Тендер - Строительные и отделочные материалы. Сантехника. Электрика.: Краска №272177838

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Техническое задание

На расходные материалы: эмали ПФ-115, ПФ-266, краска ВДАК для стен и потолков

Требования к заявке участника:

- Посмотреть таблицу с данными

- Эмаль ПФ-115 ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Цвет: белый. Вид упаковки – стальной барабан 25л. Фасовка: 25 кг.

Применяется для окраски металлических, деревянных, бетону, кирпичу и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям.

Вид работ: для внутренних и для наружных работ.

- Посмотреть таблицу с данными

Краска ВДАК «Ласточка-15» белая

- Посмотреть таблицу с данными

ОБЯЗАТЕЛЬНО:

По ассортименту лакокрасочной продукции Краска ВДАК «Ласточка-15» аналог не предлагать.

Муниципальный контракт № ЛКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

На поставку краски

с.Исянгулово 07.05.2024

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Аленушка" с. Исянгулово муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Байгильдина Альбина Равилевна , действующего на основании Устава, и ____, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___, действующий на ____. с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», на основании пункта п.4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику товар согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.

1.2. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

1.3. Срок поставки в течении 5 календарных дней с даты заключения контракта

1.3. Место (места) поставки товара:453380, Башкортостан Респ, Исянгулово с, ул.Советская,18

1.4 ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

1.5. КБК: 775.0701.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.244.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.131922.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1.6 ОКПД 2: 20.30.21.130

1.7. Источник финансирования бюджет МР Зианчуринский район РБ

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет: () рублей. .Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта

2.2. Цена контракта указывается в российских рублях с включением расходов на изготовление, упаковку товара, его доставку, перевозку, разгрузку, уплату налогов, страховок, таможенных платежей, сборов и других обязательных платежей

2.3. Оплата по Контракту производится в следующем порядке

2.3.1. Оплата товара осуществляется в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.3.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.3.3. Расчет за поставленный Товар (партию товара) осуществляется в течении 7 рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки товара, на основании представленного Поставщиком счета-фактуры.

2.4. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата поставленных товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.5. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить товар.

3.1.3. При обнаружении несоответствия качества и количества товара условиям Контракта, предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475, 468 или 520 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.1.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставленных товаров. Проверить соответствие товаров по количеству и качеству условиям согласованным сторонами в настоящем Контракте.

3.2.2. Оплатить поставку товара по настоящему контракту после подписания и оформления необходимых документов.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить товар в соответствии с условиями и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3.2. Передать Заказчику товары надлежащего качества и в количестве, установленном контрактом. По требованию Заказчика, за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества и количества.

3.3.3.3. Передать Заказчику Паспорт качества по каждой из позиций товара при поставке.

33.3.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать приемку и оплату товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товары в соответствии с условиями Контракта.

4. Порядок сдачи и приемки товара

4.1. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика.

4.2. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

4.2.1. В присутствии представителей Заказчика, и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется осмотр товара на соответствие установленным требованиям и осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара.

4.2.2. Товар должен быть поставлен полностью. Если Поставщик передал меньшее количество товара, Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара.

4.2.3. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика, в случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

4.4. Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара.

5. Порядок и сроки поставки товара

5.1. Поставка товара должна быть осуществлена согласно п 1.3 настоящего контракта.

5.2. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной, Акта сдачи-приемки товара.

5.3. Результаты приемки товара оформляются в день поставки товара.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек.

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 10 дней со дня направления требования. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.4 Контракта.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.7. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.Прочие условия

7.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31.12.2023, а в части принятых обязательств до исполнения всех обязательств по Контракту.

7.2. Контракт составлен в электронной форме, подписанный усиленной электронно-цифровой подписью Сторон

7.3. Изменение условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст.ст. 34,95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.4. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

7.5. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

7.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.7. В случаях, не урегулированных настоящим контрактом, стороны руководствуются гражданским законодательством и федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

К контракту № ЛКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 07.05.2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272509487 Филиал публичного акционерного общества "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" "Башнефть-УНПЗ" объявляет тендер: ПГС, ГСО 2024 г.	Запрос цен #272509487	См. док.	11 дней 14.05.2024 03.06.2024
Тендер №272520992 Общество с ограниченной ответственностью "Шкаповское газоперерабатывающее предприятие" объявляет тендер: Грунт-эмаль 2К ПУ THORAL	Запрос предложений #272520992	См. док.	5 дней 14.05.2024 28.05.2024
Тендер №272708008 Общество с ограниченной ответственностью "Шкаповское газоперерабатывающее предприятие" объявляет тендер: Пакет реагентов СОВ	Запрос цен #272708008	См. док.	6 дней 16.05.2024 29.05.2024
Тендер №272758565 Поставка химической продукции (диметиламин технический)	Отбор #272758565	6 330 000 Обеспечение заявки: 50 640	1 день 17.05.2024 24.05.2024
Тендер №272881978 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 17 ГОРОДА УФА объявляет тендер: Поставка кислорода медицинского жидкого на 2024 год	Электронный аукцион #272881978	813 750 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 8 138	5 дней 20.05.2024 28.05.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272177829 Строительные и отделочные материалы. Сантехника. Электрика.: Краска (с результатом)	Малая закупка #272177829	37 722	срок истек 07.05.2024 07.05.2024
Тендер №272177824 Строительные и отделочные материалы. Сантехника. Электрика.: Краска (с результатом)	Малая закупка #272177824	35 438	срок истек 07.05.2024 07.05.2024
Тендер №272177439 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ТЭЦ" объявляет тендер: Поставка железного купороса (с результатом)	Единственный поставщик #272177439	552 000	срок истек 06.05.2024 06.05.2024
Тендер №272177409 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ ИМ. Б.А. ДУБОВИКОВА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" объявляет тендер: Поставка ГСО в баллонах под давлением, аттестованных с номинальным значением в качес...	Единственный поставщик #272177409	148 920	срок истек 06.05.2024 06.05.2024
Тендер №272177190 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ЗВЕЗДА" объявляет тендер: Поставка химических реагентов для водоподготовки бассейна (с результатом)	Единственный поставщик #272177190	700 000	срок истек 03.05.2024 03.05.2024

Тендеры из региона Исянгулово

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272171044 Капитальный ремонт здания сельского дома культуры д. Башкирская Ургинка муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан (Дополнительная смета №1) (с результатом)	Электронный аукцион #272171044	936 142 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 9 361	срок истек 06.05.2024 14.05.2024
Тендер №272158038 Закупка лекарственных препаратов для медицинского применения на 2024 год (лот №9) (План график)	Не определен #272158038	1 005	221 день 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №272158036 Закупка лекарственных препаратов для медицинского применения на 2024 год (лот №8) (План график)	Не определен #272158036	6 505	221 день 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №272158033 Закупка лекарственных препаратов для медицинского применения на 2024 год (лот №7) (План график)	Не определен #272158033	6 260	221 день 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №272158029 Закупка лекарственных препаратов для медицинского применения на 2024 год (лот №6) (План график)	Не определен #272158029	2 789	221 день 01.01.2024 31.12.2024