Тендер - Поставка порошка для чистки зубов №272269365

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№_1_Проект_договора_на_поставку_порошка_для_чистки_зубов

ДОГОВОР № 52-ЭМ-ПЛ

на поставку порошка для чистки зубов

г. Челябинск «____» _________ 2024 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 6 г. Челябинск», в лице Исполняющего обязанности главного врача Кравченко Александры Сергеевны, действующего на основании Приказа Министерства здравоохранения Челябинской области № 471-л от 10.08.2021 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и_______________________, в лице ________________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор заключен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», пп.1 п.17.1. разд.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг для государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 6 г. Челябинск», подведомственного Министерству здравоохранения Челябинской области.

1.2. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить Заказчику порошок для чистки зубов (далее по тексту - товар) в соответствии с наименованиями, характеристиками и в количестве согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору) и в установленный настоящим договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора.

1.4. Место исполнения настоящего договора и место исполнения обязательств Поставщика по поставке: г. Челябинск.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставить товар Заказчику на склад Заказчика, расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Румянцева, д. 28, время поставки – в рабочие дни (понедельник-пятница) с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (время местное), в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.

2.1.2. Поставить товар в неповрежденной внешней упаковке (потребительской таре) и неповрежденной упаковке производителя, обеспечивающей сохранность товара от воздействия механических и климатических факторов при его транспортировке, хранении, выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

Упаковка товара должна обеспечивать сохранение функциональных и эксплуатационных характеристик товара в течение всего срока его годности и должна соответствовать требованиям безопасности, установленным на товар. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы упаковка не могла быть вскрыта без нарушения ее целостности.

2.1.3. Поставить товар в пределах срока его годности, при этом на дату поставки товара Заказчику срок остаточной годности поставляемого товара должен составлять не менее 12 месяцев. Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара и на вторичной (потребительской) упаковке

2.1.4. Предоставить Заказчику копии регистрационных удостоверений, подтверждающих качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, декларацию о соответствии, сертификат. Наименование поставляемого товара, указанного в отгрузочных документах (счетах-фактурах (если предусмотрены), товарных накладных и т.п.), должно соответствовать регистрационному удостоверению на лекарственное средство. Характеристики поставляемого товара должны соответствовать функциональным, техническим и качественным характеристикам товара, указанным в приложении 1.

2.1.3. При каждой поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

а) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации (при поставке Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов);

б) товарную накладную или универсальный передаточный документ (в 3-ех экземплярах: 1 экземпляр для Поставщика, 2 экземпляра для Заказчика), составленный по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) копию документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

г) инструкцию по медицинскому применению Товара на русском языке;

д) копию действующей лицензии, а именно: для поставщиков – на осуществление фармацевтической деятельности (оптовая торговля), для производителей – на производство лекарственных средств и/или выписки из реестра лицензий, подписанной лицензирующим органом и составленной по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2020 г. № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий»..

е) предоставить Заказчику вместе с поставленным товаром, копии регистрационных удостоверений на товар и(или) копии иных документов, удостоверяющих качество товара и его соответствие законодательству РФ, в случаях, если действующим законодательством РФ предусмотрено наличие таких документов на товар (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии и иных документов).

2.1.6. В случае несоответствия поставленного товара по ассортименту и количеству, а также по качеству, срокам годности и иным характеристикам, предусмотренным условиями настоящего договора, Поставщик обязан устранить допущенные нарушения условий настоящего договора в срок, указанный Заказчиком в соответствующем требовании.

2.1.7. Самостоятельно исполнить обязанность по уплате НДС в срок, установленный законодательством о налогах и сборах (в случае если стоимость товара, поставляемого по настоящему договору, включает НДС).

2.1.8. Представить Заказчику сведения об изменении своих реквизитов, в том числе почтового адреса, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления о таких изменениях, реквизитами Поставщика будут считаться реквизиты, указанные в настоящем договоре.

2.1.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

2.2. Поставщик имеет право:

2.2.1. Требовать оплаты поставленного товара в размере и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.2.2. Запрашивать у Заказчика необходимую информацию по вопросам выполнения условий настоящего договора.

2.2.3. Пользоваться иными правами, установленными настоящим договором и законодательством Российской Федерации.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Осуществить приемку поставленного товара по количеству и качеству в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего договора.

2.3.2. Оплатить поставленный товар в сроки, установленные настоящим договором.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Осуществлять контроль за своевременной и надлежащей поставкой товара Поставщиком согласно условиям настоящего договора.

2.4.2. Отказаться от приема некачественного или некомплектного Товара и потребовать при этом замену (допоставку) такого Товара; оперативность реагирования на замечания Заказчика в период гарантийного срока в письменной, электронной форме – не более 3-х рабочих дней; замена товара и/или допоставка - в срок не более 5 рабочих дней со дня получения Поставщиком претензии Заказчика в письменной или электронной форме.

2.4.3. Привлекать независимых экспертов для оценки качества поставляемого товара и его соответствия требованиям Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору).

2.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора в случаях, предусмотренных условиями настоящего договора.

2.4.5. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

2.4.6. Пользоваться иными правами, установленными настоящим договором и законодательством Российской Федерации.

2.4.7. Заказчик как Лечебное учреждение оставляет за собой право на подачу запроса в Росздравнадзор на предмет определения достоверных сведений, указанных в представленной заявке на участие в аукционе и поставленного товара.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора установлена в соответствии с предложением Поставщика по результатам закупки в электронной форме и составляет ____________ (_______________) рублей __ копеек, в том числе НДС (если предусмотрен). Заказчик оплачивает поставленный Поставщиком товар по ценам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору).

В случае если стоимость товара, поставляемого по настоящему договору, включает НДС, Поставщик гарантирует Заказчику, что самостоятельно исполнит обязанность по уплате НДС в срок, установленный законодательством о налогах и сборах.

3.2. Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

3.3. В цену договора входит:

- стоимость товара с учетом НДС (если предусмотрен);

- расходы Поставщика на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, хранение, а также на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей;

- прочие затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, понесенные им при исполнении договора.

3.4. Оплата товара, поставленного по настоящему договору, осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара (накладная, ТН, ТТН, УПД), путем безналичного перечисления денежных средств. Аванс не предусмотрен.

3.5. Датой оплаты поставленного товара является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3.6. Источник финансирования: средства от оказания платных услуг.

4. Сроки, порядок поставки товара

4.1. Товар поставляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего договора.

Поставщик обязан сообщить уполномоченному представителю Заказчика о конкретном времени поставки товара не менее чем за 1 (один) день до поставки.

Контактные данные уполномоченного представителя Заказчика: тел: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

4.2. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

4.3. Товар должен соответствовать стандартам качества, действующим на территории Российской Федерации.

4.4. Упаковка и тара товара должны обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту поставки и соответствовать действующим стандартам и техническим условиям.

4.5. Поставщик обязан выполнить разгрузочные работы при поставке товара Заказчику.

4.6. При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные товарно-сопроводительные документы (счет, счет-фактуру (если предусмотрена), накладную, ТН, ТТН, УПД), а также все иные документы на товар, предусмотренные условиями настоящего договора.

4.7. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. За просрочку исполнения обязательства заказчиком по условиям договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) должен составлять не более 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине поставщика (подрядчика, исполнителя).

Общая сумма начисленных пени за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине поставщика (подрядчика, исполнителя).

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором. Если поставщиком (подрядчиком, исполнителем) просрочено исполнение обязательства либо это обязательство ненадлежаще исполнено, заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки должен составлять не менее 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).

Поставщик (подрядчик, исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине заказчика.

- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, штраф в размере 5 % от суммы фактически нарушенного обязательства.

Общая сумма начисленных пени, штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора.

5.4. Поставщик обязан возместить все убытки, причинённые Заказчику вследствие нарушения Поставщиком условий настоящего договора.

5.5. Штрафные санкции подлежат уплате Заказчиком и Поставщиком в срок, указанный в соответствующей письменной претензии, направленной в соответствии с условиями настоящего договора.

5.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, в том числе обязательств по уплате штрафных санкций, Заказчик вправе произвести оплату по настоящему договору за вычетом соответствующих сумм пени и/или штрафа, подлежащих взысканию с Поставщика. При этом оплата по настоящему договору должна осуществляться на основании соответствующего Акта, подписанного обеими Сторонами, в котором должны быть указаны следующие сведения:

- сумма, подлежащая оплате Заказчиком в соответствии с условиями настоящего договора,

- размер штрафных санкций (пени, штрафа), подлежащих взысканию с Поставщика;

- основания применения и порядок расчета штрафных санкций (пени, штрафа);

- сведения о соблюдении Заказчиком претензионного порядка рассмотрения споров, установленного условиями настоящего договора;

- итоговая сумма, подлежащая оплате Заказчиком Поставщику по настоящему договору.

5.8. Заказчик не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязанности по уплате НДС. В случае направления налоговым или таможенным органом в адрес Заказчика требования об уплате НДС по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязанностей по уплате НДС, Поставщик обязан уплатить НДС.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения настоящего договора такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми доступными способами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся как природные явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), так и общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

6.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по настоящему договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения настоящего договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

7. Порядок изменения и расторжения договора

7.1. Заказчик по согласованию с поставщиком при исполнении договора вправе изменить:

1) количество товара, объем и (или) виды выполняемых работ, оказываемых услуг по договору. При этом допускается изменение цены договора не более чем на 10 процентов цены договора;

2) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктами 1 настоящего пункта;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

3) требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в договоре.

4) сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки;

8.2. Изменение условий настоящего договора осуществляется путем подписания Сторонами соответствующих дополнительных соглашений к настоящему договору

7.3. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и договором.

7.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора с участником закупки в следующих случаях:

1) в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям документации закупки или предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке;

2) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

3) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность исполнения договора.

7.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем договоре, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в настоящем договоре.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора вступает в силу и настоящий договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора.

При расторжении настоящего договора в одностороннем порядке по вине Поставщика Заказчик обязан потребовать от Поставщика возмещения причиненных убытков (при их наличии) и предпринять меры для взыскания неустойки.

7.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем договоре, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора вступает в силу и настоящий договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора.

7.7. Расторжение настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон настоящего договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения настоящего договора.

7.8. Информация о Поставщике, с которым настоящий договор расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий настоящего договора, включается в установленном порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

8. Дополнительные условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2024 г.

8.2. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, смены руководителя, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня такого изменения.

Иные изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

Внесение изменений и дополнений в настоящий договор допускается в случаях, предусмотренных настоящим договором.

8.3. Все споры и разногласия, возникающие между Заказчиком и Поставщиком при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего договора подлежат рассмотрению в ходе переговоров.

Претензионный порядок рассмотрения всех споров, возникающих по настоящему договору, обязателен. Срок ответа на претензию, направляемую Стороной в связи с ненадлежащим исполнением и/или нарушением условий настоящего Договора другой Стороной, должен составлять не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Стороной соответствующей претензии.

8.4. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в порядке, установленным пунктом 8.3. настоящего договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области.

8.5. Настоящий договор составлен в электронной форме и подписан электронными подписями Сторон.

8.6. В случае перемены Заказчика по настоящему договору права и обязанности Заказчика по настоящему договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

При исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.7. Неотъемлемой частью настоящего договора является:

- Спецификация (Приложение №1 к настоящему договору).

10. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № 52-ЭМ-ПЛ

от «____» _______ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_2_(ОБОСНОВАНИЕ_НМЦД) - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_3_Форма_Заявка_ед.поставщик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Заявка участника закупки должна содержать все сведения, предусмотренные настоящей формой.

Заявка участника закупки не должна содержать недостоверную информацию и противоречивые сведения, предполагающие неоднозначное и (или) двоякое толкование

ФОРМА

на бланке организации – участника закупки (при наличии)

Заказчику:

Государственного автономного учреждение здравоохранения

«Стоматологическая поликлиника № 6 г. Челябинск»

Заявка на участие в закупке

Изучив Извещение о закупке и проект Договора на поставку Заказчику порошка для чистки зубов, участник _______________________________, сообщает о своем согласии участвовать в закупке и направляет настоящую заявку.
(указывается полное наименование участника закупки)

Предлагаемая участником цена договора (цена товара) составляет _________ (___________________________________) рублей 1 ,
(указывается цена договора цифрами и прописью)
НДС не предусмотрен или в том числе НДС - _____ % (______ процентов), ______ (______) рублей.
Участник предлагает к поставке следующий товар: - Посмотреть таблицу с данными

Участник гарантирует качество поставляемого товара.

Если наши условия, изложенные выше, будут приняты, и мы будем признаны победителем закупки, мы берем на себя обязательство поставить товар в соответствии с требованиями договора и согласно нашему предложению о цене предлагаемого товара.

Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в настоящем предложении, и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем предложении юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в нем сведения.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен

_

(указывается контактная информация уполномоченного лица (его ФИО и телефон)

Все сведения о проведении закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

1 Заказчик вправе отклонить поданную участником заявку в следующих случаях:

- если заявка участника содержит не все сведения, предусмотренные настоящей формой;

- если заявка участника содержит недостоверную информацию и противоречивые сведения, предполагающие неоднозначное и (или) двоякое толкование;

- при наличии разночтений между ценовым предложением, указанным участником закупки в своей заявке, и ценовым предложением, указанным участником закупки в соответствующем поле, заполняемом на электронной площадке.

2 Предложение участника закупки о цене договора (цене товара) и о цене 1 (одной) единицы предлагаемого товара не должно содержать расхождений между указанными показателями, не должно содержать двойных и неоднозначных предложений.

Приложение_№_1_Проект_договора_на_поставку_порошка_для_чистки_зубов

ДОГОВОР № 52-ЭМ-ПЛ

на поставку порошка для чистки зубов

г. Челябинск «____» _________ 2024 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 6 г. Челябинск», в лице главного врача Мозговой Елены Александровны, действующего на основании Устава., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и_______________________, в лице ________________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор заключен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», пп.1 п.17.1. разд.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг для государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 6 г. Челябинск», подведомственного Министерству здравоохранения Челябинской области.

1.2. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить Заказчику порошок для чистки зубов (далее по тексту - товар) в соответствии с наименованиями, характеристиками и в количестве согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору) и в установленный настоящим договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора.

1.4. Место исполнения настоящего договора и место исполнения обязательств Поставщика по поставке: г. Челябинск.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставить товар Заказчику на склад Заказчика, расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Румянцева, д. 28, время поставки – в рабочие дни (понедельник-пятница) с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (время местное), в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.

2.1.2. Поставить товар в неповрежденной внешней упаковке (потребительской таре) и неповрежденной упаковке производителя, обеспечивающей сохранность товара от воздействия механических и климатических факторов при его транспортировке, хранении, выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

Упаковка товара должна обеспечивать сохранение функциональных и эксплуатационных характеристик товара в течение всего срока его годности и должна соответствовать требованиям безопасности, установленным на товар. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы упаковка не могла быть вскрыта без нарушения ее целостности.

2.1.3. Поставить товар в пределах срока его годности, при этом на дату поставки товара Заказчику срок остаточной годности поставляемого товара должен составлять не менее 12 месяцев. Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара и на вторичной (потребительской) упаковке

2.1.4. Предоставить Заказчику копии регистрационных удостоверений, подтверждающих качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, декларацию о соответствии, сертификат. Наименование поставляемого товара, указанного в отгрузочных документах (счетах-фактурах (если предусмотрены), товарных накладных и т.п.), должно соответствовать регистрационному удостоверению на лекарственное средство. Характеристики поставляемого товара должны соответствовать функциональным, техническим и качественным характеристикам товара, указанным в приложении 1.

2.1.3. При каждой поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

а) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации (при поставке Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов);

б) товарную накладную или универсальный передаточный документ (в 3-ех экземплярах: 1 экземпляр для Поставщика, 2 экземпляра для Заказчика), составленный по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) копию документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

г) инструкцию по медицинскому применению Товара на русском языке;

д) копию действующей лицензии, а именно: для поставщиков – на осуществление фармацевтической деятельности (оптовая торговля), для производителей – на производство лекарственных средств и/или выписки из реестра лицензий, подписанной лицензирующим органом и составленной по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2020 г. № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий»..

е) предоставить Заказчику вместе с поставленным товаром, копии регистрационных удостоверений на товар и(или) копии иных документов, удостоверяющих качество товара и его соответствие законодательству РФ, в случаях, если действующим законодательством РФ предусмотрено наличие таких документов на товар (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии и иных документов).

2.1.6. В случае несоответствия поставленного товара по ассортименту и количеству, а также по качеству, срокам годности и иным характеристикам, предусмотренным условиями настоящего договора, Поставщик обязан устранить допущенные нарушения условий настоящего договора в срок, указанный Заказчиком в соответствующем требовании.

2.1.7. Самостоятельно исполнить обязанность по уплате НДС в срок, установленный законодательством о налогах и сборах (в случае если стоимость товара, поставляемого по настоящему договору, включает НДС).

2.1.8. Представить Заказчику сведения об изменении своих реквизитов, в том числе почтового адреса, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления о таких изменениях, реквизитами Поставщика будут считаться реквизиты, указанные в настоящем договоре.

2.1.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

2.2. Поставщик имеет право:

2.2.1. Требовать оплаты поставленного товара в размере и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.2.2. Запрашивать у Заказчика необходимую информацию по вопросам выполнения условий настоящего договора.

2.2.3. Пользоваться иными правами, установленными настоящим договором и законодательством Российской Федерации.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Осуществить приемку поставленного товара по количеству и качеству в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего договора.

2.3.2. Оплатить поставленный товар в сроки, установленные настоящим договором.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Осуществлять контроль за своевременной и надлежащей поставкой товара Поставщиком согласно условиям настоящего договора.

2.4.2. Отказаться от приема некачественного или некомплектного Товара и потребовать при этом замену (допоставку) такого Товара; оперативность реагирования на замечания Заказчика в период гарантийного срока в письменной, электронной форме – не более 3-х рабочих дней; замена товара и/или допоставка - в срок не более 5 рабочих дней со дня получения Поставщиком претензии Заказчика в письменной или электронной форме.

2.4.3. Привлекать независимых экспертов для оценки качества поставляемого товара и его соответствия требованиям Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору).

2.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора в случаях, предусмотренных условиями настоящего договора.

2.4.5. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

2.4.6. Пользоваться иными правами, установленными настоящим договором и законодательством Российской Федерации.

2.4.7. Заказчик как Лечебное учреждение оставляет за собой право на подачу запроса в Росздравнадзор на предмет определения достоверных сведений, указанных в представленной заявке на участие в аукционе и поставленного товара.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора установлена в соответствии с предложением Поставщика по результатам закупки в электронной форме и составляет ____________ (_______________) рублей __ копеек, в том числе НДС (если предусмотрен). Заказчик оплачивает поставленный Поставщиком товар по ценам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору).

В случае если стоимость товара, поставляемого по настоящему договору, включает НДС, Поставщик гарантирует Заказчику, что самостоятельно исполнит обязанность по уплате НДС в срок, установленный законодательством о налогах и сборах.

3.2. Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

3.3. В цену договора входит:

- стоимость товара с учетом НДС (если предусмотрен);

- расходы Поставщика на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, хранение, а также на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей;

- прочие затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, понесенные им при исполнении договора.

3.4. Оплата товара, поставленного по настоящему договору, осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара (накладная, ТН, ТТН, УПД), путем безналичного перечисления денежных средств. Аванс не предусмотрен.

3.5. Датой оплаты поставленного товара является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3.6. Источник финансирования: средства от оказания платных услуг.

4. Сроки, порядок поставки товара

4.1. Товар поставляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего договора.

Поставщик обязан сообщить уполномоченному представителю Заказчика о конкретном времени поставки товара не менее чем за 1 (один) день до поставки.

Контактные данные уполномоченного представителя Заказчика: тел: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

4.2. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

4.3. Товар должен соответствовать стандартам качества, действующим на территории Российской Федерации.

4.4. Упаковка и тара товара должны обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту поставки и соответствовать действующим стандартам и техническим условиям.

4.5. Поставщик обязан выполнить разгрузочные работы при поставке товара Заказчику.

4.6. При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные товарно-сопроводительные документы (счет, счет-фактуру (если предусмотрена), накладную, ТН, ТТН, УПД), а также все иные документы на товар, предусмотренные условиями настоящего договора.

4.7. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. За просрочку исполнения обязательства заказчиком по условиям договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) должен составлять не более 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине поставщика (подрядчика, исполнителя).

Общая сумма начисленных пени за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине поставщика (подрядчика, исполнителя).

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором. Если поставщиком (подрядчиком, исполнителем) просрочено исполнение обязательства либо это обязательство ненадлежаще исполнено, заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки должен составлять не менее 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).

Поставщик (подрядчик, исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине заказчика.

- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, штраф в размере 5 % от суммы фактически нарушенного обязательства.

Общая сумма начисленных пени, штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора.

5.4. Поставщик обязан возместить все убытки, причинённые Заказчику вследствие нарушения Поставщиком условий настоящего договора.

5.5. Штрафные санкции подлежат уплате Заказчиком и Поставщиком в срок, указанный в соответствующей письменной претензии, направленной в соответствии с условиями настоящего договора.

5.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, в том числе обязательств по уплате штрафных санкций, Заказчик вправе произвести оплату по настоящему договору за вычетом соответствующих сумм пени и/или штрафа, подлежащих взысканию с Поставщика. При этом оплата по настоящему договору должна осуществляться на основании соответствующего Акта, подписанного обеими Сторонами, в котором должны быть указаны следующие сведения:

- сумма, подлежащая оплате Заказчиком в соответствии с условиями настоящего договора,

- размер штрафных санкций (пени, штрафа), подлежащих взысканию с Поставщика;

- основания применения и порядок расчета штрафных санкций (пени, штрафа);

- сведения о соблюдении Заказчиком претензионного порядка рассмотрения споров, установленного условиями настоящего договора;

- итоговая сумма, подлежащая оплате Заказчиком Поставщику по настоящему договору.

5.8. Заказчик не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязанности по уплате НДС. В случае направления налоговым или таможенным органом в адрес Заказчика требования об уплате НДС по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязанностей по уплате НДС, Поставщик обязан уплатить НДС.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения настоящего договора такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми доступными способами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся как природные явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), так и общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

6.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по настоящему договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения настоящего договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

7. Порядок изменения и расторжения договора

7.1. Заказчик по согласованию с поставщиком при исполнении договора вправе изменить:

1) количество товара, объем и (или) виды выполняемых работ, оказываемых услуг по договору. При этом допускается изменение цены договора не более чем на 10 процентов цены договора;

2) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктами 1 настоящего пункта;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

3) требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в договоре.

4) сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки;

8.2. Изменение условий настоящего договора осуществляется путем подписания Сторонами соответствующих дополнительных соглашений к настоящему договору

7.3. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и договором.

7.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора с участником закупки в следующих случаях:

1) в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям документации закупки или предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке;

2) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

3) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность исполнения договора.

7.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем договоре, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в настоящем договоре.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора вступает в силу и настоящий договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора.

При расторжении настоящего договора в одностороннем порядке по вине Поставщика Заказчик обязан потребовать от Поставщика возмещения причиненных убытков (при их наличии) и предпринять меры для взыскания неустойки.

7.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем договоре, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора вступает в силу и настоящий договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора.

7.7. Расторжение настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон настоящего договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения настоящего договора.

7.8. Информация о Поставщике, с которым настоящий договор расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий настоящего договора, включается в установленном порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

8. Дополнительные условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2024 г.

8.2. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, смены руководителя, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня такого изменения.

Иные изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

Внесение изменений и дополнений в настоящий договор допускается в случаях, предусмотренных настоящим договором.

8.3. Все споры и разногласия, возникающие между Заказчиком и Поставщиком при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего договора подлежат рассмотрению в ходе переговоров.

Претензионный порядок рассмотрения всех споров, возникающих по настоящему договору, обязателен. Срок ответа на претензию, направляемую Стороной в связи с ненадлежащим исполнением и/или нарушением условий настоящего Договора другой Стороной, должен составлять не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Стороной соответствующей претензии.

8.4. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в порядке, установленным пунктом 8.3. настоящего договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области.

8.5. Настоящий договор составлен в электронной форме и подписан электронными подписями Сторон.

8.6. В случае перемены Заказчика по настоящему договору права и обязанности Заказчика по настоящему договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

При исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.7. Неотъемлемой частью настоящего договора является:

- Спецификация (Приложение №1 к настоящему договору).

10. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № 52-ЭМ-ПЛ

от «____» _______ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными