Тендер - Поставка санитарных средств №272154270

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Башкортостан Респ Место поставки (адрес):В соответствии с документацией
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 06.05.2024 по 14.05.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ЭА_МСП_санитарные_средства

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

«МОЛОЧНАЯ КУХНЯ»

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник отдела планирования

и осуществления закупок

ГАУ РБ «Молочная кухня»

______________ Ф.Р. Исламов

«06» мая 2024 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Поставка санитарных средств

г. Уфа, 2024 г.

РАЗДЕЛ № 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ - Посмотреть таблицу с данными

В случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения договора, независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации 09.08.2022 г. № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и частями 14.1 – 14.3, 31 статьи 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Выбор способа обеспечения исполнения договора осуществляется участником электронного аукциона.

Договор заключается с участником электронного аукциона только после предоставления им обеспечения исполнения договора.

В случае непредоставления участником обеспечения исполнения договора в срок, установленный документацией (извещением) или предоставления обеспечения исполнения договора с нарушением условий, предусмотренных документацией (извещением), такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

27.

Требования к участникам электронного аукциона

Ко всем участникам электронного аукциона в равной степени установлены следующие единые требования:

1) непроведение ликвидации участника электронного аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

2) неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период; участник электронного аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе не принято;

4) отсутствие у участника электронного аукциона – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника электронного аукциона непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе участника электронного аукциона – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) соответствие участника указанным в документации требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

7) принадлежность участника к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

28.

Дополнительные требования к участникам электронного аукциона

Сведения об участниках не должны содержаться в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

29.

Требования к описанию участниками электронного аукциона предмета закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик

При подаче предложений в отношении предмета закупки, необходимо руководствоваться следующими положениями: участник электронного аукциона представляет информацию о конкретных показателях товара, соответствующих значениям, установленным документацией, стране происхождения товара, и товарном знаке (при наличии). Указанная информация включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации указания на товарный знак или в случае, если участник электронного аукциона предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации. Все предлагаемые товары должны соответствовать нормативным документам. В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров, то по данным параметрам допускается ставить прочерк «-». Участнику электронного аукциона необходимо предоставить конкретные показатели каждой характеристики, указанной в техническом задании. В техническом задании могут быть использованы следующие знаки и обозначения: символ «±» - следует предоставить конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения; символ « » - следует предоставить конкретный показатель, более указанного значения; слова «не менее» - следует предоставить конкретный показатель, более указанного значения или равный ему; слова «не более» - следует предоставить конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему; символ «≥» - следует предоставить конкретный показатель, более указанного значения или равный ему; символ «≤» - следует предоставить конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему; слова «не выше» - следует предоставить конкретный показатель, не более указанного значения или равный ему; слова «не ниже» - следует предоставить конкретный показатель, не менее указанного значения, или равный ему; слова «может, должен быть и.т.п.» - следует предоставить конкретный показатель, однозначно указывающий на наличие либо отсутствие характеристики. В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, необходимо предоставить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться. В случае указания конкретного значения показателя необходимо предоставить конкретное значение показателя в неизменном виде. В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанные через данные символ, союз. В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ. В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - необходимо предоставить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой». В случае если требуемое значение параметра сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный (-ые) показатель (-и) из данного диапазона, не включая крайние значения. Символы «многоточие», «тире», установленные между значениями, - необходимо представить диапазон значений. В случае описания товара со словами «или эквивалент», необходимо предоставить указанные конкретные наименования и показатели либо наименования и показатели, являющиеся эквивалентными по отношению к указанным в документации без указания слов «или эквивалент».

Предложение участника заполняется строго по форме согласно ПРИЛОЖЕНИЮ № 1 «ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ» РАЗДЕЛА № 1 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ».

30.

Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в электронном аукционе

Не установлены.

Победителем электронного аукциона, с которым заключается договор, признается участник, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией, и который предложил наименьшую цену договора.

31.

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в электронном аукционе

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать предложение участника электронного аукциона в отношении предмета закупки в форме электронного документа, допускающего копирование информации, включающая следующие сведения:

а) наименование страны происхождения товара;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией, и указание на товарный знак (при наличии).

(по форме согласно ПРИЛОЖЕНИЮ № 1 «ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ» РАЗДЕЛА № 1 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ»).

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения и документы:

1) информация и документы об участнике электронного аукциона, подавшем заявку на участие:

наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица;

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя

(рекомендуемая форма согласно ПРИЛОЖЕНИЮ № 2 «АНКЕТА УЧАСТНИКА» РАЗДЕЛА № 1 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ»);

2) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника электронного аукциона, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником электронного аукциона является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье – руководитель), если участником электронного аукциона является юридическое лицо;

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом «е» пункта 6 настоящей части;

4) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника электронного аукциона заключение по результатам электронного аукциона договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об электронном аукционе и документации), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено Заказчиком в извещении об электронном аукционе и документации) является крупной сделкой;

5) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе соответствие следующим единым требованиям (представляется участником в составе заявки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки):

а) непроведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании данного участника – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе не принято;

г) отсутствие у участника – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в электронном
аукционе участника – юридического
лица к административной ответственности
за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника указанным в документации требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

6) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе, услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

7) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), в целях соблюдения требований, установленных частью 5.2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также документ, подтверждающий страну происхождения товара в соответствии с актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в случае наличия товара в перечне, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 г. № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения»):

- выписка из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции с указанием номеров реестровых записей соответствующих реестров и (или) информацию о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории Российской Федерации (в соответствии с частью 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства»);

- выписка из единого реестра российской радиоэлектронной продукции либо декларация участника о нахождении радиоэлектронной продукции в реестре с указанием номера реестровой записи, а для радиоэлектронной продукции, произведенной на территории государства – члена Евразийского экономического союза, - акт экспертизы по определению страны происхождения товара, выданный уполномоченным органом государства – члена Евразийского экономического союза, с указанием в таком акте информации о наличии сведений об оптическом волокне, используемом при производстве такой радиоэлектронной продукции, в реестре промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации (в соответствии с частями 3 и 3.1 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 г. № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»).

Участник электронного аукциона несет ответственность за предоставление недостоверных сведений.

32.

Основания отказа в допуске участника электронного аукциона к участию, отклонения заявки или отказа от заключения договора с таким участником

Заказчик или Комиссия в любой момент до заключения договора принимает решение об отказе в допуске участника электронного аукциона к участию, об отклонении заявки или об отказе от заключения договора с таким участником в случаях:

1) отсутствия документов в составе заявки, обязательное представление которых установлено документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

2) несоответствия участника требованиям, установленным документацией;

3) несоответствия заявки участника требованиям документации, в том числе несоблюдения участником требований к содержанию, форме, оформлению и составу заявки;

4) представления в составе заявки недостоверной, неполной, противоречивой информации, в том числе в отношении участника.

5) содержания в первой части заявки на участие в электронном аукционе сведений об участнике и (или) ценовом предложении.

Отказ в допуске, отклонение заявки участника электронного аукциона или отказ от заключения договора с таким участником по иным основаниям не допускается.

33.

Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» установлен приоритет (далее – приоритет).

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведении электронного аукциона, в случае, если победителем представлена заявка на участие в электронном аукционе, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15% от предложенной им цены договора.

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения электронного аукциона, в случае если победителем представлена заявка на участие в электронном аукционе, содержащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 30% от предложенной им цены договора.

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения электронного аукциона, в случае, если победителем, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в электронном аукционе, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15% от предложенной им цены договора.

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения электронного аукциона, в случае если победителем, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в электронном аукционе, которая содержит предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 30% от предложенной им цены договора.

В целях предоставления приоритета установлены:

а) требование об указании (декларировании) участником электронного аукциона в заявке на участие (в соответствующей части заявки на участие, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

б) положение об ответственности участников электронного аукциона за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в электронном аукционе указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случае, предусмотренном подпунктом «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации в соответствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения электронного аукциона, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника электронного аукциона к российским или иностранным лицам на основании документов участника, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в электронном аукционе, представленной участником, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником, который предложил такие же, как и победитель, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) электронный аукцион признан несостоявшимся и договор заключается с единственным участником;

б) в заявке на участие в электронном аукционе не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в электронном аукционе не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в электронном аукционе, представленной участником, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г. и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г.

34.

Внесение изменений в документацию

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию. Изменять предмет закупки не допускается.

Изменения, вносимые в документацию, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в электронном аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе изменений в извещение и (или) документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе оставалось не менее половины срока, предусмотренного для подачи заявок на участие в электронном аукционе.

Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в электронном аукционе не допускаются.

Заказчик не несет ответственности, если участник не ознакомился с включенными в извещение и изменениями, которые размещены надлежащим образом.

Заказчик вправе отменить проведение электронного аукциона по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок. Решение об отмене электронного аукциона размещается в единой информационной системе в день его принятия.

После окончания срока подачи заявок Заказчик вправе отменить проведение электронного аукциона только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

35.

Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона

1. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена договора (лота) составляет более чем один миллион рублей и документацией предусмотрено требование об обеспечении исполнения договора и участником электронного аукциона, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора (лота), договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрен аванс).

2. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена договора (лота) составляет менее чем один миллион рублей и документацией не предусмотрены дополнительные требования к опыту исполнения участником договоров, требования об обеспечении исполнения договора и участником, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора (лота), договор заключается только после предоставления таким участником информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

3. К информации, подтверждающей добросовестность участника электронного аукциона, относится информация, подтверждающая исполнение таким участником в течение не менее, чем одного года до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех договоров (при этом все договоры должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней) при этом цена каждого из договоров должна составлять не менее, чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены договора (лота).

4. Если предметом договора является поставка продовольственных товаров, то участник электронного аукциона, предложивший цену договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора (лота), обязан представить Заказчику обоснование предлагаемой цены договора, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя такого продовольственного товара с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника электронного аукциона, иные документы, подтверждающие возможность участника осуществить поставку товара по предлагаемой цене, независимо от начальной (максимальной) цены договора (лота).

5. Участник электронного аукциона предоставляет информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 – 4 настоящей части документации в форме электронного документа вместе с подписанным на электронной площадке проектом договора.

6. При невыполнении участником электронного аукциона требований, установленных пунктами 1 – 4 настоящей части документации или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной пунктами 3 и 4 настоящей части, недостоверной, неполной или недостаточной, договор с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения договора.

7. В случае признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения договора на участника электронного аукциона, с которым заключается договор, распространяются требования настоящей части документации в полном объеме, если цена, предложенная таким участником, на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора (лота).

36.

Заключение договора по результатам электронного аукциона

1. По результатам электронного аукциона договор заключается в электронном виде на условиях, предусмотренных извещением, документацией и заявкой победителя электронного аукциона (участника электронного аукциона, с которым заключается договор), путем включения в проект договора предложенной участником цены договора, а также предоставленной участником в соответствии с настоящей документацией информации о товарах (товарном знаке и (или) конкретных показателях товаров, стране происхождения товаров), работах, услугах. При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной (максимальной) цены таких единиц, указанных в извещении и (или) документации, пропорционально снижению начальной (максимальной) цены договора, предложенному участником электронного аукциона, с которым заключается договор.

Стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соответствующих правоотношений.

В соответствии с частью 5.2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении включается информация о стране происхождения товара на основании сведений, предоставленных участником электронного аукциона.

2. Договор заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее 20 (двадцати) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам электронного аукциона.

3. Если участник электронного аукциона, с которым заключается договор, получив проект договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника, оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий составляется форме электронного документа. Он должен содержать следующие сведения:

1) дату составления протокола;

2) наименование предмета закупки и номер закупки;

3) положения договора, в которых, по мнению участника электронного аукциона, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного участника.

Подписанный участником протокол направляется Заказчику в день его составления.

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его получения от участника. Если замечания участника учтены полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет его участнику. Вместе с тем Заказчик вправе направить участнику договор в первоначальном варианте и отдельный документ с указанием причин, по которым в принятии замечаний участника, содержащихся в протоколе разногласий, отказано. В случае, когда по результатам учета замечаний изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам электронного аукциона, информация об этом размещается в единой информационной системе.

Участник, с которым заключается договор, в течение 5 (пяти) дней со дня его получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки с приложением информации и документов, предусмотренных частями 26 и 35 настоящего раздела документации.

Дальнейший обмен документами между участником и Заказчиком в части подписания договора осуществляются с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

4. Участник признается уклонившимся от заключения договора в следующих случаях:

1) неподписание договора (отказ от заключения договора) в редакции Заказчика в срок, определенный документацией;

2) непредоставление обеспечения исполнения договора в срок, установленный документацией, извещением, или предоставление с нарушением условий, указанных в документации, извещении, если требование о предоставлении такого обеспечения было предусмотрено документацией.

5. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем, когда установлены факты, предусмотренные в пунктах 4 и 12 настоящей части документации, Заказчик составляет протокол о признании участника уклонившимся от заключения договора. В протоколе должны быть отражены следующие сведения:

1) дата составления протокола;

2) наименование лица, уклонившегося от заключения договора;

3) факты, на основании которых участник признан уклонившимся от заключения договора.

Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания направляется лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. Протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.

В случае, когда участник признан победителем электронного аукциона, но отстранен от участия, признан уклонившимся или отказался от заключения договора, Заказчик вправе предложить подписать договор участнику, заявке которого присвоен второй номер, либо участнику, предложение о цене которого является следующим по степени выгодности после предложения победителя.

6. Договор по результатам электронного аукциона заключается в указанном порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени, соответственно, Заказчика и участника.

7. На стадии заключения договора Заказчик по согласованию с участником электронного аукциона, с которым заключается договор, вправе:

1) снизить цену договора без изменения количества товаров (объема работ, услуг) и иных существенных условий исполнения договора;

2) увеличить количество товаров (объем работ, услуг) на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной участником, с которым заключается договор, и начальной (максимальной) ценой договора;

3) улучшить условия исполнения договора для Заказчика (например, сократить сроки исполнения договора (его отдельных этапов), отменить или уменьшить размер аванса, предусмотреть условие об отсрочке или рассрочке при оплате, улучшить характеристики товаров, работ, услуг, увеличить сроки и объем гарантии и т.п.);

4) уточнить сроки исполнения обязательств по договору в случае, если договор не был подписан в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы, с административным производством, с судебным разбирательством и т.п.;

5) включить условия, обусловленные изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления.

7.1. В договоре могут указываться случаи изменения цены договора по соглашению сторон, если возможность таких изменений была предусмотрена документацией и проектом договора, в том числе:

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

- если нужды Заказчика в товарах, работах, услугах, предусмотренных договором, изменились, но не более, чем на 30%, а при выполнении текущего или капитального ремонта не более, чем на 50%, при этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально изменяемому количеству товара, объему работы или услуги; цена единицы дополнительно поставляемого товара, оказываемой услуги, выполняемой работы или цена единицы товара, работы, услуги при уменьшении предусмотренного договором количества товара, поставляемого, объема оказываемой услуги, выполняемой работы должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество единиц таких товара, работы, услуги;

- при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

- при изменении ранее доведенного до Заказчика государственного задания, Заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества товара, объема работы или услуги.

7.2. Изменение иных существенных условий договора допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

- осуществляется поставка товаров аналогичных по характеристикам и свойствам, но другого производителя, или улучшенных характеристик и свойств, в другой упаковке, таре, не влияющей на качество товара;

- изменены сроки (периоды, этапы) поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ.

8. При установлении в документации начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, договор заключается с победителем электронного аукциона (иным лицом, с которым заключается договор по результатам электронного аукциона в случаях, предусмотренных документацией) с включением в договор начальной (максимальной) цены договора в качестве максимального значения цены договора. При этом в документации, проекте договора указывается, что оплата по договору будет осуществляться исходя из количества (объема) фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в размере, не превышающем максимального значения цены договора (начальной (максимальной) цены договора). В этом случае предложение участника электронного аукциона о цене договора применяется для определения понижающего коэффициента к начальным ценам за единицу товара, работы, услуги путем деления цены, предложенной участником, с которым заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

9. Если из договора не вытекает обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) исполнить обязательства по договору лично, то поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субпоставщиков, субподрядчиков, субисполнителей). В этом случае поставщик (подрядчик, исполнитель) выступает в роли генерального поставщика (подрядчика, исполнителя).

9.1. Поставщик (подрядчик, исполнитель), который привлек к исполнению договора субпоставщика (субподрядчика, субисполнителя) в нарушение положений пункта 9 настоящей части документации или договора, несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субпоставщика (субподрядчика, субисполнителя) в исполнении договора.

9.2. Генеральный поставщик (подрядчик, исполнитель) несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субпоставщиком (субподрядчиком, субисполнителем) в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 ГК РФ, а перед субпоставщиком (субподрядчиком, субисполнителем) – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по договору поставки (подряда, оказания услуг).

10. В случае, если победителем (в том числе участником, с которым заключается договор в случае уклонения победителя от заключения договора) признан участник, на стороне которого выступало несколько физических или юридических лиц, Заказчиком должен быть заключен один договор со всеми юридическими или физическими лицами, выступавшими на стороне победившего участника (в том числе участника, с которым заключается договор в случае уклонения победителя от заключения договора), при этом непосредственно подписание договора может осуществляться только одним лицом, действующим от имени всех остальных лиц по доверенности или на основании договора простого товарищества, совершенного в письменной форме. Указанные лица солидарно отвечают перед Заказчиком за исполнение обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам электронного аукциона в соответствии со статьями 321–325, 1047 ГК РФ.

11. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация и документы с указанием измененных условий договора.

12. Заказчик должен отказаться от заключения договора с участником электронного аукциона в следующих случаях:

1) в случае установления факта предоставления участником недостоверной информации в составе заявки на участие в электронном аукционе;

2) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

3) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издания актов федеральных органов исполнительной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность заключения договора.

Решение об отказе от заключения договора размещается Заказчиком в единой информационной системе в день принятия этого решения.

13. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора либо обратиться в суд с требованием о расторжении договора в случае установления факта представления в любых документах, входящих в состав заявки победителя на участие в электронном аукционе недостоверной, противоречивой, неоднозначной информации, в том числе в отношении участника электронного аукциона.

14. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, или результатов отдельных этапов исполнения договора, Заказчик вправе также привлечь к приемке экспертов, экспертные организации, провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

15. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с ГК РФ.

16. При расторжении договора в связи с ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору или уклонения поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения договора, Заказчик вправе потребовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) оплаты пени, штрафа, неустойки, а также возмещения фактически понесенного ущерба, упущенной выгоды, разницы в цене закупки товаров, работ, услуг, которые являлись предметом расторгнутого договора, если цена таких товаров, работ, услуг стала выше.

37.

Заключительные положения

Участником электронного аукциона может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника электронного аукциона, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника электронного аукциона, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника электронного аукциона.

Участник электронного аукциона, подавая заявку на участие подтверждает полное и всестороннее изучение документации и выражает свое согласие со всеми её положениями.

Участник электронного аукциона, подавая заявку на участие в электронном аукционе выражает свое согласие на обработку персональных данных (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

При закупке товаров, в том числе поставляемых при выполнении работ, оказании услуг, установлено, что товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием (описанием предмета закупки).

Во всем остальном, что не урегулировано настоящей документацией, Заказчик, оператор электронной площадки и участники электронного аукциона руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К РАЗДЕЛУ № 1 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ»

«ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ»

Предлагаем осуществить поставку:

- Посмотреть таблицу с данными

с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов (включая НДС), и других обязательных платежей, а также расходов по его погрузке, укладке, выгрузке на склад Заказчика.

Стоимость товаров российского происхождения составляет ___________ процентов стоимости всех предложенных участником товаров.***

Стоимость товаров иностранного происхождения составляет ___________ процентов стоимости всех предложенных участником товаров.

* при заполнении данной формы необходимо указывать конкретное наименование предлагаемого к поставке товара, товарный знак (при его наличии; в случае отсутствия, - указать на это);

** при заполнении данной формы необходимо указывать конкретную характеристику без слов «или эквивалент», «не более, не менее» и символов «±» и т.п. (заполняется в соответствии с частью 29 раздела № 1 «Общие сведения» настоящей документации);

*** заполняется в целях предоставления приоритета, предусмотренного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К РАЗДЕЛУ № 1 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ»

«АНКЕТА УЧАСТНИКА»

Для юридических лиц

- Посмотреть таблицу с данными

Для индивидуальных предпринимателей

- Посмотреть таблицу с данными

Для физических лиц

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К РАЗДЕЛУ № 1 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

«ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ № 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» (ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ) - Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ № 3 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА»

Начальная (максимальная) цена договора определена методом сопоставимых рыночных цен с учётом методических рекомендаций, предусмотренных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 567 от 02.10.2013 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

- Посмотреть таблицу с данными

*НМЦД устанавливается в соответствии со статьей 34 Бюджетного Кодекса Российской Федерации «Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)», а также лимитом выделенных денежных средств на приобретение товара, работы, услуги.

РАЗДЕЛ № 4 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

Договор №

г. Уфа «__» ________ 2024 г.

Государственное автономное учреждение Республики Башкортостан «Молочная кухня» (ГАУ РБ «Молочная кухня»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сайгафарова Эльдара Рамилевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ РБ «Молочная кухня», заключили настоящий договор (далее – Договор).

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является поставка санитарных средств (далее - Товар), согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

1.2. Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.3. Срок поставки Товара: с момента заключения Договора по 31.12.2024 г., партиями, по заявке Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента ее получения. Заявка на поставку Товара подается по электронной почте.

1.4. Место поставки Товара: РБ, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 46/1; РБ, г. Стерлитамак, ул. Артема, 13; РБ, г. Октябрьский, ул. Кувыкина, 30; РБ, г. Нефтекамск, ул. Ленина, 11; РБ, г. Белорецк, пер. Пуховский, 16; РБ, г. Сибай, ул. Чайковского, 13/2; РБ, с. Верхние Киги, ул. Айская, 31/1.

Место поставки определяется заявкой Заказчика. Выгрузка Товара с транспорта Поставщика, подъем Товара до склада в месте поставки осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

1.5. Поставщик поставляет Товар способом, обеспечивающим сохранность от повреждений во время транспортировки и хранения. Поставка Товара осуществляется Поставщиком лично, в будние дни с 09:00 до 16:00 по местному времени, в случае привлечения Поставщиком третьих лиц для доставки Товара до места поставки, Поставщик обязан обеспечить присутствие своего представителя при передаче Товара Заказчику, если иное не предусмотрено заявкой Заказчика.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

2.1. Права Заказчика:

2.1.1. Требовать своевременной поставки Товара, предусмотренного Договором.

2.1.2. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Договором.

2.1.3. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

2.1.4. Иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Оказывать содействие Поставщику в виде информационной и иной организационной помощи, необходимой для эффективного исполнения обязательств по Договору.

2.2.2. Обеспечить доступ персонала Поставщика к месту поставки, включая автотранспорт Поставщика в соответствии с установленным на объектах Заказчика пропускным режимом.

2.2.3. Осуществить приемку Товара в соответствии с разделом 5 Договора.

2.2.4. Оплатить Товар в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора.

2.2.5. Проверять соответствие качества поставленного Товара по Договору действующим государственным стандартам, техническим условиям и нормативам для данного вида Товара, спецификации, а также установленным Договором требованиям.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

3.1. Права Поставщика:

3.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной накладной (универсального передаточного документа).

3.1.2. Требовать своевременной оплаты принятого Товара.

3.1.3. Иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Обязанности Поставщика:

3.2.1. Поставить Товар надлежащего качества на условиях, предусмотренных в разделе 1 Договора.

3.2.2. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц.

3.2.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию Заказчику в письменной форме о ходе исполнения своих обязательств по Договору, в том числе о непредвиденных обстоятельствах, возникающих при их исполнении, а также обстоятельствах препятствующих исполнению обязательств в установленные Договором сроки.

3.2.4. Обеспечить соответствие поставляемого Товара установленным Договором характеристикам, требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), сертификации, установленным законодательством Российской Федерации для данного вида Товара.

3.2.5. Предоставить на Товар иностранного происхождения документы на русском языке.

3.2.6. В день поставки Товара представить все относящиеся к Товару документы, в том числе все инструкции, содержащие информацию на русском языке, а также документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации для Товара данного вида.

3.2.7. Обеспечить сохранность Товара до приемки его Заказчиком. Все риски случайного повреждения или ухудшения качества Товара в процессе его доставки и разгрузки несет Поставщик.

3.2.8. В случае обнаружения Заказчиком недостатков поставленного Товара, устранить их в разумный срок, но не более 10 (десяти) дней.

3.2.9. Привлекать третьих лиц к исполнению Договора только с письменного согласия Заказчика.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Договора составляет ______________ рублей ___ копеек (_______________), в том числе НДС 20% - _______ рублей ___ копеек/без НДС. Цена Договора включает в себя расходы, связанные с погрузкой, доставкой Товара до Заказчика, разгрузкой Товара, с подъемом Товара до места поставки, с подтверждением качества и безопасности Товара, а также налоговые, страховые платежи, уплату таможенных пошлин и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.

Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

4.2. Оплата принятого Товара производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки Товара на основании счета (счета-фактуры), подписанной Сторонами товарной накладной (универсального передаточного документа) путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.3. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчётного счета Заказчика.

4.4. В случае непредставления или ненадлежащего оформления Поставщиком документов, либо предъявления претензии по качеству Товара, Заказчик вправе задержать оплату Товара до получения документов, оформленных надлежащим образом, либо до замены некачественного Товара.

4.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате Заказчиком в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

4.6. Источник финансирования: средства автономных учреждений (субсидии, предоставленные из бюджета Республики Башкортостан на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг/средства, полученные от приносящей доход деятельности).

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ЭКСПЕРТИЗА

5.1. Приемка поставленного Товара осуществляется Заказчиком одновременно с экспертизой характеристик, количества, и качества Товара, а также соответствия Товара иным условиям Договора.

5.2. Поставляемый по Договору Товар должен быть новым, не бывшим ранее в использовании, не восстановленным, не ранее 2023 года выпуска, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не собранным из компонентов, бывших в эксплуатации (хранении), без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест). Не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов. Товар должен соответствовать требованиям Заказчика по характеристикам, количеству, ассортименту, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

5.3. Приемка Товара по характеристикам, количеству и качеству осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки Товара.

5.3.1. Поставщик вместе с Товаром передаёт Заказчику подписанные со своей стороны документы:

- товарную накладную (универсальный передаточный документ) в 2 (двух) экземплярах;

- счет (счет-фактуру);

- сертификат соответствия или декларацию о соответствии, обязательные для поставленного Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.2. По результатам приемки Заказчик направляет Поставщику по электронной почте, нарочным/заказным письмом с уведомлением о вручении один из следующих документов:

- подписанную со своей стороны товарную накладную (универсальный передаточный документ);

- запрос о предоставлении разъяснений относительно поставленного Товара;

- мотивированный отказ от принятия поставленного Товара, содержащий перечень выявленных недостатков и разумные сроки (разумный срок не может превышать 10 (десяти) дней) их устранения (запрос о предоставлении разъяснений относительно поставленного Товара и мотивированный отказ от принятия поставленного Товара, содержащий перечень выявленных недостатков и разумные сроки их устранения должны быть направлены по электронной почте, письмо считается надлежащим образом доставленным и прочитанным на следующий рабочий день после отправления).

