Тендер - Поставка бытовой химии (гель для стирки) №272417849

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть49 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Курганская облМесто поставки (адрес):г. Шадринск, Мальцевский тракт д.18
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 13.05.2024 по 20.05.2024Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_о_проведении_закупки - Посмотреть таблицу с данными

Извещение

о проведении запроса котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку бытовой химии (гель для стирки)

для нужд Государственного бюджетного учреждения

«Геронтологический центр «Спутник»

1. Информационная карта извещения о проведении

запроса котировок в электронной форме, участниками которого

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

1. Настоящее извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства разработано в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", а также Положением о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Государственного бюджетного учреждения «Геронтологический центр «Спутник» (далее - Положение о закупке).

2. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическоелицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

3. Любой участник закупки вправе направить Заказчику через электронную площадку запрос о даче разъяснений положений извещения о закупке. В течение трех дней со дня поступления указанного запроса Заказчик осуществляет разъяснения положений извещения о закупке и размещает их в единой информационной системе, на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, если запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заказчик вправе не давать разъяснений, если запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Разъяснения положений извещения о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о закупке до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. В течение трех дней с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства будет продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе, на официальном сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства такой срок составлял не менее трех рабочих дней.

Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными в извещение изменениями, которые размещены надлежащим образом.

- Посмотреть таблицу с данными

2. Требования к содержанию, форме, оформлению

и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты малого и

среднего предпринимательства

2.1.Котировочная заявка подается в электронной форме подписанной электронной цифровой подписью на электронной площадке Акцио­нерное общество «Сбербанк - АСТ» по адресу: http://www.sberbank-ast.ruв срок указанный в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательствапо форме, установленной Приложением №1.

2.2. Заявка на участие в запросе котировок должна так же включать:

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника запроса котировок действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

- на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

9) предложение о цене договора. Цена позиций не должна превышать цену, установленную при определении начальной (максимальной) цены договора;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса котировок требованиям законодательства РФ и извещения о проведении запроса котировок к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и если представление указанных документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

12) обязательство участника запроса котировок представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о предоставлении таких сведений было установлено в извещении о проведении запроса котировок;

13) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

2.3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства должна включать опись входящих в ее состав документов. Она должна быть подписана участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных требований участник запроса котировок в электронной форме подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются подлинными и достоверными.

2.4. Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или отозвать ее до момента окончания приёма заявок указанного в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2.5. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается участником закупки в личном кабинете участника на электронной площадке Акцио­нерное общество «Сбербанк - АСТ» по адресу: http://www.sberbank-ast.ru. Электронная площадка обязана обеспечить конфиденциальность содержащихся в заявке сведений до вскрытия конвертов с заявками.

2.6. Каждая заявка на участие в запросе котировок в электронном виде, поступившая как в течение срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется оператором электронной площадки присвоением номера и фиксации даты и время поступления.

2.7. Котировочная заявка заполняется на русском языке. При описании условий и предложений в заявке участником закупки должны использоваться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

2.8. Прием заявок на участие в запросе котировок в электронном виде, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства прекращается в день и время, указанное в извещении.

2.9. Заявки на участие в запросе котировок в электронном виде, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, полученные после окончания срока их подачи, вскрываются и не подлежат рассмотрению.

3. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие

в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть

только субъекты малого и среднего предпринимательства

3.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и проверяет, соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным законодательством РФ, Положением Заказчика о закупках и извещением о проведении закупки, в месте и в день, которые указаны в извещении.

3.2. При оглашении поступивших заявок председатель комиссии по закупкам объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол рассмотрения и оценки заявок следующие сведения:

1) место, дату, время оглашения поступивших заявок;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

3) наименование предмета и номер запроса котировок в электронной форме;

5) наличие описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также подписана ли заявка, проставлена ли на ней печать (для юридических лиц);

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН/ОГРН при наличии), номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки при ее получении;

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса котировок в электронной форме, а также дату и время поступления заявки;

8) наличие в заявке предусмотренных Положением Заказчика о закупках и документацией о проведении запроса котировок в электронной форме сведений и документов, необходимых для допуска к участию;

9) предложение участника, признанного победителем, о цене договора, предложение о цене договора, следующее после предложенного победителем, и предложения о цене договора остальных участников запроса котировок в электронной форме, подавших заявки;

10) сведения об участниках, которым отказано в допуске, с обоснованием отказа и сведения о решении каждого члена комиссии об отказе в допуске.

3.3. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе котировок в электронной форме на предмет их соответствия требованиям законодательства, Положения Заказчика о закупках и извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Оцениваются и сопоставляются только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения.

3.4. Победителем запроса котировок признается участник, предложивший наименьшую цену договора. При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой победителем признается участник, чья заявка поступила раньше.

3.5. Протокол рассмотрения и оценки заявок оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам. Указанный протокол размещается в ЕИС и электронной площадке не позднее чем через три дня после его подписания. Протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех лет.

3.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись рассмотрение заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

3.7. По результатам запроса котировок в электронной форме Заказчик вправе заключить договор с победителем либо отказаться от его заключения. При отказе заключить договор с победителем запроса котировок в электронной форме Заказчик не вправе заключить его с другим участником закупки. В этом случае Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке уведомление об отказе от заключения договора.

3.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка или не подано ни одной, запрос котировок признается несостоявшимся. Если к участию в запросе котировок не был допущен ни один участник, либо был допущен только один участник, запрос котировок признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения и оценки заявок. Договор заключается как с единственным поставщиком по цене предложенной таким участником.

4.Условия допуска к участию и отстранения от участия в закупках

4.1. Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки в следующих случаях:

1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в извещении о проведении запроса котировок;

2) участник закупки и (или) его заявка не соответствует иным требованиям установленным Заказчиком;

3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки;

4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

5) участник закупки не представил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено извещением о проведении запроса котировок;

4.2. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в п. 4.1., комиссия по закупкам обязана отстранить участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора.

4.3. В случае выявления фактов, предусмотренных в п. 4.1., в момент рассмотрения заявок информация об отстранении участников отражается в протоколе рассмотрения заявок. При этом указываются основания отстранения, факты, послужившие основанием для отстранения, и обстоятельства выявления таких фактов.

4.4. Если факты, перечисленные в п. 4.1., выявлены на ином этапе закупки, комиссия по закупкам составляет протокол отстранения от участия в процедуре закупки. В него включается следующая информация:

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН (при наличии), местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон участника;

4) основание для отстранения;

5) обстоятельства, при которых выявлен факт;

6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение факта;

7) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием такого решения и сведениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии.

Указанный протокол размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания.

5. Основания признания победителем запроса котировок в электронной

форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Победителем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства признается участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги.

При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками закупки победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена.

6. Срок подписания договора

6.1. Договор с победителем (единственным участником) запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства Заказчик заключает в следующем порядке:

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки, включаются реквизиты победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные победителем (единственным участником) в заявке на участие в закупке.

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС и на электронной площадке итогового протокола закупки Заказчик передает победителю (единственному участнику) два экземпляра заполненного проекта договора.

Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней со дня получения проекта договора подписывает его, скрепляет печатью (при наличии) и передает Заказчику.

Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС и на электронной площадке протокола закупки, на основании которого заключается договор, подписывает и скрепляет печатью договор и возвращает один экземпляр победителю закупки (единственному участнику).

6.2. Если участник закупки, с которым заключается договор, получив его в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий составляется в письменной форме. Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику.

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет его участнику. Вместе с тем Заказчик вправе направить участнику закупки договор в первоначальном варианте и отдельный документ с указанием причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий, отказано. В случае, когда по результатам учета замечаний изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, информация об этом размещается в ЕИС в соответствии с п. 1.4.2 Положения о закупках.

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает Заказчику.

6.3. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, когда:

1) не представил подписанный договор в редакции Заказчика в срок, определенный настоящей документацией;

2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный документацией о закупке, - если требование о предоставлении такого обеспечения было предусмотрено документацией о закупке и проектом договора;

3) не представил сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие данные сведения, - если требование о представлении таких сведений и документов установлено документацией о закупке и проектом договора.

Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены факты, предусмотренные п. 6.3., Заказчик составляет протокол о признании участника уклонившимся от заключения договора. Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления и размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня его подписания.

Приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме,участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

_____________________________________________________________________________

(на бланке организации)

Котировочная заявка № ______________________________________________________

Наименование, место нахождения участника закупки, контактный телефон/факс, адрес электронной почты, контактное лицо:____________________________________

*(для юридического лица)

Ф.И.О., место жительства, контактный телефон/факс, адрес электронной почты:

_

*(для физического лица)

ИНН участника закупки:_____________________________________________________

*(заполняется всеми участниками закупки)

ОГРН ________________Дата постановки на учет ____________, ОКАТО ___________,

ОКТМО _____________, ОКПО ___________, ОКОПФ _____________

Банковские реквизиты:

КПП _______________________________________________________________________

Расчетный счет ______________________________________________________________

Корреспондентский счет ______________________________________________________

БИК _______________________________________________________________________

В __________________________________________________________________________

*(указывается банк, в котором открыт счет)

Предлагаем осуществить поставку указанных ниже товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

* (в случае ссылки на приложение к котировочной заявке, наличие такого приложения строго обязательно)

Цена товаров, работ, услуг: ____________________________________________________

* (указывается цифровое значение)

(_______________________________________________________) рублей ______ копеек.

*(указывается словесное значение)

Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах: ___________________

(указать на основании извещения запроса котировок цен)

Изучив запрос котировок на право заключения договора на ________________________________________, сообщаем о своем согласии (если наша заявка будет признана наилучшей) заключить договор на условиях, представленных в извещении о проведении запроса котировок № ________________________________ .

Руководитель: ______________________/_________________________________________/

(Подпись)(Ф.И.О. полностью)

место печати

Приложение №3 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме,участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Техническое задание

на поставку бытовой химии (гель для стирки)

для нужд Государственного бюджетного учреждения

«Геронтологический центр «Спутник»

Место поставки товара: Курганская область, г. Шадринск Мальцевский тракт, д.18

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к упаковке товара:

Товар поставляется в упаковке (таре). Упаковка (тара) должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, а также возможность проведения погрузо-разгрузочных работ вручную. Упаковка должна иметь необходимую маркировку и сопровождаться упаковочными листами. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар, забракованный по качеству, подлежит возврату Поставщику с последующей заменой, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

Требования к качеству и безопасности поставляемой продукции:

Обязательным условием поставки товара является наличие сертификатов соответствия или заверенных должным образом их копий, которые предоставляются Заказчику при поставке товара. Качество товара при поставке должно подтверждаться сертификатом соответствия, в случае если законодательством РФ установлены обязательные требования к товарам, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращения причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению.

Приложение №4 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме,участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Проект договора

Договор № _____

на поставку бытовой химии (гель для стирки)

г. Шадринск «__» _________ 2024 г.

Государственное бюджетное учреждение «Геронтологический центр «Спутник», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Савина Александра Юрьевича, действующей на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ______________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от «_____»_____________ 2024г. №_____и в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется передать, а Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату товара, в соответствии с техническим заданием и спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

2.Порядок осуществления поставок.

2.1. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Курганская область, город Шадринск, Мальцевский тракт, дом 18.

2.2. Время поставки товара с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов по местному времени в рабочие дни.

2.3. Периодичность поставки товара: единовременно.

2.4. Датой поставки товара считается дата, указанная в товарно-транспортной накладной.

2.5. Срок поставки товара в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения договора.

2.6. Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент подписания уполномоченными представителями обеих сторон документов, подтверждающих передачу товара.

2.7. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика и за счет его средств. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. Переход рисков происходит в момент приемки товара Заказчиком.

2.8. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику следующую документацию на товар:

- товарную накладную, счет, счет–фактуру или универсальный передаточный документ, составленные по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром (сертификат качества, копии регистрационных удостоверений и т.п.).

2.9. Нарушение сроков и объема поставки, качества товаров считается виной Поставщика независимо от обстоятельств, вызвавших данное нарушение, кроме форс-мажорных.

3. Цена и порядок расчетов.

3.1. Общая сумма договора составляет _________ (___________________________) рублей ____ копеек с учетом НДС / НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

3.2. Цена на товар устанавливается в российских рублях. Цены на товар, предлагаемый Поставщиком, остаются фиксированными на весь период действия настоящего договора. Заказчик оплачивает товар по ценам, определенным решением котировочной комиссии.

3.3. Оплата стоимости товара производится Заказчиком по безналичному расчету после его поставки на основании представленных и подписанных Поставщиком платежных документов, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания документов приемки товара.

3.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика.

3.5. Оплата производится за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. обеспечивать Заказчика качественным товаром в количестве и в сроки, указанные в разовом заказе, в соответствии с условиями настоящего договора;

4.1.2. одновременно с поставкой товара предоставлять сертификаты качества и свидетельства на поставляемый товар;

4.1.3. обеспечить доставку товара специальным транспортом в соответствии с действующими санитарными нормами;

4.1.4. соблюдать требование о содержании микронутриентов в товаре, поставляемом Заказчику;

4.1.5. при выявлении недопоставки товаров (поставки товаров ненадлежащего качества), восполнить недопоставленное количество товаров (произвести замену товаров ненадлежащего качества) в течение 5 дней с момента обнаружения недопоставки (поставки товаров ненадлежащего качества) или с согласия Заказчика при поставке следующей партии в пределах срока действия настоящего договора;

4.1.6. при изменении платежных реквизитов в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом сторонам настоящего договора. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанные в настоящем договоре платежные реквизиты, несет Поставщик;

4.1.7. участвовать в приемке-передаче товара в соответствии с разделом 6 настоящего договора;

4.1.8. немедленно проинформировать стороны настоящего договора в письменной форме в случае принятия решения о ликвидации.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. принять товар в соответствии с разделом 6 настоящего договора и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента и других характеристик товара подписать товарную накладную и передать ее Поставщику;

4.2.2. произвести оплату поставленного товара в соответствии с условиями настоящего договора.

4.3. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего договора по вине Поставщика Заказчик вправе требовать у него соответствующего возмещения и оставляет за собой право в период невыполнения Поставщиком своих обязательств по поставке приобретать товар у других лиц, с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение (в соответствии со ст. 520 ГК РФ).

5. Качество товара.

5.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, иным нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида товаров.

5.2. Все товары должны быть снабжены соответствующими сертификатами и (или) другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество товара.

6. Порядок приемки товара.

6.1. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется лицом, уполномоченным Заказчиком.

6.2. В настоящем договоре под приемкой товара понимаются следующие действия Заказчика: проверка и соответствие количества, ассортимента, комплектности, объема и качества товара требованиям, установленным в котировочной документации, в настоящем договоре приложении №1 (Спецификация), осмотр товара на предмет отсутствия внешних дефектов. Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным в котировочной документации и настоящем договоре, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

6.3. В случае несоответствия фактического количества или ассортимента товара в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товара.

6.4. При выявлении товара ненадлежащего качества или несоответствующего качества требованиям, установленным в котировочной документации, в настоящем договоре и приложении №1 (Спецификация), Заказчик обязан незамедлительно вызвать представителя Поставщика для составления акта. Подписание акта Сторонами может являться основанием для замены товара ненадлежащего или несоответствующего качества на качественный товар в ассортименте, согласованном Сторонами.

6.5. В случае мотивированного отказа одной из Сторон от подписания акта, факт ненадлежащего качества товара и причины его возникновения устанавливаются специально уполномоченными государственными органами.

6.6. Обязательства Поставщика по передаче товара считаются выполненными с момента приемки товара и подписания накладной представителем Заказчика.

7. Тара и упаковка.

7.1. Тара и упаковка должна обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении. Упаковка должна соответствовать требованиям заказа.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик производит оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) в безакцептном порядке.

8.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает её от исполнения обязательств по договору.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтверждённых в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по договору, которые возникли после заключения договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9. Форс-мажорные обстоятельства.

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих договорных обязательств, если это вызвано такими непредвиденными обстоятельствами, как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжение органов власти, препятствующие выполнению настоящего договора, имевшие место его заключения.

10. Порядок рассмотрения споров.

10.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, а также и из него вытекающие, стороны должны решать путем соглашения с соблюдением обязательного досудебного порядка их урегулирования путем направления другой стороне соответствующей претензии в письменной форме. Срок ответа на претензию составляет 20 дней с момента ее получения.

10.2. Споры, не урегулированные во внесудебном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Курганской области.

11. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора.

11.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента его подписания и до 31 июля 2024 года, но в любом случае - до полного исполнения обязательств сторонами.

11.1. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, а также в одностороннем порядке в соответствии с п.11.2., п.11.3., п.11.6., настоящего раздела.

11.2. Договор, может быть, расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае, если это было предусмотрено договором и на основании мотивированного уведомления Заказчиком в следующих случаях:

1) по договору поставки товаров:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком срок;

- поставки некомплектных товаров, несоответствующих спецификации в случае, если поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами или соответствующими спецификации;

- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре;

2) по договору на выполнение работ:

- если подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или выполняет работу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным, нарушения графика выполнения работ;

- если во время выполнения работы нарушены условия исполнения договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений срок подрядчиком такие нарушения не устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков выполнения работ, указанных в договоре;

3) по договору на оказание услуг:

- если исполнитель не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или оказывает услугу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным, либо в ходе оказания услуги стало очевидно, что она не будет оказана надлежащим образом в срок, установленный договором;

- если во время оказания услуги нарушены условия исполнения договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений срок исполнителем такие нарушения не устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков оказания услуг, указанных в договоре.

11.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным в документации о закупке требованиям к участникам процедур закупок, либо представил недостоверные сведения о дополнительных требованиях к участникам процедур закупок, которые позволили ему стать победителем соответствующей процедуры закупки.

11.4. При расторжении договора в одностороннем порядке Заказчик вправе потребовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещения причиненных убытков.

11.5. Контакт считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении. Уведомление считается полученным посредством факсимильной, почтовой связи, а также электронной почты.

При этом Подрядчик обязуется прекратить выполнение работ с момента получения уведомления. Работы, выполненные Подрядчиком по истечении указанных сроков, не подлежат оплате.

11.6. Договор, может быть, расторгнут поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в одностороннем порядке, если это было предусмотрено договором, в случае неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты товаров, работ, услуг.

12. Прочие условия.

12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон:

«Заказчик»:

Государственное бюджетное учреждение «Геронтологический центр «Спутник»

641886, Курганская обл., г. Шадринск, Мальцевский тракт, д.18

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьр/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

в Отделение КУРГАН БАНК РОССИИ

л/с 20148Х95980 Финансового управления Курганской области

Тел.: 8(35253)36814

Директор А.Ю. Савин

«Поставщик»:

Руководитель ________________

Приложение №1

к договору № ____

от «___» _________ 2024 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными