Тендер - Поставка комплектующих для холодильного и теплового оборудования №271692250

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков. Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу

Приложение_к_письму_№_2__Форма_ТКП

Бланк организации

Исх. от ________________ № ______________

Вх. от _________________ № ______________

Генеральному директору

ООО «Балаковская АЭС-Авто»

Новикову А.В.

Уважаемый Александр Владимирович!

Изучив запрос ТКП от __________ №____ (или номер мониторинга на ЭТП, если электронное ТКП) на поставку __________________, принимая установленные в нем требования и условия, предлагаем рассмотреть коммерческое предложение на поставку _______________ (наименование, тип, марка товара) в соответствии с приложенной спецификацией:

Спецификация:

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость (с НДС и без НДС (указать нужное, в зависимости от применяемого налогообложения)) __________________________________ (валюта)

Срок поставки: ________________ (в пределах срока поставки, указанного в ТЗ)

Срок оплаты: путем перечисления денежных средств на расчетный счет для МСП в течение 7 рабочих дней, для не МСП в течение 15 календарных дней с момента фактической поставки товара и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД. (выбрать нужное)

Срок действия предложения: _______________________ (предпочтительно не менее 60 дней)

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.

Типовая_форма_Договора_поставки

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_________

(Форма договора применяется при наличии у Покупателя потребности в поставке товаров без изготовления и передачи прав использования на программное обеспечение, в случае поставки с доставкой товара по адресу Покупателя, между резидентами Российской Федерации, при расчете в рублях (например: расходные материалы, бумага, мебель)

г.Балаково «__»_____20__ [1]

_____________________(указывается полное наименование Покупателя), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице (наименование должности, Ф.И.О.), действующего на основании__________ (указать устав либо доверенность от «____» _______ 20___г.), с одной стороны, и _____________(указывается полное наименование Поставщика), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________(наименование должности, Ф.И.О.), действующего на основании _______ (указать устав либо доверенность от «____» _________ 20___г.), совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком, подписанное Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;

в) «Товар» - вещи, указанные в п. 2.1 настоящего Договора, характеристики которых перечислены в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Предметом настоящего Договора является поставка ____________________________________________________________________ (указывается наименование поставляемых товаров) (далее- Товар) в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору) и Техническим заданием (приложение № 2 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар.

2.2. Наименование и номенклатура Товара, его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору).

2.3. Вариант 1 (включается если поставка осуществляется единовременно)

Поставка Товара осуществляется в течение ___ (____________) дней с момента заключения договора в место поставки по адресу: ____________________________ (далее – Место поставки).

2.3. Вариант 2 (включается если поставка осуществляется партиями. В случае поставки товара партиями должен быть указан общий срок поставки)

Поставка Товара осуществляется партиями: поставка всего Товара должна быть осуществлена Покупателю в срок до ______________ в место поставки по адресу: ____________________________ (далее – Место поставки). Сроки поставки каждой партии Товара указаны в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору).

2.4. Условия поставки: доставка Покупателю по адресу, указанному в п. 2.3 Договора.

2.5. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

2.6. Поставщик обязан в установленный срок поставки доставить Товар в Место поставки.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора составляет - _________________(указывается сумма цифрами и прописью), в том числе включая НДС по ставке 20 % в сумме __________________(_______________) рублей (если НДС не облагается, то указывается основание для неприменения НДС).

Для рамочных договоров:

Предельная цена Договора составляет - __________________в том числе включая НДС ____________________________ по ставке ___ % _____________________.

3.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара и разгрузки транспортного средства по адресу, указанному в п. 2.3 Договора, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для рамочных договоров:

3.2. Стоимость поставленного товара по договору определяется по факту поставки товара, исходя из стоимости 1 единицы Товара согласно Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору). Единичные расценки включают в себя стоимость доставки Товара, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Стороны договорились, что в соответствии со ст. ст. 328 и 460 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение Покупателем обязательств по оплате (за исключением авансового платежа, если он предусмотрен условиями Договора), обусловлено встречным исполнением следующих обязательств Поставщика:

- о передаче Поставщиком Товара, не бывшего в эксплуатации и свободного от прав третьих лиц;

- о вручении Поставщиком (обеспечении Поставщиком вручения) Товара Покупателю в надлежащем количестве и надлежащего качества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

• • Поставить Товар Покупателю на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.
  • Обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора.

4.3. Стороны обязаны ежеквартально, а также после выполнения всех обязательств по настоящему Договору / после выполнения всех обязательств по настоящему Договору (выбирается условие в зависимости от срока действия договора поставки, если договор поставки действует более одного квартала, то выбирается первый вариант, если договор поставки действует менее одного квартала, то выбирается второй вариант) производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора, по форме, представленной Покупателем.*

* Форма прикладывается для договоров стоимостью свыше 100 тыс.р.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Покупателя акта сверки Поставщик обязан заполнить акт сверки, подписать его и представить Покупателю.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

• Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.
• Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании по адресу, указанному в п. 2.3 Договора.

6. ПОСТАВКА ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ) И ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю с учетом сроков поставки и количества поставляемого Товара, установленных в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору) и Техническом задании (приложение № 2 к настоящему договору).

• Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.
• Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока на Товар, Поставщик обязуется обеспечивать наличие у себя (а при привлечении субпоставщиков – и у них) всех необходимых действующих профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с исполнением обязательств по Договору.
• При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

б) технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

г) счет на оплату;

д) счет-фактуру, выставленную Покупателю;

е) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

ж) универсальный передаточный документ (далее - УПД);

(В пункте 6.3. необходимо выбрать и указать какие документы предоставляется Покупателю)

6.4. Фактической датой поставки и приемки считается дата фактической передачи Товара и подписания Сторонами ТОРГ-12 / Универсального передаточного документа (включается один из указанных документов, в зависимости от выбора в п. 6.3.)

6.5. Вариант 1 (включается в зависимости от выбранных документов в п. 6.3.)

Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 / УПД (включается один из указанных документов, в зависимости от выбора в п. 6.3.).

6.6. Досрочная поставка допускается по письменному согласию Покупателя.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

• Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки.
• Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением о приемке, хранении, учете и выдаче в производство поступающей в ООО «Балаковская АЭС-Авто» продукции, о приемке выполненных работ, оказанных услуг П.БАЭС-Авто/44, введенным в действие приказом ООО «Балаковская АЭС-Авто» от 30.12.2021 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/1273-П (далее – Положение). Положение размещено в открытом доступе на официальном сайте ООО «Балаковская АЭС-Авто» www.balnpp-auto.ru в разделе «Положения ООО «Балаковская АЭС-Авто».

7.2. (для закупки по производству бутилированной воды)

Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Инструкцией по приемке и хранению основного и вспомогательного сырья, материалов, готовой продукции на участке по производству бутилированной воды «ООО «Балаковская АЭС-Авто» И.БАЭС-Авто/54, введенным в действие приказом ООО «Балаковская АЭС-Авто» от 31.12.2020 №182/1337-П (далее – Инструкция). Инструкция размещена в открытом доступе на официальном сайте ООО «Балаковская АЭС-Авто» www.balnpp-auto.ru в разделе «Положения ООО «Балаковская АЭС-Авто».

• В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение, незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней предъявляет Поставщику мотивированный отказ в соответствии с п. 7.6 Договора. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектности, несет Поставщик.
• Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.
• В случае недопоставки Товара в течение Срока поставки Покупатель вправе отказаться от принятия поставленной части Товара надлежащего качества.
• По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает УПД / ТОРГ-12 (выбирается вариант УПД, либо только ТОРГ-12, в зависимости от выбранных документов о приемке в п. 6.3. договора) и делает отметку о получении Товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки Товара, либо представить Поставщику письменный мотивированный отказ. Если Покупатель предоставляет мотивированный отказ, Поставщик обязан устранить замечания Покупателя, отраженные в его мотивированном отказе, в указанный в нем срок, если иной срок не согласован Сторонами. После того, как Поставщик устранит замечания, услуги повторно принимаются в соответствии с Положением о приемке, хранении, учете и выдаче в производство поступающей в ООО «Балаковская АЭС-Авто» продукции, о приемке выполненных работ, оказанных услуг П.БАЭС-Авто/44,

(для закупки по производству бутилированной воды указывается инструкция по приемке и хранению основного и вспомогательного сырья, материалов, готовой продукции на участке по производству бутилированной воды «ООО «Балаковская АЭС-Авто» И.БАЭС-Авто/54).

7.7. Стороны обязаны информировать друг друга в течение 1 (одного) рабочего дня о невозможности обмена документами в электронной форме, и о возобновлении электронного документооборота на основании уведомления. Уведомление направляется на электронные адреса, указанные в разделе 19 Договора. На период приостановления электронного документооборота Стороны переходят на документооборот в следующем порядке:

Поставщик, в срок, установленный Договором, представляет Покупателю на бумажном носителе ТОРГ-12, счет-фактуру, в двух экземплярах, подписанные со стороны Поставщика, а также иные документы, указанные в п. 6.3 Договора.

Покупатель обязан подписать ТОРГ-12, либо представить Поставщику письменный мотивированный отказ.

Если Покупатель предоставляет мотивированный отказ, Поставщик обязан устранить замечания Покупателя, отраженные в его мотивированном отказе, в указанный в нем срок, если иной срок не согласован Сторонами. После того, как Поставщик устранит замечания, услуги повторно принимаются в установленном Договором порядке.

8. ГАРАНТИЯ

• Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору), является новым (не бывшим в эксплуатации). Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного Товара.
• Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Поставщик гарантирует:

надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки;

полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора;

8.4. Гарантия на поставленный Товар составляет _______ (_______) (указывается срок в днях, в зависимости от специфики поставляемого товара) дней.

Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами ТОРГ-12 / УПД (включается один из указанных документов, в зависимости от выбора в п. 6.3)

• Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в срок, установленный Покупателем, или в иной согласованный Сторонами срок. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.
• Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

в результате внесения Покупателем модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара.

9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

9.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

9.2. Вариант 1 (включается если требуется выплата аванса от цены договора)

Покупатель выплачивает Поставщику авансовый платеж [2] в размере ___% от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, что составляет ___________ (_________) ________, в том числе НДС ___________ (_________) _______, путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение _______ (_________) календарных дней со дня выставления счета на авансовый платеж и предоставления Поставщиком обеспечения возврата аванса (текст, выделенный курсивом включается, если в п. 11.2 договора выбран вариант с предоставлением обеспечения возврата аванса).

9.2. Вариант 2 (включается если требуется выплата аванса от цены партии Товара)

Покупатель выплачивает Поставщику авансовый платеж 2 от цены соответствующей партии Товара по настоящему Договору в размере, указанном в Спецификации (приложение № 1 к Договору), путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение _______ (_________) календарных дней со дня выставления счета на авансовый платеж и предоставления Поставщиком обеспечения возврата аванса (текст, выделенный курсивом включается, если в п. 11.2 договора выбран вариант с предоставлением обеспечения возврата аванса).

9.3. Вариант 1 (включается при выплате аванса от цены договора)

Оплата поставленной Поставщиком и принятой Покупателем Товара производится исходя из стоимости, указанной п. 3.1 настоящего Договора, за вычетом суммы ранее выплаченного аванса, что составляет ___________ (_________) _______, в том числе НДС ____% - ___________ (_________) _________, в течение1 ___ (_______) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД, путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика

9.3. Вариант 2 (включается при поставке товара партиями с выплатой аванса от цены соответствующей партии товара)

Оплата поставленной Поставщиком и принятой Покупателем партии Товара производится исходя из стоимости соответствующей партии товара, указанной в Спецификации (приложение № 1 к Договору), с зачетом суммы ранее выплаченного аванса в течение [3] ____ (_____________) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД, путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика.

9.3. Вариант 3 (включается если аванс не выплачивается, окончательная оплата от цены договора)

Оплата поставленного Поставщиком и принятого Покупателем Товара производится в течение____ (____________) ______________________ рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД, путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика.

9.3. Вариант 4 (включается если аванс не выплачивается, окончательная оплата от цены партии Товара)

Оплата поставленной Поставщиком и принятой Покупателем партии Товара производится исходя из стоимости соответствующей партии Товара, указанной в Спецификации (приложение № 1 к Договору), в течение ___ (________________) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД соответствующей партии Товара, путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика.

9.4. Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании платежного поручения с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

9.5. Поставщик предварительно направляет Покупателю документы, предусмотренные п. 6.3 Договора, на проверку и согласование. Покупатель рассматривает указанные в настоящем пункте документы в течение двух рабочих дней и сообщает результат рассмотрения на адрес электронной почты ________________________ (указывается адрес электронной почты) Поставщика.

9.6. Документы, указанные в п. 9.5 Договора направляются Поставщиком на адрес электронной почты: ___________________ (указывается адрес электронной почты) Покупателя.

9.7. Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, оплата которого полностью или частично производится после момента его передачи Покупателю, не считается находящимся в залоге у Поставщика до момента его оплаты.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору) и Техническом задании (приложение № 3 к настоящему Договору), Поставщик по письменному требованию Покупателя, выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % (одной десятой) от общей стоимости недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

10.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

10.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.

10.5. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

10.6. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

10.7. В случае расторжения договора по решению суда в силу существенного нарушения поставщиком условий договора, сведения о таком поставщике, с которым расторгается договор, подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

11.1. Поставщик обязан предоставить обеспечение обязательств по договору в одной из следующих форм:

- безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

- независимая гарантия;

- поручительство;

- в форме денежных средств путем их перечисления Покупателю.

Выбор формы обеспечения, из указанных в настоящем пункте, определяется Поставщиком самостоятельно.

В случае выбора Поставщиком обеспечения в форме безотзывной банковской гарантии, поручительства, независимой гарантии, они предоставляются Поставщиком по форме, представленной в приложениях №№ _-__ к настоящему Договору.

(Если договор заключается по результатам конкурентной закупки в электронной форме, проводимой только среди субъектов малого и среднего предпринимательства, то Поставщик предоставляет независимую гарантию по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 N 1397 "О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" )

11.2. Поставщик в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до даты выплаты соответствующего аванса предоставляет Покупателю обеспечение возврата аванса в сумме равной сумме выплачиваемого аванса, указанной в Спецификации (приложении № 1) к Договору. Срок действия обеспечения возврата аванса должен составлять срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней.

(Пункт 11.2 включается если требуется предоставление обеспечения возврата аванса по договору Обеспечение возврата аванса, предоставляется отдельно от обеспечения договора)

11.3. Поставщик в срок не позднее 20 дней с даты заключения Договора предоставляет Покупателю обеспечение исполнения обязательств по Договору в размере _____ (_____) _% от цены Договора, в сумме ___________ (____________) рублей ____ коп.

Если Поставщиком предложена цена Договора, которая на 25% и более ниже начальной максимальной цены договора, то Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Договора в увеличенном размере. Размер обеспечения исполнения Договора, предоставляемого согласно настоящему пункту Договора, составляет размер обеспечения, указанный в первом абзаце настоящего пункта, в процентном отношении от начальной максимальной цены Договора, увеличенный в 1,5 раза.

Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Договору должен составлять срок исполнения обязательств по Договору плюс 60 дней.

(Пункт 11.3. включается если требуется предоставление обеспечения исполнения обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств. Размер обеспечения устанавливается в процентном выражении от цены Договора, в соответствии с требованиями ЕОСЗ и условиями документации о закупке (при ее наличии).

11.4. Поставщик в срок не менее чем за 30 дней до даты подписания сторонами товарной накладной ТОРГ 12 /УПД по Договору предоставляет Покупателю обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных Договором в размере _____ (_____) _% от цены Договора, в сумме ___________ (____________) рублей ____ коп.

Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору должен составлять срок гарантийных обязательств по Договору плюс 60 дней.

(Пункт 11.2 включается если требуется предоставление обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором. Размер обеспечения устанавливается в процентном выражении от цены Договора, в соответствии с требованиями ЕОСЗ и условиями документации о закупке (при ее наличии)

11.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по предоставлению (замене) обеспечения является основанием для приостановления Покупателем установленных Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).

11.6. В случае если просрочка предоставления обеспечения составляет более десяти (10) рабочих дней Покупатель вправе требовать расторжения Договора.

11.7. В случае если до истечения срока действия Договора по каким-либо причинам обеспечение прекратило свое действие, перестало отвечать установленным настоящим Договором требованиям или гарант / поручитель перестал соответствовать требованиям, установленным для них Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления указанных событий, предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение.

11.8. Обеспечение в форме денежных средств, перечисленных Покупателю возвращается Поставщику Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения срока, установленного в п. 11.2, 11.3, 11.4 (включаются ссылки на соответствующие пункты договора) Договора, соответственно.

11.8. Платеж по обеспечению должен быть осуществлен гарантом в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения гарантом соответствующего письменного требования бенефициара - Покупателя, указывающего на факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору с приложением доверенности лица, подписавшего требование.

(Раздел 11 исключается если обеспечение обязательств по договору не требуется. В этом случае необходимо вложить в карточку договора в ЕОСДО обоснование неприменения требований о предоставлении обеспечения со ссылками на условия ч. 10 – 11, ст. 5.2.2 ЕОСЗ либо иныеЕсли в пунговора выбран вариант н вариант "окументов З
локальные акты Заказчика, определяющие особенности проведения конкретной закупки (группы закупок), иные решения разрешающих органов Госкорпорации «Росатом» (когда в таких актах или решениях прямо обозначено неприменение требования о предоставлении обеспечения). Когда из указанных положений ЕОСЗ или иных локальных актов, решений следует необходимость оформления решения руководителя Заказчика, такое решение вкладывается в карточку договора)

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

12.2. Стороны пришли к соглашению о том, что условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «___» _____ 202__ года.

(Пункт 12.2. включается если стороны приступили к исполнению договора до его подписания. Указывается дата, с которой стороны фактически приступили к исполнению договора, при этом, указанная дата не может быть ранее даты выбора поставщика победителем конкурентной процедуры или даты решения о выборе поставщика в качестве единственного поставщика)

12.3. Все обязательства Поставщика по поставке Товара Покупателю должны быть осуществлены до окончания срока, указанного в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору).

Для рамочных договоров:

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до ___________ года, либо до момента поставки объема Товара, равного предельной стоимости Договора, в зависимости от того, какое событие наступит раньше, а в части взаимных расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12.4. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и настоящим Договором.

12.5. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты его расторжения.

12.6. Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной, инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления, если в уведомлении не указан иной момент. С момента расторжения, обязательства Сторон по Договору прекращаются.

Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.

13. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О

СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

13.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю, Покупателю на адрес электронной почты ___________ с адреса электронной почты _______________ / по акту от № _____ «___» ______________ года (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

(Указывается способ передачи сведений, в зависимости от того как эти сведения получены, также должны быть указаны реквизиты акта либо адреса электронной почты)

13.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

13.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

13.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

(Раздел 13 полностью исключается если договор заключается с организацией отрасли, сведения о бенефициарах которой (согласно распоряжения Госкорпорации «Росатом» от 02.05.2012 № 1-1/104-Р) раскрыты в ЕОС НСИ и актуальные на момент заключения договора. Если информация не раскрыта, то Раздел 13 остается).

14. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

14.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

14.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

(ФОРС-МАЖОР)

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

15.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

15.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

15.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

15.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

16. УВЕДОМЛЕНИЯ

16.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

16.2. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

17. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

17.1. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

- сторона вправе заключать и исполнять Договор;

- заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

- стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

- Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

18. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

18.2. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

18.3. Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организациями Госкорпорации «Росатом»:

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщик: адрес электронной почты

Покупатель: адрес электронной почты

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

Оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организацией Госкорпорации «Росатом» и внешним контрагентом:

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщик: адрес электронной почты

Покупатель: адрес электронной почты

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) (вариант для внешнего контрагента - резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

либо

4) в Арбитражном суде Саратовской области.

18.4. Любая информация, касающаяся исполнения настоящего договора, подлежит использованию в информационном обмене только с разрешения Покупателя. Информационный обмен может осуществляться любым способом, в том числе:

- при выполнении обязательств, предусмотренных договорами с иностранными компаниями, международными организациями;

- при передаче по открытым электронным сетям, в том числе размещение в сети интернет;

- при направлении документов для опубликования в открытой печати, освещения в средствах массовой информации;

- при проведении закупочных процедур с последующим размещением конкурсной документации на официальных сайтах и электронных торговых площадках;

- при обмене фото-видео материалами.

18.5. Допускается подписание сканированных договоров и договорной документации, полученных по техническим средствам связи (электронная или факсимильная почта), с последующим обменом оригиналами договоров и договорной документации.

. Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

18.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Техническое задание;

Приложение № 3: Акт сверки взаимных расчетов (форма) (форма прикладывается для договоров стоимостью свыше 100 тыс. р.);

Приложение № 4 Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (форма).

Приложение № __ Форма банковской гарантии (используется форма, представленная в Приложении № 48 к приказу ООО «Балаковская АЭС-Авто»

от 02.11.2018 № 1-04/817 «Об утверждении альбома типовых форм договоров»);

Приложение № __. Форма независимой гарантии (используется форма, представленная в приложениях №48.1, 48.2 к приказу ООО «Балаковская АЭС-Авто» от 02.11.2018 № 1-04/817 «Об утверждении альбома типовых форм договоров»);

Приложение №__. Форма договора поручительства (используется одна или несколько форм из представленных в приложениях №№49, 49.1, 50 к приказу ООО «Балаковская АЭС-Авто»от 02.11.2018 № 1-04/817 «Об утверждении альбома типовых форм договоров»)

(Необходимо перечислить все приложения, указанные в договоре, в соответствии с их нумерацией и наименованием. Приложения в виде формы независимой (банковской) гарантии и договора поручительства указываются если в договор включены условия о предоставлении обеспечения обязательств).

19. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

20. ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ____________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе включая НДС по ставке 20% - ________________ (сумма прописью) рублей, ____ копеек.

СРОК ПОСТАВКИ ПАРТИИ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

(Форма прикладывается для договоров стоимостью свыше 100 тыс.р.)

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

- Посмотреть таблицу с данными

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

Исполнитель

_____________________ /___________/»

м.п

Приложение № 4 к Договору

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ) С УКАЗАНИЕМ ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ (ФОРМА)

_____________________________________________________________________

(наименование участника/субподрядчика (соисполнителя), изготовителя)

- Посмотреть таблицу с данными

_________________________________ ___ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П.

. Дата заключения договора (на бумажном носителе) указывается после подписания договора представителями сторон – это дата подписания договора последней стороной. Если договор подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью, то дата заключения будет определяться по дате подписания договора последней из сторон ↑

. Если в рамках настоящего Договора будет выплачиваться аванс следует учитывать, что в соответствии с Единым отраслевым порядком работы с дебиторской и кредиторской задолженностью Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, утв. приказом Госкорпорации «Росатом» от 08.09.2017 № 1/860-П, установлена предельная величина авансовых платежей в размере 30% от цены договора. Включение в условия договора размера аванса сверх указанного применяется в исключительных случаях по представленным обоснованиям и по согласованию с руководителем организации Покупателя или уполномоченным им руководителем. ↑

. Указывается срок оплаты в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», если иной срок оплаты не установлен законодательством Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а также если иной срок оплаты не установлен заказчиком в Едином отраслевом стандарте закупок (положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. решением Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37). ↑

Приложение_к_письму_№_1__Техническое_задание_от_02.04.2024_№_182_143-ТЗ