5.4. Качество поставляемого по Договору Товара, определяемое в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), должно соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, санитарных и гигиенических норм и правил.

5.4.1. Поставщик предоставляет гарантию на поставленный Товар. Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев, если иное не установлено производителем Товара. Гарантия на Товар от Поставщика не может быть меньше, чем гарантия от производителя. Если на Товар установлен срок годности, то остаточный срок годности Товара на дату поставки должен быть не менее 80% (восьмидесяти процентов) срока годности, установленного производителем.

5.4.2. Под гарантией Поставщика подразумевается соответствие Товара требованиям для данной категории Товара, а также требованиям, установленным Договором.

5.4.3. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком товарной накладной (универсального передаточного документа) и заканчивается по сроку гарантии, установленной производителем. В случае если гарантия от Поставщика превышает гарантию от производителя, гарантийный срок продлевается.

5.4.4. Гарантийный срок продлевается на тот отрезок времени, в течение которого Товар не мог использоваться по назначению в следствии поломки, выхода из строя.

5.5. Соответствие качества Товара установленным в соответствии с Договором требованиям может подтверждаться документами о сертификации Товара, а также иными документами о соответствии качества Товара установленным требованиям. Указанные документы (их удостоверенные копии) передаются Поставщиком Заказчику в момент приемки поставленного Товара.

5.6. В случае если количество и качество поставленного Товара не соответствуют государственным стандартам, техническим условиям и нормативам для данного вида Товара, в том числе установленным Заказчиком требованиям, Заказчик составляет акт несоответствия Товара в течение 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения.

5.7. В случае выявления при приемке Товара непосредственно от Поставщика несоответствия Товара требованиям по характеристикам, качеству или ассортименту, Заказчик вправе не подписывать товарную накладную (универсальный передаточный документ) и отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать от Поставщика замены некачественного Товара на Товар, соответствующий требованиям по количеству и качеству.

5.8. Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества на все время до устранения недостатков Товара либо его замены.

5.9. При обнаружении ненадлежащего качества Товара в процессе его использования и при условии, что ненадлежащее качество Товара не могло быть установлено Заказчиком при приемке Товара от Поставщика, Заказчик обязан уведомить Поставщика о выявленном несоответствии качества Товара установленным требованиям с приложением подробного перечня недостатков в форме претензии.

5.10. Поставщик должен заменить дефектный Товар не более чем в течение 10 (десяти) дней с даты поступления официального уведомления о наличии дефекта и (или) недостатка от Заказчика. Все затраты по возврату и замене дефектного Товара несёт Поставщик. Заказчик направляет уведомление по электронной почте. Уведомление считается полученным и прочитанным на следующий рабочий день после отправления.

5.11. При отказе в замене дефектного Товара Поставщик обязан в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения, но не позднее чем через 3 (три) рабочих дня с даты поступления официального уведомления о наличии дефекта и (или) недостатка от Заказчика, письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа посредством электронной связи.

5.12. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

В случае обнаружения Заказчиком или экспертом, экспертной организацией недостатков в Товаре, Поставщик обязан возместить Заказчику расходы на экспертизу в полном объеме.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, предусмотренных Договором, в размере 1% (одного процента) от цены непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек (сто тысяч рублей 00 копеек).

6.2.3. Уплата Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не освобождает его от исполнения обязательств.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, предусмотренных Договором, в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6.3.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 5000 рублей 00 копеек (пять тысяч рублей 00 копеек).

6.4. Сторона Договора освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. При уклонении Поставщика от исполнения Договора, а также при расторжении Договора в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Договору, Заказчик вправе потребовать от Поставщика оплаты штрафа в размере 10% (десяти процентов) от цены Договора, а также фактически понесенного ущерба, разницы в цене новой закупки Товара, который являлся предметом расторгнутого Договора, если цена такого Товара стала выше.

6.6. Поставщик несет ответственность за достоверность сведений, указанных в представленных документах и их соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторон по Договору, не может превышать цену Договора.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Исполнение обязательств Поставщиком по Договору обеспечивается независимой гарантией или внесением денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно.

7.2. Обеспечение исполнения Договора установлено в размере 5% (пяти процентов) от начальной (максимальной) цены Договора: _____ рублей _____ копеек.

7.3. В случае непредоставления Поставщиком, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора в срок, установленный для заключения Договора, Поставщик считается уклонившимся от заключения Договора.

7.4. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора, а также изменить способ обеспечения исполнения Договора.

7.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются на счет Поставщика в течение 7 (семи) дней с даты получения Заказчиком от Поставщика соответствующего письма и при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по Договору.

7.6. Обеспечение исполнения Договора подлежит возврату в полном объеме в следующих случаях:

- Договор исполнен без претензий Заказчика к Поставщику;

- Договор исполнен с претензиями Заказчика к Поставщику и Поставщик оплатил неустойку;

- Договор расторгнут по соглашению Сторон.

7.7. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору обеспечение исполнения Договора подлежит возврату за вычетом неоплаченной в установленный Заказчиком срок неустойки (штрафа, пени). При уклонении Поставщика от исполнения обязательств по Договору обеспечение исполнения Договора подлежит удержанию Заказчиком в полном объеме.

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

8.2. Изменение существенных условий Договора допускается по следующим основаниям:

- при увеличении или уменьшении количества Товара, но не более чем на 30% (тридцать процентов), с пропорциональным изменением цены Договора;

- при снижении цены Товара без изменения количества и качества Товара;

- при замене Товара на Товар, аналогичный по характеристикам и свойствам, другого производителя, с улучшенными характеристиками, в другой упаковке, не влияющей на качество Товара;

- при изменении сроков поставки Товара.

8.3. Изменение несущественных условий Договора допускается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации.

8.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае, если:

- Поставщик неоднократно нарушил срок поставки Товара, предусмотренный Договором;

- Товар, поставленный Поставщиком не соответствует качеству и/или характеристикам, установленным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору);

- Поставщик в составе заявки на участие в закупке предоставил недостоверные сведения.

8.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Поставщику нарочным письмом или по адресу электронной почты, указанному в Договоре. Выполнение Заказчиком указанных действий считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. В случае направления уведомления по электронной почте письмо считается надлежащим образом полученным и прочитанным на следующий рабочий день после отправления.

8.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.8. Заказчик вправе отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении Поставщиком выполнены следующие действия:

- Поставщиком устранено нарушение условий Договора;

- Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленного Товара.

8.9. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае, если Заказчиком нарушены сроки оплаты принятого Товара два и более раза подряд.

8.10. В отношении порядка и сроков расторжения Договора Поставщиком в одностороннем порядке применяются следующие положения: решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 30 (тридцать) дней с даты надлежащего уведомления Заказчика Поставщиком об одностороннем отказе от исполнения Договора. В случае направления уведомления по электронной почте письмо считается надлежащим образом полученным и прочитанным на следующий рабочий день после отправления.

8.11. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

8.12. В случае расторжения Договора Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается количество Товара, поставленного Поставщиком и принятого Заказчиком, а также размер денежных средств, перечисленных Заказчиком Поставщику за принятый Товар.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору между Сторонами, будут разрешаться в претензионном порядке.

9.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложения, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Претензия направляется посредством электронной почты или нарочным/заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае направления претензии посредством электронной почты письмо считается надлежащим образом доставленным и прочитанным на следующий рабочий день после отправления.

9.3. Срок рассмотрения претензии и направления ответа на нее не может превышать 7 (семи) дней со дня ее получения адресатом.

9.4. При недостижении Сторонами согласия, спор подлежит передаче в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

10. ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли предвидеть.

10.2. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, должна в десятидневный срок уведомить об этом другую Сторону. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом государственной власти, на территории которого произошли указанные обстоятельства (в случае если Поставщиком является нерезидент Российской Федерации - Торгово-промышленной палатой страны, где произошло данное обстоятельство). В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 6 (шести) месяцев, Стороны имеют право приостановить действие Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Договор составлен в форме электронного документа, подписан обеими Сторонами электронной цифровой подписью, вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2024 г., а в части обязательств Сторон до полного их исполнения.

11.2. Стороны пришли к соглашению, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе исполнения Договора, направленные по электронной почте (адреса электронной почты Сторон указаны в разделе 12 Договора), телеграммой, признаются имеющими юридическую силу. Счета (счета-фактуры), товарные накладные (универсальные передаточные документы) предоставляются в бумажной форме.

11.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. Уступка прав требования по Договору запрещена.

11.5. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента начала действия таких изменений.

11.6. Вся корреспонденция, направленная посредством электронной почты, в том числе уведомления о поставке некачественного Товара считаются надлежащим образом доставленными и прочитанными на следующий рабочий день после отправления.

11.7. Приложение № 1 к Договору – Спецификация является его неотъемлемой частью.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№ ______________________

от «___» __________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными