Тендер - поставка строительных материалов №271897702

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

проект_строительных_материалов

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________

(Закупка №______________)

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Тюмень «_____»____________ 2024 г.

Покупатель: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная клиническая больница №2», в лице главного врача Швецова Ивана Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Поставщик: _______________________, в лице ____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «стороны»,

на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется поставить Покупателю строительные материалы в количестве и по цене, предусмотренным Спецификацией (Приложение №1 к настоящему договору) (далее по тексту – «товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Место поставки: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 75.

Обязательства сторон

Поставщик обязуется:

поставить товар Покупателю в течение 28 (двадцати восьми) рабочих дней с даты заключения Договора;

поставить товар надлежащего качества, в соответствующей упаковке и предоставить Покупателю всю необходимую документацию на поставляемый товар;

уведомить Покупателя за 2 рабочих дня до доставки товара о дате и времени доставки товара;

2.1.4.передать вместе с товаром правильно оформленные сопроводительные документы (счет, товарную накладную/ универсальный передаточный документ (далее – УПД), счет-фактуру (в случае, если Поставщик облагается НДС), регистрационное удостоверение и/или иные документы, подтверждающие качество товара). В противном случае товар не будет оплачен в сроки, установленные настоящим договором, и будет принят Покупателем на ответственное хранение. Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с хранением товара, подлежат возмещению Поставщиком в полном объеме.

• Покупатель обязуется:
• принять товар, доставленный Поставщиком, по товарной накладной/УПД;
• произвести оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.

Стоимость и порядок оплаты

Общая цена договора составляет __________ (_______________) рублей ___ копеек, в том числе НДС/ НДС не облагается.

Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. Цена Договора включает в себя все затраты, в том числе транспортные расходы, расходы по погрузке-выгрузке товара на склад Покупателя, страховые и другие расходы, а также налоги (в том числе НДС, в случае его применения) и сборы, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.

Сумма, подлежащая уплате Покупателем юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Покупателем.

Покупатель производит расчет за товар на основании товарной накладной о получении товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Покупателем товарной накладной/ УПД платежным поручением на расчетный счет Поставщика.

Порядок поставки и приемки товара

Поставка товара на склад Покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика.

Документом, подтверждающим факт поставки, является товарная (товарно-транспортная) накладная с отметкой полномочного представителя Покупателя о получении товара по количеству мест.

Внутриместная приемка товара по качеству и количеству осуществляется в сроки и в порядке установленные инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству (утвержденные постановлениями Госарбитража СССР от 15 июня 1965 №П-6 и от 25 апреля 1966г. № П-7).

Товар переходит в собственность Покупателя с момента его получения Покупателем.

Качество и ответственность сторон

Качество поставленного товара должно соответствовать установленным государственным стандартам и подтверждаться сертификатом (декларацией) качества производителя, регистрационным удостоверением либо иным комплектом документов, подтверждающих качество товара.

Документы, подтверждающие качество товара, передаются Покупателю вместе с товаром.

Претензии по количеству и качеству товара в случае его недостачи и(или) несоответствия качеству, установленному ГОСТом, могут быть заявлены Поставщику в срок, установленный инструкциями приемки (П-6, П-7) с приложением надлежащим образом оформленного акта приема-передачи товара.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Покупатель имеет право по своему выбору:

• потребовать от Поставщика безвозмездной замены товара ненадлежащего качества товаром надлежащего качества в течение 10 рабочих дней;
• возвратить Поставщику товар ненадлежащего качества и потребовать возврата уплаченной за него денежной суммы.
• Покупатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
• Гарантийный срок годности товара не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания документа о приемке товара Заказчиком.

5.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.8. В случае нарушения срока исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.9. За каждый факт неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

5.10. В случае нарушения срока исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов: 10 процентов цены договора (этапа).

5.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей 00 копеек.

5.13. В случаях, предусмотренных п. 5.10. - 5.12. Договора, Покупатель вправе произвести оплату за поставленный товар по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

В случае, если невозможно применить положения настоящего пункта Договора об удержании суммы неустойки (штрафа, пени) из суммы подлежащей оплате за поставленный товар, взыскание неустойки (штрафа, пени) осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5.14 Уплата пеней и штрафов, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по договору.

5.15. Сторона договора освобождается от уплаты неустоек, если докажет, что просрочка исполнения либо ненадлежащее исполнение обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны договора.

6.Тара и упаковка

6.1. Товар упаковывается в тару и упаковку, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ.

6.2. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение товара вследствие некачественной тары и упаковки.

Прочие условия

Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания и действует до 31.08.2024 года, а в части оплаты - до полного выполнения сторонами обязательств.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением обязательств по настоящему договору, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения спора. Стороны прилагают все усилия для достижения взаимовыгодной договоренности. Споры и разногласия, которые не могут быть разрешены путем переговоров, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Тюменской области.

Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в простой письменном виде и подписываются уполномоченными представителями сторон. В случае изменения банковских реквизитов сторона направляет другой стороне уведомление в письменной форме без составления дополнительного соглашения.

Стороны обязуются неукоснительно соблюдать требования действующих нормативно-правовых актов, направленных на противодействие коррупции. Стороны гарантируют, что представляющие их интересы должностные лица не предлагали и/или не принимали, а также не будут предлагать и/или принимать денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, незаконное оказание услуг имущественного характера, имущественные права с целью влияния на заключение, исполнение договора, контроль за его исполнением, изменение или дополнение договора.

Неотъемлемой частью настоящего договора является Спецификация (Приложение №1).

Настоящий договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон (в случае заключения в бумажной форме).

Поставщик подтверждает свое соответствие требованиям, установленным в части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Юридические адреса, подписи и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными