Тендер - поставка 3D принтер FlyingBear Ghost 6 или эквивалент и катушка пластика PLA №271490707

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx
• Обоснование_НМЦК_.xls

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть07 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область город Каменск-Уральский, ул. Попова 21, ГАУСО СО "РЦ города Каменска-Уральского"
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 24.04.2024 по 07.05.2024Место предоставления документации:https://sberbank-ast.ru/Порядок предоставления документации:в соответствии с Регламентом работы площадки https://sberbank-ast.ru/Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется - Посмотреть таблицу с данными

Утверждено приказом

ГАУСО СО «РЦ города Каменска-Уральского»

от 22.04.2024г.№90/ОД

ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

на поставку 3D принтер FlyingBear Ghost 6 или эквивалент и катушка пластика PLA

для субъектов малого и среднего предпринимательства

Заказчик: Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского»

г. Каменск-Уральский

2024 г

- Посмотреть таблицу с данными

__________________________________ /___________________________/

(должность уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество)

Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Техническое задание на поставку товаров

(потребительские свойства товара)

1. Общие требования к товару, его поставке, объему и сроку гарантии качества

1.1.Все оборудование должно быть функционально согласованно, и Поставщик должен обеспечить соединение всего оборудования в единый технологический комплекс. Предлагаемые к поставке оборудование должно быть полностью совместимы между собой на программном и аппаратном уровнях.

1.2. Оборудование должно быть новым, произведенным не ранее 2023 года, не бывшим в эксплуатации. Предлагаемое к поставке оборудование должно иметь количественные и качественные показатели не хуже, чем это указано в Техническом описании (Приложение № 3 к извещению о запросе котировок в электронной форме).

Все входные и выходные разъемы, а также уровни сигналов на входе и выходе оборудования, должны соответствовать стандартам Российской Федерации.

В комплект предлагаемого к поставке оборудования должны входить все кабели, необходимые для его подключения и эксплуатации.

1.3.Требования к гарантийному обслуживанию:

Гарантийный срок на оборудование - не менее 12 месяцев со дня поставки (если в спецификации оборудования не указано иное). Если для какого-либо оборудования стандартные гарантийные сроки, установленные производителем данного оборудования, превышают запрашиваемый гарантийный срок, то гарантийный срок на данное оборудование устанавливается продолжительностью не менее стандартного гарантийного срока, установленного производителем данного оборудования. Предоставляемая гарантия качества распространяется на все комплектующие изделия. При поставке товара Поставщик предоставляет гарантию Производителя и Поставщика на товар в соответствии с государственными нормативными документами на данный вид товара и документацией изготовителя.

1.4.Доставка, разгрузка, монтаж (сборка) и наладка поставляемого оборудования производится Поставщиком своими силами и средствами за свой счет.

В период гарантийного срока Поставщик за свой счет обеспечивает замену оборудования, устранение недостатков оборудования, не позволяющих использовать товар по своему назначению, в сроки, установленные Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения в порядке, предусмотренном договором. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков.

1.5.В целях определения соответствия поставляемого оборудования требованиям, изложенным в договоре, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

1.6. В случае замены неисправного оборудования на товар той же марки и с теми же характеристиками, не восстановленным, разрешенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. Весь поставляемый товар произведен не ранее 2023 года.

1.7.Поставляемое оборудование соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации

1.8. Оборудование поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

Если оборудование поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно в день поставки товара и за свой счет.

1.9.Оборудование сопровождается руководством пользователя на русском языке.

2.Требования к безопасности:

2.1. Предлагаемое к поставке оборудование, в том числе ввезённое на территорию Российской Федерации, соответствует установленным законодательством Российской Федерации правилам и нормативно-правовым актам.

2.2.Оборудование отвечает требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), а также требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, если такие требования предъявляются к соответствующим товарам законодательством Российской Федерации.

3.Сроки и порядок поставки оборудования.

3.1.Срок поставки оборудования: 30 рабочих дней с момента заключения договора. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку по согласованию с Заказчиком.

3.2.Поставка осуществляется по адресу: Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Попова, д. 21.

3.3.Поставка оборудования осуществляется Поставщиком единовременно в рабочие дни с 9.00 до 16.30 по предварительному уведомлению Заказчика не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки.

3.4. При поставке оборудования Поставщик обязан предоставить Заказчику два экземпляра товарной накладной по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа»).

3.5. В течение 2 (двух) дней после получения от Поставщика документов, указанных в пункте 3.4 , Заказчик обязан провести приемку поставленного оборудования в части его соответствия требованиям по количеству и качеству, изложенным в договоре и Спецификации , и оформить ее результат путем подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа»)

3.7.Порядок приемки и оплаты поставленного оборудования: в соответствии с условиями Договора.

Приложение № 3

к извещению о запросе котировок

в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА)

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на поставку 3D принтера и расходного материала

г. Каменск-Уральский «____»___________2024 г.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ячменевой Елены Юрьевна, действующей на основании Устава, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________________________, действующего на основании ________________________, вместе именуемые «Стороны», на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме № ____________ от ________________ г., заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с Договором Поставщик принимает на себя обязательства в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить 3D принтера и расходного материала (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Наименование Товара, его количество, комплектация, цена за единицу, характеристики Товара определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет ____________________________, включая НДС ___% -____ руб. [1]

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, погрузку, доставку, разгрузку в месте установки, установку, подключение и наладку Товара, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

3.1.3. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. по согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.

3.2.2. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в месте доставки;

3.2.3. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

3.2.4. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. досрочно принять и оплатить Товар.

3.4.2. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

3.4.3. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

3.4.4. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора;

3.4.5. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

3.4.6. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет;

3.4.7. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.8. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Заказчику. Упаковка Товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность Товара от повреждений или порчи при транспортировке. Каждая упаковка должна содержать инструкции-вкладыши по использованию и применению Товара на русском языке.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, на упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке в соответствии с требованиями, установленными федеральным законодательством.

4.3. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативно-технической документацией и Инструкцией по применению Товара. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки Товара.

4.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Заказчика.

4.5. При обнаружении в процессе приёмки нарушения упаковки, режима хранения и транспортировки, несоответствия Товара спецификации, а также несоответствия Товара нормативно-технической документации, Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика.

4.6. При нарушении вышеуказанных условий, Заказчик имеет право требовать замены Товара, поставленного с нарушениями.

4.7. Поставщик отгружает Товар в исправной, чистой упаковке. Упаковка Поставщику не возвращается.

5. ПОСТАВКА ТОВАРА

5.1. Поставка, сборка товара и его наладка осуществляется Поставщиком в срок и место поставки, указанным в настоящем Договоре.

5.2. Доставка и разгрузка Товара осуществляется транспортом, силами и за счет Поставщика на склад Заказчика до места складирования Товара по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Попова, 21, 2 этаж, каб.33 по рабочим дням (с понедельника по пятницу) в период с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (по местному времени Заказчика), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. В другое время Товар приниматься не будет.

Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки Заказчик обязуется принять Товар и подписать товарные накладные («универсальный передаточный документ» [2] ) в порядке, установленном Договором.

5.3. Одновременно с поставкой Товара Поставщик представляет следующие документы необходимые для использования и реализации Товара:

а) декларацию о соответствии (или сведения о декларации соответствия, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший сертификат соответствия, заверенный держателем декларации (сертификата), либо органом по сертификации, либо нотариально (в случае, если товар подлежит обязательной сертификации);

б) счет-фактуру (счет), выставленную Заказчику;

в) Товарно-транспортную (Товарную) накладную (или «Универсальный передаточный документ»);

д) и другие документы, предусмотренные для данного вида товара.

Все документы должны быть заверены подписью и печатью Поставщика (изготовителя).

Указанные документы оформляются за счёт Поставщика.

5.4. В случае несоответствия информации, указанной в накладной (или «Универсальном передаточном документе»), представленной Поставщиком, условиям Договора, указанным в Спецификации (по количеству, ассортименту, единице измерения Товара), Поставщик вносит соответствующие поправки в накладную (или «Универсальный передаточный документ») и предоставляет ее Заказчику в течение двух рабочих дней с момента возврата Заказчиком недостоверной накладной (или «Универсального передаточного документа»).

6. ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Приемка осуществляется в месте поставки Товара.

6.2. При поставке Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику два экземпляра товарной накладной по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») а также документы, указанные в 5.3 договора.

6.3. В течение 2 (двух) дней после получения от Поставщика документов, указанных в пункте 5.2. договора, Заказчик обязан провести приемку поставленного Товара в части его соответствия требованиям по количеству и качеству, изложенным в договоре и Спецификации (Приложение № 1), и оформить ее результат путем подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа»)

6.4. Со дня подписания Заказчиком накладной (или «Универсального передаточного документа») риск случайной гибели, утраты или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику.

6.5. При невозможности Заказчика принять Товар Поставщик обязан обеспечить сохранность Товара (принять на безвозмездное ответственное хранение) до востребования Заказчиком в пределах срока действия Договора.

6.5. Особенности приемки поставленного Товара:

6.6.1. Приемку поставленного Товара осуществляют материально ответственные лица Заказчика, либо в случае необходимости приемочная комиссия.

6.6.2. Заказчик вправе при приемке поставленного Товара осуществлять фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) такой приемки в части его соответствия условиям Договора в присутствии представителя Поставщика.

6.6.3. Полученные в ходе приемки поставленного Товара фото- и (или) видеоматериалы должны содержать отметку о дате, времени фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки).

Перед началом видеозаписи (видеосъемки) ответственное за видеозапись (видеосъемку) лицо Заказчика озвучивает фамилию, имя, отчество и должность(ти) присутствующего(их) ответственного(ых) лица (лиц) за приемку поставленного Товара, (в случае присутствия представителя Поставщика его ФИО), информацию о дате, месте и времени видеозаписи (видеосъемки).

При изготовлении фото- и (или) видеоматериалов допускается использование любых общедоступных цифровых форматов записи фото- или видеофайлов (jpeg, png, tif, Mpeg4, avi и иных).

Фото- и (или) видеоматериалы хранятся Заказчиком в течение гарантийного срока товара, но не менее трех лет с даты осуществления приемки поставленного Товара.

6.6.4. Фото- и (или) видеоматериалы являются подтверждением фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

7. КАЧЕСТВО ТОВАРА

7.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, характеристикам, указанным в документации.

7.2. Товар должен поставляться новый, не бывший в употреблении (эксплуатации), не снятый с длительного хранения, не прошедший восстановление потребительских свойств, не выставочный экземпляр.

8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

8.1. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в течение семи рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке результатов Договора. Документом о приемке результатов Договора является товарная накладная (или «Универсальный передаточный документ»).

8.2. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

8.3. Размеры и (или) сроки оплаты и (или) объема услуг могут быть изменены по соглашению Сторон в случае уменьшения получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику уведомление об удержании неустоек (штрафов, пеней), убытков.

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства (гарантийного обязательства) предусмотренного Договором, в размере 0,5% от суммы неисполненных обязательств (гарантийных обязательств) начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), нарушения сроков устранения замечаний, установленных заказчиком в Акте несоответствия, расторжения договора по вине Поставщика, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере:

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

9.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.6. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения Договора, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне.

9.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.8. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств Заказчик вправе использовать фото или видеоматериалы.

9.9. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим разделом, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.10. В случае проведения Заказчиком экспертизы поставленного Товара у сторонних экспертов, экспертных организаций и выявления по результатам проведения экспертизы несоответствия поставленных Товаров требованиям Договора, расходы Заказчика по проведению такой экспертизы возмещаются Поставщиком в полном объеме.

9.11. Заказчик вправе требовать от Поставщика возмещения стоимости некачественного Товара или замены некачественного экземпляра качественным.

9.12. Все штрафы и пени взыскиваются сверх убытков. Оплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором.

9.13. Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления Поставщиком, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Поставщиком по Договору.

9.14. Все суммы, предусмотренные штрафными санкциями за ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств и просрочку Поставщиком исполнения обязательств, убытки будут удержаны Заказчиком за счет обеспечения исполнения Договора без обращения в судебные органы.

9.15. В случае недостаточности суммы обеспечения исполнения Договора для удержания штрафных санкций, убытков, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик удерживает недостающую сумму штрафных санкций из стоимости Договора и производит оплату за вычетом сумм, предусмотренных штрафными санкциями, суммы убытков. Заказчик направляет уведомление Поставщику о зачете встречных требований о взыскании долга и штрафных санкций в соответствии со ст.407, 410 Гражданского кодекса РФ. При этом обязательство Заказчика по оплате в части равной сумме штрафных санкций прекращается.

