Тендер - Поставка дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств №271323388

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация_дез.средства.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть88 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Карелия Респ Место поставки (адрес):- Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский,17; - Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Звездная, 23; - Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Мира, 38-а.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 22.04.2024 по 08.05.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»

Документация

о проведении аукциона

Поставка дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»

Аукцион проводится только среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

(Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)

Документация об открытом аукционе состоит из трех частей, являющихся ее неотъемлемыми частями:

Часть 1 содержит всю информацию о закупке;

Часть 2 содержит техническое задание;

Часть 3 содержит расчет и обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора), начальной суммы цен единицы товара, работы или услуги.

г. Петрозаводск

2024 год

Содержание

Часть 1 документации об аукционе 3

Раздел 1. Общие положения о проведении аукциона (открытого аукциона) 3

Раздел 2. Документация об открытом аукционе 4

Раздел 3. Участники осуществления закупки 5

Раздел 4. Заявка на участие в электронном аукционе 7

Раздел 5. Порядок рассмотрения заявок участников, порядок проведения электронного аукциона 11

Раздел 6. Заключение, изменение, расторжение гражданско-правового договора (договора) 13

Раздел 7. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме и функционирования электронной площадки для целей осуществления конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 15

Информационная карта 16

Приложение № 1 (Инструкция по заполнению заявки) 22

Приложение № 2 (Проект договора) 23

Часть 2 документации об аукционе 35

Часть 3 документации об электронном аукционе 45

Часть 1 документации об аукционе

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ

Раздел 1. Общие положения о проведении аукциона (открытого аукциона)

Подраздел 1.1. Открытый аукцион, Заказчик

1. Под открытым аукционом (аукционом) на право заключения договора понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона").

Заказчик проводит аукцион в соответствии с правилами, установленными Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия», утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 19.09.2022.

В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг: www.zakupki.gov.ru.

Порядок электронного документооборота и ответственность сторон при электронном документообороте регулируется правилами (регламентом), установленными оператором электронной торговой площадки (платформы), далее по тексту - Оператор.

Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее также - программно-аппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Федеральный закон №223).

Оператор универсальной торговой платформы, торговой секции – ООО «РТС – тендер».

Торговая секция «Закупки по 223-ФЗ» (торговая секция, ТС) - раздел универсальной торговой платформы ООО «РТС – тендер»

Адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - сайт оператора универсальной торговой платформы, на которой будет размещаться информация о проведении аукциона, и проводиться аукцион: http://www.rts-tender.ru.

Возможность проведения аукциона обеспечивается Оператором в режиме реального времени.

2. Заказчик – Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в аукционе (далее также – электронный аукцион, открытый аукцион) в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в извещении о проведении электронного аукциона и в настоящей документации об аукционе, в том числе в проекте Договора (далее по тексту документации – договора).

Реквизиты Заказчика:

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д. 12

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д. 12

Контактный телефон/факс: 8(▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 8(▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Адрес электронной почты (E-mail): ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Ответственное должностное лицо – Руководитель контрактной службы Шпачинская Лариса Валерьевна, (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Подраздел 1.2. Законодательное регулирование

Настоящий Аукцион проводится в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», другими федеральными законами, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия», утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 19.09.2022 (далее также - Положение).

Подраздел 1.3. Источник финансирования, начальная (максимальная) цена договора (цена лота), порядок формирования цены договора (цены лота) и порядок оплаты

1. Источником финансирования Договора, который будет заключен по результатам данного электронного аукциона являются средства Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия».

2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) указана в Информационной карте документации об электронном аукционе.

3. Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов по договору, является официальная валюта Российской Федерации (рубль).

4. Цена договора (цена лота) сформирована с учетом расходов на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, указанные в Техническом задании Договора, документации об электронном аукционе.

5. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы или услуги определяются в информационной карте и проекте Договора, приведенном в документации об аукционе.

Раздел 2. Документация об открытом аукционе

Подраздел 2.1. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе

Документация об аукционе доступна для ознакомления в единой информационной системе в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru без взимания платы.

Со дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона. Предоставление документации осуществляется без взимания платы.

Подраздел 2.2. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положений документации об аукционе

Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан предоставить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком в единой информационной системе с содержанием запроса на разъяснение положений документации об аукционе без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос.

Подраздел 2.3. Внесение изменений

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. Изменения, вносимые в документацию об аукционе, размещаются Заказчиком, в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в извещение об аукционе, документацию об аукционе, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе оставалось не менее восьми дней.

Подраздел 2.4. Национальный режим

В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. №925 установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

Для целей реализации Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. №925 устанавливается требование об указании (декларировании) участником аукциона в заявке на участие в аукционе страны происхождения поставляемого товара.

Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе несет участник закупки.

Отсутствие в заявке на участие в аукционе указания (декларирования) страны происхождения предлагаемого к поставке товара не является основанием для отклонения такой заявки, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случае, если в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг, - цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Отнесение участника к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), или документов удостоверяющих личность (для физических лиц).

В случае если, участником процедуры закупок, могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства участники закупки должны соответствовать условиям отнесения лица к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». В этом случае участники процедуры закупки обязаны декларировать в заявках на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Раздел 3. Участники осуществления закупки

Подраздел 3.1. Участники процедуры закупки

1. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением.

2. Участник процедуры закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

Подраздел 3.2. Требования к участникам осуществления закупки

Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам процедуры закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

К участникам процедуры закупки в документации о закупке предъявляются следующие требования:

3.2.1. соответствие участников процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

3.2.2. непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3.2.3. неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки, предложения на участие в закупке.

3.2.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год

3.2.5. правомочность участника закупки заключать договор;

3.2.6. отсутствие сведений об участниках процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2004 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3.2.7. обладание участником процедуры закупки исключительными правами на объект интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности

Подача участником закупки заявки является декларацией участником аукциона своего соответствия требованиям, установленным пунктами 3.2.2 – 3.2.5 настоящего раздела.

Заказчик в документации о закупке вправе установить иные требования к участникам процедуры закупки, не противоречащие Положению.

В случае если на стороне участника процедуры закупки выступают несколько юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иных физических лиц, каждый из них должен соответствовать требованиям, установленным Положением.

Заказчик вправе на любом этапе закупки проверить соответствие участников процедуры закупки требованиям, установленным в документации о закупке.

Подраздел 3.3. Условия допуска к участию в закупках

При рассмотрении заявок на участие в закупке участник процедуры закупки не допускается к участию в закупке в случае:

• • непредоставления документов, определенных в документации о закупке либо наличия в документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки или о товарах, о работах, об услугах, на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется закупка;
  • несоответствия требованиям, установленным в документации о закупке, и (или) требованиям, установленным Положением к участникам процедуры закупки, либо не подтверждения таких требований, установленных в документации о закупке надлежащими документами, либо предоставление недостоверной информации в отношении своего соответствия указанным требованиям;
  • в случае если участником процедуры закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки и до даты рассмотрения заявок, предложений, денежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком в документации о закупке;
  • несоответствия заявки, предложения на участие в закупке требованиям документации о закупке, в том числе предоставление протокола разногласий к проекту договора или иного документа, свидетельствующего о намерении заключить договор на условиях, нарушающих интересы Заказчика, в том числе наличие в таких заявках, предложениях предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота);
  • наличие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о соответствии участника процедуры закупки требованиям, установленным в документации о закупке.

Заказчик вправе в письменной форме запросить у соответствующих органов и организаций, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия товаров, работ, услуг, предлагаемых участниками процедуры закупки в заявках, предложениях, требованиям документации о закупке.

На основании информации о несоответствии участника процедуры закупки, товаров, работ, услуг требованиям, установленным в документации о закупке, полученной из официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации Заказчик, Комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в закупке на любом этапе ее проведения, в том числе в любой момент до заключения договора.

Раздел 4. Заявка на участие в электронном аукционе

Подраздел 4.1. Подача заявки, требования к заявке

• • Для участия в аукционе участник процедуры закупки подает заявку на участие в аукционе в срок, определенный в настоящей документации.
  • Прием заявок, участников процедуры аукциона проводится с использованием программных, технических средств электронной торговой площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в аукционе в соответствии с Регламентом Оператора универсальной торговой платформы посредством штатного интерфейса ТС.
  • Заявка на участие в аукционе должна содержать сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:

- Анкета участника процедуры закупки: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, информацию о контактном лице (ФИО, номер телефона), ИНН, КПП, ОГРН и другие сведения, предусмотренные документацией об аукционе (раздел 5.2. Главы V документации);

- полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенной копии такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица).

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 60 дней до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона;

- копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки в соответствии с требованиями, установленными в документации об аукционе – предоставление копии документа требуется в случае, если участник выступает в отношениях, связанных с осуществлением закупки через своих представителей. Полномочия представителей участников процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

- копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора, обеспечение гарантийных обязательств являются крупной сделкой.

В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечение исполнения договора, обеспечение гарантийных обязательств не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

- сведения о подлежащих к поставке товарах, о подлежащих выполнению работах, оказанию услуг, которые являются предметом договора и иные сведения об условиях исполнения договора:

- при заключении договора на поставку товара:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в Техническом задании содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара,

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в Техническом задании, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

- согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

- при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие, участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в Техническом задании содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

б) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным Техническим заданием, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

• • копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в документации об аукционе (при наличии таких требований и информация о таких требованиях содержится в Информационной карте).
  • документы, подтверждающие соответствие участника аукциона установленным требованиям: - требованиям, установленным пунктом 3.2.1. подраздела 3.2. раздела 3 Главы I документации об аукционе (при наличии таких требований и информация о таких требованиях содержится в Информационной карте), или копии этих документов
  • Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка.
  • Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона, лота, в сроки, указанные в извещении о закупке и в настоящей документации (Глава 2 – Информационная карта).
  • В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

Подраздел 4.2. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе:

Подача участником закупки заявки является декларацией участником аукциона своего соответствия требованиям, установленным пунктами 3.2.2 – 3.2.5 подраздела 3.2. раздела 3 Главы I документации об аукционе.

При подготовке заявки участниками закупок должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупок, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.

Заявка должна быть заполнена без слов «не менее», «не более», «или эквивалент», необходимо указать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в техническом задании Заказчика, включая количество и комплектность (комплект) товара, предлагаемого к поставке. (Раздел 5.1. Главы V документации).

В случае, если установлено требование наличия определенных характеристик товара, соответствие характеристик товара установленным требованиям, участник должен указать: наличие или отсутствие характеристик, соответствие или несоответствие требованиям.

При предоставлении сведений под конкретными показателями и показателями эквивалентности понимаются характеристики поставляемого товара. В описании товара, содержащем требования к поставляемому товару(ам), указаны следующие виды показателей:

1) показатели, для которых установлены максимальные и (или) минимальные значения таких показателей;

2) показатели, для которых указаны варианты значений;

3) показатели, значения которых не могут изменяться;

4) показатели, для которых установлены диапазоны значений.

При описании характеристик товара:

- по первому виду показателей Участники предоставляют конкретные значения показателей, для которых указаны минимальные и (или) максимальные значения

- по второму виду показателей Участники выбирают конкретное значение для показателей, в отношении которых представлены варианты значений на выбор и в соответствии с характеристиками товара(ов), предлагаемых Участником к поставке, или используемого при выполнении работ или оказании услуг. В случае установления возможности выбора нескольких конкретных значений, Участник вправе выбрать (определить) несколько конкретных значений;

- по третьему виду показателей участники указывают конкретное значение. Данный вид показателя участник не вправе изменять.

- по четвертому виду показателей Участник размещения заказа указывает диапазон значений, для которого установлены требования к значению нижней и верхней границе диапазона.

Конкретные показатели, характеристики товара, используемого при выполнении работ, представляются в отношении каждого вида (типа) поставляемого товара(ов), по предмету электронного аукциона.

Если при описании характеристик используется термин «Не менее», Участником должно быть представлено значение равное или превышающее указанное. Если при описании характеристик используется термин «Не более», Участником должно быть представлено значение равное или менее указанного. Если при описании характеристик используется термин «Или», Участником может быть представлено любое из указанных значений по своему выбору.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Подраздел 4.3. Требования к обеспечению заявки на участие в аукционе, обеспечению исполнения договора и гарантийных обязательств.

1. Заказчиком устанавливается требование к обеспечению заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки устанавливается в Информационной карте и в равной мере относится ко всем участникам закупки.

2. Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

3. Порядок внесения денежных средств, внесенные в качестве обеспечения заявки, при проведении электронного аукциона определяется правилами (регламентом), установленными выбранным Заказчиком для проведения закупки оператором электронной торговой площадки.

4. Размер обеспечения заявки на участие в процедуре закупки не может превышать 5 % начальной (максимальной) цены договора.

Возврат обеспечения заявки, блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника закупки определяется правилами (регламентом), установленными оператором электронной торговой площадки.

5. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения процедуры закупки, размер которого может быть в пределах от 5 до 30 % цены начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены договора, размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере аванса. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в Информационной карте

6. Заказчик в документации о закупке вправе установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных проектом договора. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств не может превышать 2 % начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и устанавливается в Информационной карте.

7. Обеспечение исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств может быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или перечисления денежных средств на счет Заказчика.

8. В случае наличия требования об обеспечении исполнения договора в документации о закупке (в Информационной карте) обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено участником процедуры закупки до заключения договора.

В случае, если в документации о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок (определяется правилами (регламентом) оператором электронной торговой площадки), победитель процедуры закупки, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора, и Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, предложившим лучшие условия после победителя

9. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договоров, в том числе не предоставивших Заказчику в срок, предусмотренный документацией о закупке, подписанный договор или не предоставивших обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора до его заключения, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров.

10. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися в документации о закупке (в Информационной карте), может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение основных обязательств по договору (акта приема–передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и т. п.).

В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств документация о закупке должна содержать: размер обеспечения гарантийных обязательств; срок предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения гарантийных обязательств; минимальный срок гарантийных обязательств. При этом проектом договора и договором, заключаемым по итогам процедуры закупки, должен быть предусмотрен порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обязательств, обязанность предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок его предоставления и ответственность за непредставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения.

Возврат обеспечения гарантийных обязательств по договору осуществляется при условии надлежащего исполнения победителем закупки или иным участником всех своих обязательств по договору в течение десяти рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования.

11. В случае если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение, требования настоящего Положения об обеспечении исполнения договора и исполнения гарантийных обязательств к такому участнику не применяются.

Раздел 5. Порядок рассмотрения заявок участников, порядок проведения электронного аукциона

Подраздел 5.1. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

1. Единая комиссия по осуществлению закупок для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту Единая комиссия) осуществляет функции в соответствии с Положением о порядке работы Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе.

2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены в документации об аукционе. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случаях, определенных в подразделе 3.3. раздела 3 Главы I настоящей документации.

Отказ в допуске к участию в аукционе по основаниям, не предусмотренным документацией об аукционе, не допускается.

Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать:

1) дату подписания протокола;

2) количество поданных на участие в аукционе заявок, дата и время регистрации каждой заявки;

3) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе;

4) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем.

5) причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае его признания таковым.

4. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Заказчиком в единой информационной системе.

5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся, при этом в протокол рассмотрения заявок вносятся сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора.

Подраздел 5.2. Порядок проведения электронного аукциона

1. В аукционе могут участвовать только аккредитованные и допущенные к участию в таком аукционе его участники.

Аукцион проводится с использованием электронной торговой площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.rts-tender.ru Торговая сессия «Закупки по 223-ФЗ» (торговая сессия, ТС).

Оператор обеспечивает непрерывность проведения аукциона, функционирование программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, в соответствии с установленными требованиями, а также равный доступ Участников аукциона к участию.

При подаче предложений о цене в электронной форме Оператор обязан обеспечивать конфиденциальность информации об участниках.

2. Время для подачи предложений о цене, порядок приема, отклонения предложений определяется согласно Регламенту Оператора универсальной торговой платформы

Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в Информационной карте.

3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5% начальной (максимальной) цены договора (цены лота) до 5% начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона и документации (торговая сессия «Закупки по 223-ФЗ»).

4. Оператор размещает на УТП информацию о ходе аукциона, определенную регламентом соответствующей торговой секции.

Время регистрации предложения о цене фиксируется по серверному времени по факту подачи предложения о цене.

5. Если по окончании срока подачи предложений о цене не поступает ни одного предложения о цене, аукцион автоматически при помощи программных и технических средств завершается.

Подраздел 5.3. Определение победителя аукциона

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену договора.

В случае если в ходе аукциона было подано предложение о цене, равное предложению о цене, предложенному другим (другими) Участником (Участниками) аукциона, победителем признается Участник, чье предложение о цене, поступило ранее других предложений.

Журнал проведения торгов размещается Оператором после завершения торгов с учетом ранжирования предложений о цене при проведении торгов.

Результаты проведения аукциона фиксируются в протоколе подведения итогов аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами Комиссии и в течение трех дней со дня подписания протокола размещаются Заказчиком в единой информационной системе.

Раздел 6. Заключение, изменение, расторжение гражданско-правового договора (договора)

Подраздел 6.1. Заключение договора

По итогам завершения процедуры закупки Заказчик заключает договор с Участником закупки, признанным победителем, или иным Участником, которому в соответствии с положением о закупках предлагается заключить договор в бумажной форме или в электронной форме с использованием функционала ТС.

Срок, в течение которого победитель аукциона или единственный участник должны подписать проект договора должен составлять не менее десяти дней и не более двадцати дней со дня размещения в единой информационной системе протокола аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Договор заключается в электронной форме с использованием функционала формирования в личном кабинете Заказчика карточки договора и направления проекта договора на подпись Участнику (победителю).

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении аукциона, документацией об аукционе, а также путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении аукциона.

В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, указанного в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения договора (в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или перечисления денежных средств на счет Заказчика) определяется таким участником аукциона самостоятельно.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном документацией об аукционе. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола рассмотрения заявки на участие в аукционе в единой информационной системе вправе передать участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект договора, который заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

Допускается отказ от заключения договора с победителем по результатам торгов в случае изменения потребностей Заказчика в закупаемых товарах, работах, услугах.

Заказчик обязан отказаться от заключения договора, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников торгов, участников процедуры закупки – юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников торгов, участников процедуры закупки – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления участниками торгов, участников процедуры закупки заведомо ложных сведений, содержащихся в документах и сведениях, предусмотренных заявкой участника;

- нахождение имущества участников торгов, участников процедуры закупки под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25 % балансовой стоимости участников торгов, участников процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный период;

- наличия у участников торгов, участников процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора.

Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договоров, в том числе не предоставивших Заказчику в срок, предусмотренный документацией о закупке, подписанный договор или не предоставивших обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора до его заключения, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, подлежат направлению в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков.

Подраздел 6.2. Изменение договора

Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: - если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о закупке и договором - при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора.

При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

При исполнении договора по согласованию с Заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства от 16.09.2016 №925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Подраздел 6.3. Расторжение договора

Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе:

- отказ Поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к нему;

- существенное нарушение Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара;

- неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки товаров.

В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому договору, Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, с которым в соответствии с Положением заключается договор при уклонении победителя от заключения договора, с согласия такого участника процедуры закупки.

Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена заключаемого договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

Раздел 7. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме и функционирования электронной площадки для целей осуществления конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона №223, могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее также - конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства), осуществляется в соответствии со статьями 3.2 и 3.3 Федерального закона №223 и с учетом требований, предусмотренных п. 19.2 Положения.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 (Инструкция по заполнению заявки)

к Части 1 документации об аукционе

I. Форма заявки на участие в открытом аукционе

Заявка

Сведения о подлежащих к поставке товарах, которые являются предметом договора, и иные сведения об условиях исполнения договора согласно требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе, установленным в документации об аукционе

Сведения о подлежащих к поставке товарах [1] , которые являются предметом договора:

Общие характеристики:

Качественные характеристики товара, общие требования к продукции:

- Посмотреть таблицу с данными

II. Форма анкеты участника процедуры закупки

Анкета участника процедуры закупки

Для участия в аукционе необходимо предоставить следующие сведения об участнике закупки, подавшем настоящую заявку на участие в электронном аукционе:

Сведения для юридического лица:

Фирменное наименование (наименование): _______________________________________________

Сведения об организационно-правовой форме: ____________________________________________

Юридический адрес: __________________________________________________________________

Почтовый адрес: ______________________________________________________________________

Телефон: ______________________ Адрес электронной почты (E-mail): _______________________

ОГРН __________________________________

ИНН ___________________________________ КПП ________________________________

Сведения для физического лица:

Фамилия имя отчество: ________________________________________________________________

Паспортные данные: ______________ _______________ выдан: ______________________________

серия номер кем, когда

_____________________________________________________________________________________

Адрес регистрации:____________________________________________________________________

Адрес местонахождения: _______________________________________________________________

СНИЛС (для ФЛ) _____________________________________________________________________

Телефон: ______________________ Адрес электронной почты (E-mail): _______________________

ИНН ___________________________________ ОГРНИП __________________________________

Приложение № 2 (Проект договора)

к Части 1 документации об аукционе

Договор № ________

г. Петрозаводск «____» _______________ 2024 года

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Пахомовой Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании __________, c другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», и каждая в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия», утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 19.09.2022, согласно результатам осуществления закупки путем проведения аукциона в электронной форме на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от ______ извещение №__________, заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

По настоящему Договору Поставщик обязуется осуществить Заказчику, в порядке и сроки, предусмотренные Договором, поставку дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), со Спецификацией (Приложение № 2 к Договору) (далее по тексту – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом поставленный и принятый товар в соответствии с условиями Договора.

Техническое задание (Приложение № 1 к Договору) определяет сроки и условия поставки товара, характеристики, ассортимент, требования к товару. Номенклатура товара и его количество определяется Спецификацией (Приложение № 2 к Договору). Указанные приложения являются неотъемлемой частью Договора.

Место поставки товара: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский,17; г. Костомукша, ул. Звездная, 23; г. Сегежа, ул. Мира, 38-а.

Срок поставки товара: единовременно в срок, не превышающий 30 дней со дня заключения Договора. Поставка осуществляется Поставщиком с предварительным уведомлением Заказчика.

Поставщик гарантирует, что товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не является предметом ареста, свободен от прав третьих лиц.

Право собственности на товар от Поставщика к Заказчику переходит в момент передачи товара последнему (с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара по форме Приложения №3 к Договору). С момента передачи товара Заказчику риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Заказчику. Неисполнение Поставщиком обязанности передать товар свободным от любых прав третьих лиц дает Заказчику право требовать уменьшения цены товара либо расторжения Договора, если не будет доказано, что Заказчик знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар.

Взаимодействие Сторон

Поставщик обязан:

• доставить товар своим транспортом и (или) за свой счет, а также представить все принадлежности и документы, относящиеся к товару, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если товары, поставляемые в рамках Договора, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации
• передать Заказчику товар надлежащего качества, пригодный для эксплуатации в соответствии с техническими характеристиками (условиями), без недостатков согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору) и Спецификации (Приложение № 2 к Договору). Поставляемый товар должен быть полностью укомплектованным.
• нести ответственность за качество товара в течение гарантийного срока, при условии соблюдения Заказчиком правил хранения и использования.
• гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.
• поставить Заказчику товар в упаковке (таре), пригодной для данного вида товара, а также на условиях, обеспечивающих полную защиту и сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.
• обеспечить соответствие поставки товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его маркировку, хранение и транспортировку, и требованиям по номенклатуре, ценам, объемам и качеству, на условиях, предусмотренных в Договоре.
• предоставить Заказчику сведения, необходимые для работы с товаром, включая предоставление ключей, паролей доступа, программ и иных сведений, необходимых для технического обслуживания, применения и эксплуатации.
• устранять недостатки, связанные с поставкой или качеством товара в течение срока указанного в письменном уведомлении Заказчика. Расходы, связанные с устранением недостатков, несет Поставщик (если не докажет отсутствия своей вины).
• своевременно в письменной форме предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на качество и сроки поставки товара.
• в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору незамедлительно информировать о данном факте Заказчика.
• назначить лицо, ответственное за оперативное разрешение вопросов, возникающих при поставке товара.
• нести полную юридическую, материальную и иную ответственность за соблюдение требований техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности при поставке товара. При поставке товара соблюдать (обеспечить соблюдение представителями Поставщика) действующие на объекте Заказчика требования: пропускной режим, правила внутреннего режима, а также санитарные нормы и правила.
• Поставщик имеет право:
• требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара.
• по согласованию с Заказчиком поставлять товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
• требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с условиями Договора.
• запрашивать и получать у Заказчика документацию и информацию по вопросам исполнения Договора.
• принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
• пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.
• Заказчик обязан:
• обеспечить приемку надлежащим образом поставленного товара и произвести оплату принятого товара в размере, сроки и порядке, установленном Договором.
• требовать своевременного устранения недостатков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с условиями Договора.
• взаимодействовать с Поставщиком при изменении, расторжении Договора, применять меры ответственности и совершать иные действия в случае нарушения Поставщиком условий Договора.
• осуществлять контроль за качеством товара в соответствии с условиями Договора.
• Заказчик вправе:
• требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, установленных Договором.
• требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
• требовать от Поставщика соответствующие документы, удостоверяющие качество поставляемого товара.
• запрашивать у Поставщика информацию об исполнении обязательств по Договору.
• привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для проверки.
• в случае передачи товара ненадлежащего качества Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: соразмерного уменьшения цены товара; безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок, возмещения своих расходов на устранение недостатков товара. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (ч. 2 ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации) Заказчик вправе по своему выбору: отказаться от исполнения Договора и потребовать возврат уплаченной за товар денежной суммы; потребовать произвести замену товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим Договору.
• принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
• пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

Порядок поставки и приемки товара

Поставщик обязуется поставить товар в порядке, составе, объеме и в сроки в соответствии с условиями Договора и Технического задания (Приложение №1 к Договору).

Поставщик обязуется поставить товар единовременно в срок, не превышающий 30 дней со дня заключения Договора.

Дни и время поставок: понедельник - пятница, кроме выходных и праздничных дней, которые официально считаются выходными в Российской Федерации) с 08 часов 30 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское).

Поставка товара (транспортировка) осуществляется силами и средствами Поставщика.

При нарушении срока поставки товара Поставщик вправе исполнить Договор после истечения определенного в нем срока поставки только с согласия Заказчика (п. 2 ст. 457 Гражданского кодекса Российской Федерации).

• Доставка осуществляется с предварительным уведомлением Заказчика. Уведомление о предстоящей поставке направляется Заказчику в письменной форме заблаговременно, не позднее чем за 5 рабочих дня до даты поставки (передачи) товара.
• Получателем по данному Договору является ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия».
• Приемка товара осуществляется Заказчиком (представителем Заказчика) в соответствии с требованиями Договора. Заказчик при приемке проверяет количество, комплектность и соответствие товара установленным требованиям. Процедура приемки товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
• Приемка поставленного товара осуществляется в ходе передачи товара Получателю (представителю Заказчика) и включает в себя следующие процедуры:
• проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара на соответствии Спецификации (Приложение № 2 к Договору);
• проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;
• контроль наличия (отсутствия) внешних повреждений оригинальной упаковки товара;
• проверка комплектности и целостности поставленного товара.
• По факту передачи товара Стороны подписывают на бумажном носителе акт приема-передачи товара (Приложение №3 к Договору).
• По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия.
• При поставке товара Поставщик передает Заказчику (его уполномоченному лицу) следующие документы (далее также – отчетные документы):
• акт приема-передачи товара (Приложение №3 к Договору);
• товарную накладную, оформленную в установленном порядке (УПД при наличии);
• счет на оплату (счет-фактуру при наличии);
• документацию, подтверждающую качество товара, его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и страну происхождения товара: копии регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, или декларации о соответствии и (или) другие документы, подтверждающие качество товара (при наличии требований законодательства Российской Федерации).

В случае технической возможности Сторон выставление, направление, получение, подписание и обмен документами происходит в электронном виде в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее по тексту – УКЭП) посредством электронного документооборота (далее по тексту – ЭДО [2] ).

В течение 10 рабочих дней со дня получения от Поставщика отчетных документов, Заказчик осуществляет приемку результата поставки товара, сверку на соответствие объема и качества требованиям, установленным в Договоре, путем осуществления следующих действий:

• ответственное должностное лицо Заказчика осуществляет действия, направленные на установление соответствия (несоответствия) поставленного товара и представленных Поставщиком документов, необходимых для осуществления приемки, условиям Договора;
• в случае установления ответственным должностным лицом Заказчика соответствия поставленного товара и представленных Поставщиком документов требованиям Договора, Заказчик подписывает отчетные документы и принимает их к оплате;
• в случае выявления ответственным должностным лицом Заказчика несоответствия поставленного товара и (или) представленных Поставщиком документов требованиям Договора, Заказчик направляется Поставщику мотивированный отказ от подписания отчетных документов с указанием выявленных несоответствий.

В случае получения Поставщиком мотивированного отказа от подписания отчетных документов, Поставщик в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения такого мотивированного отказа, обязан устранить выявленные несоответствия, и направить Заказчику повторно отчетные документы, в порядке, установленном в пункте 3.9. Договора. Заказчик осуществляет приемку повторно, в соответствии с п. 3.10. Договора.

При повторном обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих качество поставки товара, а также в случае нарушения сроков устранения несоответствий, Заказчик составляет заключение о мотивированном отказе от приемки результата поставки товара, которое является основанием расторжения Договора в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Все расходы по устранению несоответствий несет Поставщик. Устранение Поставщиком несоответствий поставки товара не освобождает его от уплаты пени и штрафа по Договору.

В случае выявления несоответствия условиям Договора Заказчик вправе не отказывать в приемке результата поставки товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Поставщиком.

• Контактная информация представителей Сторон в целях поддержания взаимодействия в ходе исполнения настоящего Договора:

- Посмотреть таблицу с данными

Гарантия качества товара

Поставляемый товар должен быть новым, то есть неиспользованным, без дефектов материала и изготовления, не поврежденным, не выставочным образцом, должен обеспечивать предусмотренную производителем (изготовителем) функциональность.

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиями Договора, а также технических регламентов, стандартов, санитарно-эпидемиологических правил и иным нормативным документам, обязательным в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

Товар не должен находиться в залоге, под арестом, являться предметом иска третьих лиц или под иным обременением.

Товар поставляется вместе с материалами и инструментами, предусмотренными в комплекте производителем данного товара.

Гарантия Поставщика на товар составляет не менее срока гарантии производителя.

Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания акта приема-передачи товара Заказчиком.

• Поставщик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в т.ч. провести замену товара в случае ненадлежащего его качества или в случае невозможности замены товара произвести возврат денежных средств. Срок устранения таких недостатков указывается Заказчиком в претензионном письме и (или) в акте о выявленных недостатках.
• Все расходы по устранению недостатков несет Поставщик.

Упаковка и маркировка товара

Товар поставляется в соответствующей упаковке, которая обеспечит полную сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Поставщик поставляет товар в упаковке, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Товар должен быть упакован способом, не допускающим перемещение внутри тары при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

Упаковка товара должна иметь следующую маркировку: номер договора, наименование Заказчика, наименование Поставщика, пункт назначения (место поставки).

Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение товара вследствие несоответствующей упаковки товара. Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие ненадлежащей маркировки груза.

Если товар передается в ненадлежащей упаковке (таре) либо без нее, Заказчик вправе потребовать от Поставщика упаковать (затарить) товар либо заменить ненадлежащую упаковку (тару) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества.

Цена Договора и порядок расчетов

Цена Договора составляет _________ (____________) рублей, в том числе НДС ____ (___) рублей (в случае если Поставщик является плательщиком НДС) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора определена с учетом всех обязательных платежей, связанных с исполнением Договора, в том числе с учетом расходов на страхование, уплату налогов, сборов и других платежей. В стоимость поставки товара включаются все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, в том числе, стоимость товара, затраты на погрузку, перевозку, разгрузку и иные затраты, связанные с исполнением обязательств Поставщика по Договору.

Неучтенные затраты Поставщика по Договору, связанные с исполнением Договора, но не включенные в предлагаемую цену Договора, не подлежат дополнительной оплате Заказчиком.

• Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением следующих случаев:
• при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Договора;
• если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество товара не более чем на 10% или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара не более чем на 10%. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на 10% цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара при уменьшении предусмотренного Договором количества товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.
• цена Договора, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
• Оплата за поставленный товар осуществляется Заказчиком в течение 7 рабочих дней с даты подписания Сторонами отчетных документов. Обязательства по оплате считаются исполненными в день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
• Авансирование не предусмотрено.
• Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

5.5. Источником финансирования Договора являются средства ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия».

Ответственность Сторон

За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны направляют друг другу соответствующие письма, в том числе претензионные, с перечнем выявленных при исполнении Договора несоответствий и с указанием срока для их устранения.

Сторона в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения другой Стороной обязательств по Договору, включая просрочку исполнения обязательств, предусмотренных Договором, вправе направить нарушившей Стороне требование об уплате неустойки (штрафа, пени).

Пеня начисляется Поставщику в случае нарушения сроков исполнения обязательств по Договору в размере 0,1% от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, фактически исполненных Поставщиком и принятых Заказчиком, за каждый день просрочки исполнения обязательств по Договору.

Пеня начисляется Заказчику в случае нарушения сроков исполнения обязательств по оплате поставленного Поставщиком и принятого Заказчиком товара в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Пеня начисляется Сторонам за период со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, заканчивая (включая [3] ) днем фактического исполнения Стороной обязательств.

В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору (за исключением просрочки исполнения обязательств по Договору) Заказчик вправе требовать уплаты штрафа в размере 1000 рублей за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

Общая сумма начисленных Стороне неустоек не может превышать цену Договора.

Стороны согласовали, что в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), не оплаченной Поставщиком.

Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно допущено вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Уплата неустойки (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору

В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят, в том числе, стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, теракты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон Договора.

Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно (не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств) известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Договорных обязательств в письменной форме с приложением документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

В период действия обстоятельств непреодолимой силы выполнение обязательств по Договору приостанавливается, штрафные санкции за неисполнение Договорных обязательств не применяются.

Порядок урегулирования споров

Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по Договору, его изменением, расторжением или признанием недействительным решаются путем проведения двухсторонних переговоров. Достигнутые договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами.

Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки – при необходимости), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Письма, уведомления или претензии должны быть рассмотрены и по ним дан письменный ответ по существу в течение 10 рабочих дней со дня их получения. Переписка Сторон осуществляется в соответствии с положениями Договора.

В случае невозможности урегулирования Сторонами спора путем переговоров в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом по месту нахождения ответчика.

До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее по тексту – заинтересованная Сторона), обязана направить другой Стороне письменную досудебную претензию.

Досудебная претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К досудебной претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

Заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд по истечении 15 рабочих дней со дня получения другой Стороной досудебной претензии, либо в случае, когда ответ на претензию от другой Стороны был получен, но заинтересованная Сторона по каким-либо причинам с ним не согласна.

Во всех остальных вопросах, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Конфиденциальность

Поставщик обязан сохранять конфиденциальность любой информации, связанной с исполнением Договора, и не разглашать ее третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика в соответствии с действующим законодательством.

К конфиденциальной информации относится любая информация, полученная Поставщиком в ходе исполнения Договора, в устной и письменной форме, на любых материальных, электронных и иных носителях информации, а также полученная визуально с использованием оборудования.

Обязательства Поставщика по соблюдению условий конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия Договора или его досрочного исполнения расторжения.

При нарушении обязательств по соблюдению условий конфиденциальности Поставщик обязан возместить Заказчику все убытки, которые тот понес в связи с раскрытием информации, связанной с исполнением обязательств по Договору.

Срок действия Договора и особые условия

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов или в случае реорганизации она обязана в течение 5 дней письменно известить об этом другую Сторону. В противном случае Сторона, не уведомившая о таких изменениях вторую Сторону Договора, несет все риски, связанные с направлением документов и (или) перечислением денежных средств по указанным в Договоре реквизитам.

При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Односторонний отказ Сторон от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации осуществляется в порядке, предусмотренном действующий, на момент принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе:

• в случае отказа Поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к нему (п. 1 ст. 463, абз. 2 ст. 464 Гражданского кодекса Российской Федерации);
• в случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (п. 2 ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации);
• в случае невыполнения Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара (п. 1 ст. 480 Гражданского кодекса Российской Федерации);
• в случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товаров (п. 2 ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации);
• в случае несоответствия поставляемого товара условиям настоящего Договора;;
• в случае непредоставления Поставщиком документов, подтверждающих качество товара, происхождение товара, а также иных документов на товар, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации;
• иным основаниям, предусмотренным законодательством.
• Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
• Нарушение сроков оплаты товара признается Сторонами существенным нарушением и дает Поставщику право потребовать расторжения Договора.
• При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
• Любая корреспонденция, которую одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договором, любая корреспонденция, связанная с Договором, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и полученной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под расписку (расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, ФИО, должность и подпись лица, получившего данный документ)либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.

Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если: Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи; несмотря на почтовое уведомление Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя; корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

При обмене уведомлениями и сообщениями по факсу или электронной почте в случаях, указанных в Договоре, должны быть соблюдены следующие требования:

При обмене уведомлениями и сообщениями по факсу или электронной почте в случаях, указанных в Договоре, должны быть соблюдены следующие требования: при использовании факса уведомления и сообщения направляются по следующим номерам: Заказчику – (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Поставщику – ___________. при использовании электронной почты уведомления и сообщения направляются по следующим адресам: Заказчику – ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Поставщику – _________.

При этом номера факсов, адреса электронной почты Сторон могут быть изменены путем направления Сторонами в письменном виде информации о смене номера факса, адреса электронной почты для обмена документами по Договору. Доказательством надлежащей отправки считается уведомление о доставке (об отправке).

• Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями к Договору в письменной форме.
• Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
• Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, и имеет Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Спецификация;

Приложение № 3 – Акт приема-передачи товара.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№ __ от «__» _________ 2024 г.

Техническое задание

Прилагается из документации об аукционе – Часть 2 документации об аукционе Техническое задание.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

№ __ от «__» ___________ 2024 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: Цена Договора составляет _____________ (_________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС _________.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение N 3

к Договору №______ от «__» _______ 2024 года

Образец

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

ПО ДОГОВОРУ ОТ №_________________ от «___» __________ 2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

1. Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий товар согласно Спецификации (Приложение № 2 к Договору): ______________________________________________________. Стоимость: ______________ (сумма прописью) руб. ___ коп., в том числе НДС ___% - __________________ (сумма прописью) руб. ___ коп.

2. Приемка товара произведена следующим образом:

2.1. проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара на соответствие Описанию объекта закупки (Приложение №1 к Договору) и Спецификации (Приложение № 2 к Договору);

2.2. проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;

2.3. контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки товара;

2.4. проверка наличия необходимых документов (копий документов) на товар: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие;

2.5. проверка наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) товара на русском языке;

2.6. проверка комплектности и целостности поставленного товара.

3. К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик несет полную материальную ответственность за принятый товар. С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения товара переходят к Заказчику.

- Посмотреть таблицу с данными

В случае создания Заказчиком приемочной комиссии настоящий Акт подписывается всеми членами приемочной комиссии.

- Посмотреть таблицу с данными

Часть 2 документации об аукционе

Техническое задание

Наименование закупки: Поставка дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия».

Место поставки:

1. Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 17 – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»,

2. Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Звездная, 23 - Филиал ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в городе Костомукша, Муезерском, Калевальском, Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах,

3. Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Мира, 38-а - Филиал ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в городе Костомукша, Муезерском, Калевальском, Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах (подразделение в г. Сегежа).

Срок поставки: единовременно в срок, не превышающий 30 дней со дня заключения Договора. Поставка осуществляется Поставщиком с предварительным уведомлением Заказчика. Поставщик за 5 рабочих дней до фактической поставки товара направляет в адрес Заказчика уведомление о дате и времени доставки к месту поставки.

Дни и время поставок – рабочие дни (с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней, которые официально считаются выходными в Российской Федерации) с 08 часов 30 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское).

Характеристики поставляемых Товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 18 месяцев на момент поставки товара от установленного нормативными документами завода-изготовителя.

1. Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляется за счет и средствами Поставщика.

2. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность груза от повреждений при перевозке, обеспечивать температурный режим и нормативные условия длительного хранения при транспортировке и в складском помещении. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки. Все расходы по устранению недостатков несет Поставщик.

3. Поставляемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории РФ и соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами РФ, предъявляемым к данному виду товаров. Поставщик подтверждает соответствие качества Товара путем предоставления Заказчику паспорта на Товар (или надлежащим образом заверенных копий указанных документов) (при наличии, если товар, предлагаемый к поставке, подлежит обязательной регистрации). Поставщик обязуется вместе с Товаром передать документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства РФ:

- паспорт (в случае, если документ предоставляется производителем Товара) и необходимые в соответствии с законодательством сертификаты на каждый вид Товара (в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации на территории РФ). Если на продукцию нет сертификата, регистрационного удостоверения, необходимо предоставить письмо от производителя, что данная продукция не подлежит обязательной сертификации.

4. В случае выпуска производителем иного количества товара в наборе/упаковке, допускается перерасчет количества товара, в соответствии с потребностью Заказчика.

Часть 3 документации об электронном аукционе

Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены договора, начальной суммы цен единицы товара, работы или услуги**

Метод сопоставимых рыночных цен

В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 года № 567 «Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее по тексту – Рекомендации) в целях определения начальной максимальной цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) были использованы документы, содержащие ценовую информацию, полученные по запросам направленным потенциальным поставщикам (исполнителям, подрядчикам), обладающим опытом поставки соответствующего товара (оказания соответствующих услуг, выполнения соответствующих работ) информация о которых имеется в свободном доступе.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора, начальной суммы цен единицы товара, работы или услуги

- Посмотреть таблицу с данными

Формулы, использованные для обоснования начальной (максимальной) цены договора**

- Посмотреть таблицу с данными

*Определение НМЦК произведено Заказчиком в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 года № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

** В соответствии с п. 3.20.1 Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 года № 567 расчет произведен с помощью стандартных функций табличного редактора.

Приложение № 1 к расчету и обоснованию начальной (максимальной) цены договора,

начальной суммы цен единицы товара, работы или услуги

Расчет начальной (максимальной) цены договора, начальной суммы цен единицы товара, работы или услуги

- Посмотреть таблицу с данными

Заявка заполняется в случае, если объектом закупки является товар ↑

В таком случае Стороны признают, что документы, подписанные УКЭП, являются надлежаще оформленными электронными документами и приравниваются к документам, подписанными уполномоченными лицами Сторон на бумажном носителе.

Стороны признают, что УКЭП документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Способ обмена платежно-расчетными документами регулируется Сторонами в ходе предварительных договоренностей и не требует заключения дополнительного соглашения. ↑

пункт 65 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 ↑

Здесь и далее по тексту: ДВ - Действующее вещество ↑