» будут приняты соответствующие меры реагирования, обеспечивающие надлежащее исполнение договорных обязательств со стороны ПАО «Ижсталь».

По каждому факту, предусмотренному п. 11.3 и ставшему известным ПАО «Ижсталь» в отсутствии информации от контрагента, ПАО «Ижсталь» будет предпринимать все меры к недопущению нарушения прав и интересов ПАО «Ижсталь», в том числе оставляет за собой право на обращение в соответствующие государственные и контролирующие органы, в том числе в целях возбуждения административного и/или уголовного преследования в отношении всех лиц, причастных к коррупционному или иному сговору в нарушение применимого законодательства.

11.6. Положения настоящего раздела договора носят исключительно информационный характер и не накладывают каких-либо обязательств на стороны настоящего договора. Все расходы, связанные с его исполнением, каждая сторона несет самостоятельно.

12. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными