Тендер - Поставка коагулянта оксихлорид алюминия №272214968

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть68 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Башкортостан Респ Место поставки (адрес):Российская Федерация, Республика Башкортостан,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Нефтекамск, ул. Башкирская, 1А
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 07.05.2024 по 15.05.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется документация_

Муниципальное унитарное предприятие

«Нефтекамскводоканал»

- Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Поставка коагулянта оксихлорид алюминия

Разработал ведущий

специалист по закупкам

_­­­__________ Я.В. Мерзлякова

г. Нефтекамск 2024 год

Содержание документации об аукционе

Часть 1. Общие положения

Часть 2. Информационная карта аукциона

ЧАСТЬ 3. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Часть 5. обоснование начальной (максимальной) цены договора. Сведения о начальной (максимальной) цене договора, о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Часть 1. Общие положения

• Законодательное регулирование

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (электронном аукционе), участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку коагулянта оксихлорид алюминия (далее - документация об аукционе) разработана Заказчиком – Муниципальным унитарным предприятием «Нефтекамскводоканал» в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 06.04.2011 № 63 «Об электронной подписи», другими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере осуществления закупок, а так же принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, регламентирующими правила закупки, и Положением о закупке товаров, работ, услуг МУП «Нефтекамскводоканал».

Часть 2. Информационная карта аукциона

- Посмотреть таблицу с данными

Часть 3. Описание предмета закупки (далее - техническое задание)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка коагулянта оксихлорид алюминия

1. Место, условия, объем и сроки (периоды) поставки продукции.

1.1. Поставка продукции осуществляется автомобилем цистерной Поставщика в адрес МУП «Нефтекамскводоканал»

1.2. Условия поставки продукции:

Поставщик имеет собственный (арендованный) специализированный транспорт для перевозки, обеспечивающий сохранность продукции при транспортировке, в том числе и в условиях высоких (до + 50 С) и низких температур (до – 40 С), в целях обеспечения отпуска данной продукции Заказчику;

1.3. Общий объем поставки 150 тонн.

1.4. Поставка производится по заявке Заказчика в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть году, в объеме не более 24 тонн за одну партию.

2. Требования к качеству и безопасности продукции.

2.1 Продукция, подлежащая поставке, должна удовлетворять требованиям следующих технических регламентов (ТР) и нормативных документов (ГОСТ, ГОСТ Р, СТО, ТУ):

3. Требования к физико-химическим показателям продукции.

- Посмотреть таблицу с данными

Коагулянт должен быть изготовлен из чистого сырья - первичного металлического алюминия по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 и концентрированной соляной кислоты по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

На момент поставки продукция должна иметь паспорта качества и действующие сертификаты соответствия (декларации о соответствии). Наличие паспорта качества и сертификата соответствия (декларации о соответствии) не освобождает Поставщика от ответственности за поставку продукции ненадлежащего качества.

4. Правила приемки при доставке продукции.

4.1. Коагулянт принимается партиями. Партией считается количество продукта, однородного по своим качественным показателям, сопровождаемое одним документом о качестве.

Документ о качестве должен содержать:

− наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

− наименование продукта;

− номер партии;

− массу нетто;

− дату изготовления;

− количество мест в партии;

− результаты проведенных анализов или подтверждение соответствия качества продукта требованиями настоящих технических условий.

5. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантии качества товара.

5.1.Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение его срока годности, установленного заводом-изготовителем, но не менее 6 месяцев с момента изготовления. Запас срока годности на дату поставки продукции не может быть менее 90%.

Часть 4. Проект договора

Договор № ____

г.Нефтекамск «__» __________ 2024 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Нефтекамскводоканал», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Юсупова Дамира Хабирьяновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________ действующего на основании ___________ , с другой стороны, на основании протокола № ___________________________ от ____________заседания комиссии по осуществлению закупок МУП «Нефтекамскводоканал», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг МУП «Нефтекамскводоканал» заключили настоящий договор (далее - «договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

• Поставщик в соответствии с требованиями и условиями настоящего Договора обязуется поставить и передать Заказчику коагулянт оксихлорид алюминия (далее - Товар), в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, в сроки, установленные в п. 1.2 настоящего Договора.
• Срок поставки Товара: партиями в течении 5 рабочих дней с момента подачи заявки в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть году.
• Место поставки Товара: Российская Федерация, Республика Башкортостан,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Нефтекамск, ул. Башкирская, 1А.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Договора составляет ________________ (_________________) рублей ______ копеек, в том числе НДС в размере ________%, что составляет - ________ руб. (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС в размере ____%, что составляет - _____ руб.» заменяются на слова «НДС не облагается).

2.2. Источник финансирования: за счет средств от приносящей доход деятельности.

2.3. Цена настоящего Договора включает в себя стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), упаковки (тары), всех погрузочно – разгрузочных работ, ввод в эксплуатацию, транспортирования до места поставки, страхования, риска случайной гибели Товара, всех обязательных платежей Поставщика (налоги, сборы, пошлины), других затрат Поставщика, связанных с исполнением настоящего Договора.

2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных разделом 8 настоящего Договора.

2.5. Оплата по Договору осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента поставки товара.

2.6. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в 3-дневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.7. Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

2.8. Обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

2.9. Сумма, подлежащая уплате юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

3.1. Поставщик вправе:

3.1.1. Потребовать своевременной оплаты поставленного Товара.

3.2. Поставщик обязан:

3.2.1. Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.2. Осуществить доставку и разгрузку Товара в помещение по адресу, указанному в п. 1.3. настоящего Договора.

3.2.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного Товара.

3.2.4. Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

3.2.5. Передать Товар новым, не бывшим в употреблении, свободным от любых прав и притязаний третьих лиц.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего наименованию, качеству, количеству, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором.

3.3.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, требовать замены на Товар надлежащего качества в течение срока, предусмотренного разделом 5 настоящего Договора.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. Принять Товар соответствующего наименованию, качеству, количеству, срокам его поставки в порядке, установленном настоящим Договором.

3.4.2. Обеспечить своевременную оплату принятого Товара в порядке, установленном настоящим Договором.

4. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Поставка осуществляется, в срок, указанный в п. 1.2 настоящего Договора.

4.2. Все виды погрузо-разгрузочных работ, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.3. Товар, поставляемый Поставщиком по настоящему Договору, должен соответствовать Спецификации (Приложение № 1 к Договору) по наименованию, качеству, количеству поставляемого Товара. Товар должен быть новой, ранее не использованной; - не находящаяся в собственности третьих лиц. Год изготовления не ранее 2024 и 2025 года соответственно.

4.4. Поставщик поставляет Товар в упаковке (таре), обеспечивающий сохранность Товара от всякого рода повреждений при транспортировке, отгрузке, перевозке, разгрузке и соответствовать установленным стандартам, характеру Товара, требованиям производителя.

Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие его ненадлежащей упаковки.

4.5. В день передачи Товара Поставщик передает Заказчику следующую документацию (на русском языке):

– счет-фактуру (счет);

– документ о приемке Товара (товарная накладная, товарно-транспортная накладная, акт приема-передачи, универсальный передаточный акт и иные документы) в 2-х экземплярах;

– документ, подтверждающий предоставление обеспечения гарантийных обязательств (предоставляется в случае установления обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с разделом 10 настоящего Договора);

– документ, подтверждающий качество Товара (сертификат соответствия, декларация о соответствии, сертификат качества изготовителя, и иные документы, требующиеся в соответствии с законодательством);

– и другие документы на Товар при наличии (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и иные документы). Техническая документация на русском языке. Руководство по эксплуатации. Инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке. Паспорт на товар. Протокол испытания на заводе. Сертификаты, выданные официальными учреждениями по контролю качества или другими компетентными подразделениями, соответствующие международной системе качества; Все документы должны быть оформлены в соответствии с установленными законодательством унифицированными формами первичной учетной документации по учету торговых операций, требованиями налогового законодательства.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

5.1. Приемка Товара в части соответствия его требованиям, установленным Договором осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 года №П-6, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 года №П-7, Инструкцией «О порядке и сроках приемки импортных товаров по количеству и качеству, составлению и направлению рекламационных актов», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.10.1990 года, а в части сроков приемки в соответствии с настоящим разделом Договора.

5.2. Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу в соответствии с разделом 14 настоящего Договора.

5.3. Приемка товара осуществляется в течение 10 дней с момента поставки товара.

5.4. Заказчик в течение 10 дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 4.5. договора, направляет Поставщику подписанные документы о приемке товара или в те же сроки направляет в письменной форме мотивированный отказ от подписания документов о приемке, в которых указываются недостатки и сроки их устранения.

5.5. Заказчик имеет право приостановить приемку или отказать в приемке Товара полностью или частично в случае, если его упаковка не соответствует стандартам, по внешним признакам характеризует возможное повреждение, дефект Товара, в случае несоответствия информации, указанной на товарном ярлыке информации в представленных сопроводительных документах, при выявлении недостачи Товара, не предоставления обеспечения гарантийных обязательств.

5.6. При обнаружении повреждения, дефекта, несоответствия и (или) недостачи Товара Заказчик составляет акт о выявленных недостатках (далее – акт), который подписывается уполномоченными лицами Сторон. В случае если уполномоченный представитель Поставщика отказывается подписывать акт, Заказчик в одностороннем порядке подписывает акт с соответствующей пометкой, и письменно уведомляет Поставщика о приостановке приемки или об отказе приемки Товара. В случае обнаружения в процессе проверки несоответствия Товара, Товар считается не поставленным, и Поставщик обязуется вывезти несоответствующий условиям настоящего Договора Товар своими силами.

5.7. Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора, а также поставить недопоставленный Товар в течение 3-х рабочих дней с момента их обнаружения на основании акта о выявленных недостатках.

5.8. Датой фактической поставки Товара считается дата, указанная в документе о приемке Товара.

5.9. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента фактического получения Товара Заказчиком от Поставщика, что удостоверяется подписанием документов о приемке Товара.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям на соответствующий вид товара и подтверждаться документально. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

6.2. Все транспортные расходы, связанные с заменой товара, несет Поставщик.

6.3. Товар должен поставляться в упакованном виде в соответствии с техническими условиями и в таре, обеспечивающей сохранность товара по количеству и качеству при транспортировке и хранению, исключающим возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки). Товар должен быть упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении. Упаковка (тара) должна быть чистой, целой, сухой, не деформированной, не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать техническим стандартам и обеспечивать высокий уровень сохранности от физического и атмосферно-климатического воздействия. На каждой упаковке должна быть нанесена маркировка, содержащая информацию о производителе товара, а также о товаре (наименование марки, количество в упаковке).

6.4. Срок годности составляет не менее 90 % с даты изготовления товара и исчисляется с момента подписания документа о приемке Товара (для товара, на который устанавливается срок годности).

6.5. Поставщик обязан своими силами и за свой счет в течение гарантийного срока устранить недостатки товара, не подлежащего использованию в соответствии с его предназначением, в течение 14 дней со дня получения письменного уведомления Заказчика.

6.6. На отремонтированный (замененный) товар гарантийный срок продлевается на период, в течение которого товар не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков (замене) товара до дня выдачи отремонтированного (замененного) товара.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

7.5. Размер штрафа устанавливается Договором в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила).

7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере __________.

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договором) и фактически исполненных Поставщиком.

7.9. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в следующем порядке:

а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Договоре таких обязательств), Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере __________.

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.14. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.15. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны.

7.17. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре и Спецификации (Приложение №1 к Договору).

8.2. При исполнении Договора по соглашению сторон Заказчик вправе увеличить количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренное Договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, из установленной в Договоре цены Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цены единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

8.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества, качества поставляемого Товаров и иных условий Договора.

8.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.5. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и в порядке, предусмотренном положением о закупках МУП «Нефтекамскводоканал».

8.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

8.7. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

8.8. Изменение существенных условий Договора не допускается за исключением случаев, предусмотренных положением о закупках МУП «Нефтекамскводоканал».

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора устанавливается в размере 5% цены договора _________________________________ руб. __ коп. в виде __________________________________________________

9.2. Исполнение обязательств по договору может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям действующего законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется Поставщиком самостоятельно.

9.3. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения договора, должна быть выдана банком, имеющим право выдавать банковские гарантии в рамках Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

9.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются Поставщику на его банковский счет, указанный в договоре, после надлежащего исполнения им всех обязательств по договору в полном объеме и подписания Заказчиком товарной накладной без замечаний, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления соответствующего письменного требования от Поставщика.

9.5. В случае если Поставщику в соответствии с условиями настоящего договора начислена неустойка и (или) штраф, Заказчик вправе удержать сумму начисленной неустойки и (или) штрафа из денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора. Остаток денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора (при его наличии), после удержания Заказчиком суммы неустойки и (или) штрафа, возвращается Поставщику на основании письменного требования Поставщика с указанием суммы остатка в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления указанного требования, на банковский счет Поставщика, указанный в договоре.

9.6. Удержание суммы начисленной неустойки и (или) штрафа из денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора, осуществляется Заказчиком в бесспорном (безакцептном) порядке.

9.7. При недостаточности денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, Поставщик на основании выставленного Заказчиком счета перечисляет недостающую сумму, равную разнице между суммой начисленных пени и (или) штрафа и суммой денежных средств, удержанных из средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора (далее – сумма разницы), на лицевой счет Заказчика, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Башкортостан. В случае если Поставщик в согласованные сроки не перечислил Заказчику сумму разницы или не представил мотивированные возражения, Заказчик вправе уменьшить оплату по договору на сумму, равную разнице между суммой начисленных пени и (или) штрафа и суммой денежных средств, удержанных из средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора.

9.8. Исполнение обязательств Поставщика по настоящему договору, в том числе по уплате неустойки и (или) штрафа, возмещению убытков, а также обязанность по выплате неустойки и или (штрафа), возврату аванса и иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком обеспечивается банковской гарантией.

9.9. В случае если Поставщику в соответствии с условиями настоящего договора начислены неустойка и (или) штраф, Заказчик вправе удержать сумму начисленных неустойки и (или) штрафа из банковской гарантии путем обращения в банк-гарант.

9.10. В случае если сумма банковской гарантии меньше суммы начисленных неустойки и (или) штрафа, Поставщик на основании выставленного Заказчиком счета перечисляет недостающую сумму, равную разнице между суммой начисленных пени и (или) штрафа и суммой банковской гарантии, на лицевой счет Заказчика, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Башкортостан. В случае если Поставщик в согласованные сроки не перечислил Заказчику сумму, равную разнице между суммой начисленных пени и (или) штрафа и суммой банковской гарантии или не представил мотивированные возражения, Заказчик вправе уменьшить оплату по договору на сумму, равную разнице между суммой начисленных пени и (или) штрафа и суммой банковской гарантии.

9.11. В случае отзыва у банка, предоставившего банковскую гарантию, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик должен предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

9.12. В случае просрочки предоставления Поставщиком нового обеспечения исполнения договора по причине отзыва у банка, представившего банковскую гарантию, лицензии, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены договора за каждый день просрочки.

9.13. В случае если по независящим от Поставщика причинам действие банковской гарантии прекратится до окончания срока, на который она выдана, Поставщик должен представить иное (новое) обеспечение исполнения договора.

9.14. В ходе исполнения договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора, а также изменить способ обеспечения исполнения договора из числа способов, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ услуг МУП «Нефтекамскводоканал».

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

10.1. Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 месяцев и исчисляется с момента подписания документа о приемке Товара.

10.2. Товар должен поставляться в упакованном виде в соответствии с техническими условиями и в таре, обеспечивающей сохранность товара по количеству и качеству при транспортировке и хранению, исключающим возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки). Товар должен быть упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении. Упаковка (тара) должна быть чистой, целой, сухой, не деформированной, не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать техническим стандартам и обеспечивать высокий уровень сохранности от физического и атмосферно-климатического воздействия. На каждой упаковке должна быть нанесена маркировка, содержащая информацию о производителе товара, а также о товаре (наименование марки, количество в упаковке).

10.3. Поставщик обязан своими силами и за свой счет в течение гарантийного срока устранить недостатки товара, не подлежащего использованию в соответствии с его предназначением, в течение 14 дней со дня получения письменного уведомления Заказчика.

10.4. На отремонтированный (замененный) товар гарантийный срок продлевается на период, в течение которого товар не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков (замене) товара до дня выдачи отремонтированного (замененного) товара.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора, Стороны могут разрешать путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 16 настоящего Договора.

Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по электронной почте, экспресс-почтой.

11.3. Срок рассмотрения претензии (ответа на претензию) составляет 10 (десять) рабочих дня со дня получения Стороной. Если по истечении данного срока от Стороны не последует ответа на претензию, претензия считается принятой.

11.4. При недостижении Сторонами согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

11.5. В случае предъявления претензии Заказчиком Поставщику за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, дальнейшее финансирование настоящего Договора приостанавливается до момента урегулирования разногласий и взаимных претензий или добровольного перечисления суммы, принятой на основании претензии, Поставщиком Заказчику.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

12.2. Если, по мнению Сторон, обязательства могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

12.3. О любых обстоятельствах, в том числе обстоятельствах непреодолимой силы, препятствующих по мнению Стороны исполнению настоящего Договора, указанная Сторона обязана письменно известить (уведомить) другую Сторону об этих обстоятельствах, как на основание, препятствующих исполнению Договора. Письменное извещение (уведомление) об обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора должно быть направлено другой Стороне не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда стало известно (или должно было стать известным) о наступлении указанных обстоятельств, с документальным подтверждением о наступлении указанных обстоятельств. Не извещение (не уведомление) Стороной об обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора в установленный настоящим пунктом срок, лишает данную Сторону ссылаться на данные обстоятельства как на основание освобождения от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Договора.

13. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

• предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

• предоставление каких-либо гарантий;

• ускорение существующих процедур;

• иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После уведомления другой Стороны, Сторона направившая уведомление, проводит проверку подозрительной информации, при этом в случае необходимости другая Сторона обязана обеспечивать полное содействие, в том числе предоставляя необходимую дополнительную информацию. В случае подтверждения факта нарушения каких-либо антикоррупционных условий, Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение полностью устранено, и проверки факта устранения нарушения.

13.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

13.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

13.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

14. ЭКСПЕРТЫ, ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

14.1. Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям Договора Заказчик имеет право провести экспертизу.

14.2. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договора.

Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.2. В остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.3. При исполнении настоящего Договора в целях эффективного и скорейшего обмена информацией, переписка (претензионные письма, акты о выявленных недостатках, проекты дополнительных соглашений, уведомление о расторжении договора и другие документы) подписанные и сканированные Стороной, могут быть направлены другой стороне с использованием факса, электронной почты, по адресу и (или) номеру, указанному в Разделе 16 настоящего Договора.

15.4. В случае изменения любых сведений, указанных в разделе 16 настоящего Договора, Стороны обязаны в 3-дневный срок с момента изменения уведомить об этом другую Сторону.

15.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2025, а в части оплаты – до полного исполнения обязательств Сторонами.

Истечение срока действия Договора не влечет за собой прекращение обязательств по нему, и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место до дня расторжения настоящего Договора.

15.6. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

15.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующее приложение:

- Спецификация (Приложение № 1);

- Техническое задание (Приложение № 2);

- Карточка сведений о Поставщике (Приложение № 3).

16. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору

№ ___________________

от «____» __________ 2023 г.

Спецификация

на поставку коагулянта оксихлорид алюминия

(*Оформляется в соответствии с техническим заданием Заказчика и с учетом предложений Поставщика)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к договору

№ ___________________

от «____» __________ 2023 г.

Техническое задание

на поставку строительных материалов (*Оформляется в соответствии с техническим заданием Заказчика и с учетом предложений Поставщика)

Приложение №3

к договору

№ ___________________

от «____» __________ 2023г.

Карточка сведений о Поставщике

- Посмотреть таблицу с данными

Часть 5. Обоснование начальной (максимальной) цены договора. Сведения о начальной (максимальной) цене договора, о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Директор ___________________________Д.Х. Юсупов

Исп. Я.В Мерзлякова. Тел▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Приложение №1

к документации об аукционе

Рекомендуемая для заполнения участниками закупки

форма второй части заявки на участие в электронном аукционе

Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие достоверные сведения об участнике закупки:

Вторая часть заявки

I. Сведения об участнике аукциона в электронной форме

Для юридического лица:

- Посмотреть таблицу с данными

Для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя:

- Посмотреть таблицу с данными

Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара несет участник закупки ↑