9.16. Поставщик несет ответственность за несоблюдение законодательства в сфере ценообразования.

9.17. Стороны установили, что ненадлежащим исполнением обязательств признается поставка некачественного Товара, поставка Товаров несоответствующих условиям Договора, а именно, любые, в т.ч. незначительные отклонения от Спецификации, в том числе ассортимента Товара, а также поставка Товаров без необходимой сопроводительной документации, с нарушением требований, предусмотренных Договором, в том числе к таре и упаковке.

Под просрочкой исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором понимается нарушение срока поставки, в т.ч. на 1 день.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Поставщик обязуется поставить Товар в течение 30 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

10.2.Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.3. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

10.4. Договор может быть расторгнут по основаниям в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях:

а) однократное нарушение сроков поставки товаров более, чем на 5 (пять) календарных дней,

б) факта поставки товаров с нарушением ассортимента, количества, качества, предусмотренного Договором,

в) существенное нарушение требований к качеству Товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

г) невыполнение в разумный срок требования о доукомплектовании Товара (в случае передачи некомплектного Товара);

д) неоднократное нарушение сроков поставки Товара;

е) в иных случаях, установленных гражданским законодательством.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым на следующий день с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.6. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме.

10.7. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (Десять) дней с даты получения предложения о расторжении Договора.

10.8. Заказчик вправе требовать расторжения Договора у Поставщика в судебном порядке.

10.9. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон. По соглашению сторон допускается изменить следующие существенные условия Договора:

1) предусмотренный Договором объем закупаемых товаров, в пределах 30% изначально предусмотренного объема. При увеличении объема закупаемых товаров Заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема закупаемой продукции как в целом по договору, так и по отдельным позициям Договора, при условии не превышения 30% объема продукции по соответствующей позиции;

2) сроки исполнения обязательств сторон по Договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков;

3) цену Договора:

путем ее уменьшения без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий исполнения Договора;

в случае, указанном в подпункте 1 настоящего пункта;

в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов).

10.10. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в заявке участника закупки или Договоре.

10.11. При исполнении договора не допускается замена страны происхождения Товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных Товаров поставляются российские Товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких Товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам Товаров, указанных в Договоре. [3]

10.12. В соответствии с пунктом 1 ст 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации, настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон в части размера и (или) сроков оплаты в случае уменьшения в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

11.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение двух дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

11.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

12. УВЕДОМЛЕНИЯ

12.1. Каждая Сторона обязана указать адрес электронной почты в реквизитах Сторон. Все уведомления, направленные на указанный в реквизитах адрес электронной почты, расцениваются Сторонами, как надлежащее уведомление. По указанному сторонами адресу электронной почты Стороны вправе направить друг другу все юридически значимые требования, претензии, решения, заявления и иную информацию, которая влечет для Сторон юридические последствия, в т.ч. уведомления об отказе от исполнения договора, вызов представителей Поставщика в случае поставки Товара ненадлежащего качества, комплектации, ассортимента и т.д.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

13.3. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. Сторона, получившая претензию, обязана ответить другой Стороне не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения претензии. Все споры, не урегулированные в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном Суде Свердловской области.

13.4. Настоящий Договор заключен в электронной форме в соответствии со статьей 3.4. Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

13.5. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

14.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

14.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Договора.

Каналы уведомления руководителя ГАУСО СО «РЦ города Каменска-Уральского» о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, официальный сайт http://www.zabota072.msp.midural.ru.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела Договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

14.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Договора.

14.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке.

14.5. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

14.6. Настоящий договор заключен в электронной форме на автоматизированной системе торгов https://sberbank-ast.ru/ и подписан электронно-цифровыми подписями уполномоченных представителей Сторон.

14.7. Во всех остальных случаях, не предусмотренных договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского».

Приложения к Договору:

Приложение № 1 – Спецификация.

16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

договор подписан электронно-цифровыми подписями уполномоченных представителей сторон

Реестровый номер договора ___________________________________________

Приложение № 1 к Договору

от _________________ 2024г. N ____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки Товара: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Попова, 21

- Посмотреть таблицу с данными

Если НДС не облагается, указать «без НДС» и основание. ↑

См. письмо ФНС России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96@. ↑

Указывается в случае, если договор заключается с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с ПП РФ №925. ↑