Тендер - 69734 Выполнение работ по изготовлению фарфоровой сувенирной продукции №272234355

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Договор_на_выполнение_работ_223-фз_шаблон_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_электронный_магазин_(13.02.2024

Договор на выполнение работ №______▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть__

(Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения)

г. Москва «____»________________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» (название подразделения), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________ (должность и ФИО уполномоченного лица, указывается при заключении договора), действующего на основании ___________________ (реквизиты документа, подтверждающего основание и полномочия, указывается при заключении договора), выступающее от имени бюджетного учреждения, в целях обеспечения нужд МГУ, с одной стороны, и

___________________ (наименование подрядчика), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________ (должность и ФИО уполномоченного лица), действующего на основании ___________________ (реквизиты документа, подтверждающего основание и полномочия), с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь:

Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18 июля 2011 г N 223-ФЗ, Положением о закупке федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (Далее – Положение о закупке) и иными нормативно-правовыми актами РФ, на основании пп. ____ п. 16.2 ст. 16 Положения и ______________________ (название протокола, отчета) № ___________________ (номер протокола, отчета) от __________________ (дата протокола, отчета) ____________________ (вид закупки: ценовой запрос, ценовой заказ и т.п.) № __________________ (номер процедуры),

заключили настоящий договор бюджетного учреждения на выполнение работ для нужд МГУ (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

Предмет Договора:

______________________________________________________

по адресу: ______________________________________________________.

• Требования, предъявляемые к работам, виды (содержание) и объем, потребители работ, состав отчетной документации и другие условия (далее – работы) определяются в Задании на выполнение работ (приложение 1 к Договору) (далее – Задание).
• По Договору на выполнение работ Подрядчик обязуется исполнить следующие обязательства:
• Основные обязательства, а именно:
• исполнение условий договора согласно Заданию: выполнить работы и оказать сопутствующие услуги, предусмотренные разделом 13 Договора (далее – выполнение работ),
• предоставление сопроводительных документов, установленных п.3.1. Договора,
• предоставление счета-фактуры (если предоставление такого документа предусмотрено действующим законодательством).
• Срок выполнения Подрядчиком обязательств по договору составляет
• Срок исполнения основных обязательств:
• по пп. а п.1.3.1 Договора: ______________________________________________________ (далее – срок выполнения работ). Поэтапные сроки (периодичность) выполнения работ определяются Заданием и п. 2.2. Договора;
• по пп. б п.1.3.1 Договора: в течение 5 рабочих дней после завершения выполнения работ;
• по пп. с п.1.3.1 Договора: в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Заказчиком информации о подписании им Акта сдачи-приемки.
• Срок исполнения гарантийных обязательств установлен в Задании.
• Основные обязательства по Договору считаются выполненными Подрядчиком с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки и предоставления Подрядчиком Заказчику счета-фактуры (если предоставление такого документа предусмотрено действующим законодательством).
• Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лицами, имеющими право действовать от имени Исполнителя и Заказчика.
• Датой заключения Договора является дата размещения Заказчиком на электронной площадке договора, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

Права и обязанности Сторон

Заказчик:

Поручает Подрядчику выполнение работ для нужд МГУ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Обязуется передать Подрядчику документацию и информацию, необходимые для выполнения Договора.

Обеспечивает оплату принятых результатов исполнения Договора в соответствии с главой 4 Договора.

В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Подрядчика вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) согласно главе 7 Договора.

Вправе осуществлять контроль над исполнением настоящего Договора. Вправе проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

Вправе требовать предоставления информации, касающейся выполняемых Подрядчиком работ.

Имеет право направлять своих представителей на место проведения работ для проверки хода проведения работ и их качества.

Подрядчик:

Вправе самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Договора.

Вправе самостоятельно определять способы выполнения работ, если иное не указано в Задании.

В случае если это предусмотрено Заданием, выполнение работ осуществляется по мере возникновения потребности Заказчика на основании заявок, переданных Подрядчику, в том числе посредством электронной почты, указанной в разделе 17 Договора. В этом случае незаказанные Заказчиком работ не поставляются и не оплачиваются.

Вправе осуществлять досрочное выполнение работ только с письменного согласия Заказчика.

Вправе получать оплату за работы, выполненные для нужд МГУ, в соответствии с главой 4 настоящего Договора.

Обязан приступить к исполнению своих обязательств по настоящему Договору независимо от даты перечисления авансового платежа Заказчиком, если такой предусмотрен п. 4.5. Договора.

Обязан выполнить работы лично, если это предусмотрено действующим законодательством. В процессе исполнения Договора он вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц, если такое право не запрещено Заданием. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых субподрядчиком работ, за действия субподрядчиков, совершенные ими в рамках выполнения работ, как за свои. Невыполнение субподрядчиком обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий настоящего Договора.

Обязан выполнить работы для нужд МГУ в объеме, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Договором.

Обязан выполнять работы и выполнять свои обязанности по настоящему Договору с надлежащим прилежанием, эффективностью и на высоком профессиональном и этическом уровне, а также применять передовые, безопасные, эффективные, инновационные и высокотехнологичные решения, оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Договором или работами, Подрядчик должен оказывать всяческое содействие Заказчику и соблюдать его законные интересы.

Подрядчик обязан своевременно по требованию Заказчика в форме, предусмотренной таким требованием, предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе в письменном виде информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

Обязан гарантировать соответствие выполняемых работ Заданию.

Обязан соблюдать гарантийные обязательства в соответствии с главой 6 Договора и Заданием.

Если в ходе выполнения работ поставлялись сопутствующие товары, обязан по требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие страну происхождения каждого поставляемого товара, информацию о производителе товара и документы, подтверждающие легальность нахождения товара на территории Российской Федерации.

Обязан предоставить сертификаты соответствия на все сопутствующие товары, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, или паспорта качества, при их наличии, на товары, не подлежащие сертификации.

При выполнении Работ Подрядчик несет ответственность за ущерб (порчу), причиненный имуществу Заказчика и третьих лиц. Подрядчик обязуется возместить убытки, возникшие вследствие причинения ущерба имуществу Заказчика и третьих лиц в полном объеме (в том числе и косвенные убытки), если такие убытки возникли по вине Подрядчика.

Стороны:

При исполнении Договора изменение его условий не допускается за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

В ходе исполнения Договора стороны вправе снизить цену Договора без изменения предусмотренных Договором объема работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения Договора.

При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица.

В случае, если срок, установленный в п. 1.4. Договора, превышает 1 календарный год, стороны при обоюдном согласии вправе при объективном росте рыночных цен в сфере предмета закупки внести изменения в части стоимости неисполненной по истечении года части Договора в пределах прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации.

При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка или используемого материала (при выполнении работ) качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками, указанными в Договоре.

При исполнении договора по согласованию сторон допускается изменение срока исполнения Договора в случае, если потребность таких изменений вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или вследствие независящих от Подрядчика и Заказчика причин после заключения Договора.

В ходе контроля исполнения настоящего Договора Заказчик вправе запросить у Подрядчика все необходимые данные об учредителях, участниках, исполнительных органов (генерального директора, членов совета директоров) включая информацию о паспортных данных таких лиц, ИНН и прочую необходимую Заказчику информацию. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления такого запроса обязуется предоставить копии всех документов, требуемых Заказчиком. Одновременно Подрядчик обязуется предоставить согласие на обработку персональных данных в отношении указанных лиц. Предоставление указанной информации является добровольным решением Подрядчика, не нарушает законных прав и интересов физических лиц, чьи персональные данные могут быть переданы Заказчику в рамках исполнения настоящего пункта Договора.

Непредусмотренные Договором и Заданием работы не принимаются и не оплачиваются.

Порядок сдачи и приемки работ

С целью предъявления результатов исполнения договора (отдельного этапа исполнения договора) к сдаче Подрядчик направляет Заказчику сопроводительным письмом (с описью передаваемых документов) пакет документов:

описание результатов исполнения Договора с указанием перечня выполненных работ, а также перечня реально поставленных товаров, их количества, стоимости, с указанием наименования торговых марок, производителей, а также, услуг;

два оригинальных экземпляра подписанного Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме, установленной в главе 15 Договора);

документы, указанные в пп. 2.2.13 Договора (товарная накладная);

счет на оплату;

в случае подписания Акта со Стороны Подрядчика уполномоченным лицом – оригинал доверенности или заверенной Подрядчиком копии.

Документы, указанные в п. 3.1. Договора, предоставляются Подрядчиком в электронном и печатном виде по адресам Заказчика, указанным в реквизитах Сторон. Документы в электронном виде (в текстовом формате, позволяющем работу с текстом: копирование, редактирование) должны быть предоставлены до получения Заказчиком их оригиналов.

Датой исполнения Подрядчиком основных обязательств, указанных в пп. а п.1.3.1 Договора, является дата выполнения работ, которая фиксируется в п. 1 Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Датой исполнения Подрядчиком основных обязательств, указанных в пп. б п.1.3.1 Договора, является дата предоставления пакета документов, указанного в п. 3.1. Договора. Данная дата фиксируется при получении документов Заказчиком (дата и номер входящего документа) и указывается в п. 2 Акта сдачи-приемки.

В случае поставки сопутствующих товаров при передаче товара Подрядчиком Заказчик проверяет только соответствие количества грузовых мест и (или) веса брутто сведениям в товарной накладной, а также состояние тары (упаковки). Подписание товарной накладной свидетельствует лишь о принятии указанного количества мест и (или) веса брутто для осуществления приемки результатов исполнения Договора.

Если при сдаче результатов работ обнаруживается неполный объем выполненных работ, это должно быть подтверждено представителями Подрядчика и/или Заказчика в письменной форме. В таком случае Подрядчик выполняет недостающие работы в максимально короткий срок на условиях выполнения работ, указанных в главах 1-2 настоящего Договора. До этого момента обязательства Подрядчика считаются неисполненными.

При приемке результатов исполнения Договора сдаче-приемке работ Заказчик проводит за свой счет экспертизу результатов исполнения Договора в части их соответствия условиям Договора, в т.ч. соответствие объема, количества, полноты и качества выполняемых работ. При этом проведение экспертизы может быть осуществлено как внутренними специалистами Заказчика, так и с привлечением экспертов, экспертных организаций. В случае если результаты экспертизы установили ненадлежащее исполнение Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику стоимость проведенной экспертизы в полном объеме в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента выставления счета.

Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора.

В случае наличия неразрешимых разногласий при предоставлении Подрядчиком Акта сдачи-приемки согласно п. 3.1. Договора Заказчик вправе направить Акт сдачи-приемки Подрядчику с внесенными изменениями. Подрядчик должен подписать такой Акт в течение 10 (Десяти) рабочих дней без внесения изменений. В таком случае датой Акта сдачи-приемки является дата подписания Акта сдачи-приёмки второй Стороной. Обязательства Заказчика по оплате наступают только после предоставления Подрядчиком подписанного Акта сдачи-приемки вместе со счетом на оплату. В случае, если Подрядчик уклоняется от подписания такого Акта, Заказчик вправе самостоятельно произвести оплату.

В случае наличия неразрешимых разногласий при приемке результатов исполнения договора Заказчик вправе сформировать Акт сдачи-приемки и направить его Подрядчику. В таком Акте сдачи-приемки Заказчик указывает фактически принимаемые результаты исполнения договора. Подрядчик должен подписать такой Акт в течение 10 (Десяти) рабочих дней без внесения изменений. В таком случае датой Акта сдачи-приемки является дата подписания Акта сдачи-приёмки второй Стороной. Обязательства Заказчика по оплате наступают только после предоставления Подрядчиком подписанного Акта сдачи-приемки вместе со счетом на оплату. В случае, если Подрядчик уклоняется от подписания такого Акта, Заказчик вправе самостоятельно произвести оплату.

Любое уведомление или требование (претензия) по неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению Подрядчиком условий Договором (далее –претензии), которые Заказчик направляет Подрядчику в соответствии с Договором, высылаются в письменном виде по почте заказным письмом по почтовому Подрядчика, указанному в разделе 17 Договора, или с использованием электронной почты по электронному адресу Подрядчика, указанному в разделе 17 Договора.

Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения документов, установленных п. 3.1. Договора, осуществляет приемку результатов исполнения Договора (этапа исполнения Договора). Дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки является датой приемки Заказчиком результатов исполнения основного обязательства Подрядчика по Договору (этапу Договора), за исключением предоставления счета-фактуры, либо УПД (если предоставление такого документа предусмотрено действующим законодательством). Дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки является датой Акта сдачи-приёмки и указывается Заказчиком после подписания им Акта сдачи-приемки. В течение указанного срока Заказчик направляет Подрядчику или один экземпляр утвержденного Заказчиком, в случае приемки результатов исполнения Договора (этапа исполнения Договора), или мотивированный отказ-претензию от принятия результатов исполнения Договора с перечнем несоответствий выполненных работ условиям Задания в том числе с учетом результатов, отраженных в экспертизе. Данный мотивированный отказ дается Подрядчику в письменной форме. Подрядчик обязан выполнить работы, соответствующие условиям Задания, во исполнение претензии Заказчика без дополнительной оплаты. До устранения таких нарушений обязанности Подрядчика считаются неисполненными. Мотивированный отказ является достаточным основанием для начисления Подрядчику неустоек (штрафов, пеней) согласно главе 7 Договора.

По окончании устранения нарушений и претензий Заказчика Подрядчик повторно направляет Заказчику Акт сдачи-приемки. Заказчик повторно осуществляет приемку результатов исполнения Договора (этапа исполнения Договора) в сроки в порядке, установленные п. 3.2. настоящего Договора.

Заказчик вправе отказаться от подписания Акта сдачи-приемки в случае, если Подрядчик на момент предоставления Акта не передал Заказчику всю необходимую сопроводительную документацию, указанную в условиях Договора, а также предоставил Акт сдачи-приемки в форме, отличающейся от указанной в п. 15.1 настоящего Договора. Заказчик вправе отказаться от подписания Акта сдачи-приемки в случае, если в Акт внесены изменения, не согласованные сторонами, если Акт не содержит всей необходимой информации, дат и/или реквизитов.

В случае поставки сопутствующих товаров моментом перехода права собственности на поставляемый товар является дата приемки Заказчиком результатов исполнения Договора (этапа Договора) Подрядчиком (дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки).

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Заказчиком информации о подписании Заказчиком Акта сдачи-приемки Подрядчиком направляет Заказчику с сопроводительным письмом счет-фактуру (если предоставление такого документа предусмотрено действующим законодательством):

контактному лицу Заказчика по адресу, указанному в реквизитах Сторон.

Стоимость работ, порядок расчетов

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

Цена Договора составляет _________________________ (цена Договора цифрами и прописью, указывается в соответствии с результатами процедуры закупки), в т.ч. НДС _________________ (ставка НДС) – ________________ (сумма НДС). Стоимость отдельных позиций выполняемых работ определяется в порядке, предусмотренном Договором и Заданием, и оформляется в Задании. При отсутствии предусмотренного Договором такого порядка информация о стоимости отдельных позиций выполняемых работ направляется Подрядчиком отдельным документом Заказчику. Такая информация не может противоречить условиям Договора и Задания.

Выполняемые работы Заказчик оплачивает по ценам, определяемым Договором согласно главах 4 и 14 Договора, и условиями, изложенными в Задании.

Подрядчик несет всю полноту ответственности за своевременность перечисления всех необходимых и установленных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, необходимость уплаты которых у него возникает в связи с исполнением настоящего Договора. Все риски, связанные с несвоевременной уплатой вышеуказанных налогов и сборов или их неуплатой, Подрядчик принимает на себя.

Цена Договора включает в себя стоимость выполнения работ, использованных материалов и поставки сопутствующих товаров, упаковки, маркировки, погрузки, доставки и разгрузки, а также таможенные пошлины и другие сопутствующие расходы, в т.ч. оплату работ сторонних организаций.

Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичной форме.

Расчеты за выполненные работы производятся между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после предоставления Подрядчиком счета Заказчику следующим образом:

______________________________________________________ в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

• В случае если Договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая оплате по договору будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
• Изменение в течение исполнения Договора применяемой Подрядчиком системы налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, в т.ч. изменение Подрядчиком применяемой системы налогообложения на упрощенную, не влечет изменений условий выполнения Подрядчиком положений настоящего Договора.
• При предоставлении Заказчику актов, счетов-фактур, любых иных финансовых, платежных документов, связанных с исполнением Договора, Подрядчик обязуется указывать размер НДС, согласно налоговой ставке, указанной в настоящем Договоре.
• В случае если при выполнении работ по настоящему Договору Подрядчик причинил ущерб имуществу Заказчика и третьих лиц, и факт причинения ущерба (порчи) и вина Подрядчика в причинении такого ущерба (порчи) установлен и зафиксирован Сторонами либо Заказчиком документально в виде одного или нескольких документов, Заказчик вправе отказаться от подписания Акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору, не осуществлять приемку выполненных Подрядчиком работ, а также не осуществлять выплату вознаграждения Подрядчика, согласно условиям настоящего Договора, вплоть до момента устранения и/или возмещения Подрядчиком нанесенного ущерба (порчи). При этом по соглашению Сторон, Подрядчик устраняет нанесенный, по вине Подрядчика, ущерб (порчу) имуществу Заказчика и третьих лиц самостоятельно, своими силами и за счет собственных средств в согласованные Сторонами сроки или Цена Договора, подлежащая выплате Подрядчику, уменьшается пропорционально на сумму такого ущерба (порчи), согласованную Сторонами.
• В случае, если расчеты по Договору не завершены в год заключения Договора, то Подрядчик в течение первых 10 (Десяти) рабочих дней наступившего года представляет Заказчику акт сверки расчетов по Договору.

Привлечение субподрядчика

Требование не установлено.

Гарантии качества

Качество выполненных работ должно соответствовать техническим условиям, указанным в Договоре и Задании.

Подрядчик гарантирует, что, в случае если Договором предусмотрена поставка товара, поставляемые товары являются новыми и ранее не использованными, если иное не установлено в Задании, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном их использовании в соответствии с техническими требованиями и другими документами. Подрядчик предоставляет Заказчику необходимые документы (в т.ч. гарантийные талоны, сервисные книжки и любые иные аналогичные документы) подтверждающие возникновение гарантийных обязательств на поставляемый товар одновременно с поставкой такого товара. В случае невозможности предоставления таких документов одновременно с поставкой товара, Подрядчик обязуется предоставить указанные документы до момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки. Непредставление указанных документов Подрядчиком является нарушением условий настоящего Договора.

Гарантийный период соответствует Заданию.

Если в течение срока гарантии обнаружится факт некачественного выполнения работ или несоответствия выполненных работ условиям Договора, Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки либо повторно выполнить работы в срок, равный количеству календарных дней, указанных в п. 1.4. Договора, но не более 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления от Заказчика на условиях настоящего Договора. При этом срок повторного выполнения работ или устранения недостатков, превышающий срок, указанный в п. 1.4. Договора, является просрочкой исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору.

В случае обнаружения недостатков сопутствующих товаров, дефектный товар возвращается Подрядчика за его счет после поставки нового товара.

В случае устранения недостатков работ, дефектов или замены некачественного товара или его частей гарантийный срок продлевается на количество затраченного на это времени.

Ответственность Сторон

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, равной 1% цены Договора, указанной в п. 4.2. настоящего Договора.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день начисления неустойки ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором (в том числе главой 5 настоящего Договора), Заказчик направляет требование уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором (в том числе гарантийного обязательства, обязательства, предусмотренного главой 5 настоящего Договора), за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, равной 5% цены Договора, указанной в п. 4.2. настоящего Договора.

В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик направляет Подрядчику и/или иной организации, обеспечивающей исполнение обязательств Подрядчика по Контракту, требование об уплате неустойки в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от цены настоящего Договора или его части, если в главах▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьДоговора содержится указание (разбиение) сроков и объемов выполнения работ на части (этапы).

Срок исполнения обязательства по каждому этапу исполнения Договора определяется главой 13 и п. 1.4. настоящего Договора.

Цена соответствующей части Договора определяется главой▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьДоговора за исключением случаев, если в главе 13 Договора указано, что работа является целой и неделимой.

В случае отсутствия в главах▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьразбиения сроков и объемов выполнения работ на части размер неустойки устанавливается указанным способом от всей цены Договора.

Размер неустойки не подлежит изменению в судебном порядке.

Подрядчик обязан уплатить неустойку по первому требованию Заказчика по реквизитам, указанным Заказчиком.

Платёжное поручение с отметкой банка о проведении операции по оплате неустойки следует в однодневный срок предоставить Заказчику в электронном виде по адресу ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. До предоставления данных документов обязательства Исполнителя по уплате неустойки считаются неисполненными и дают основание для обращения Заказчика в Арбитражный суд г. Москвы.

Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение или просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

Применение, выплата неустоек не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

Неустойка (пени, штрафы) начисляется Подрядчику до дня фактического исполнения им обязательства (включительно) в пределах его обязанности согласно условиям Договора и взыскивается вне зависимости от даты исполнения Подрядчиком своих обязательств.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Действие обстоятельств непреодолимой силы

Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, не поддающихся контролю Сторон, в том числе объявленная или фактическая война, военные действия, враждебные действия какого-либо другого государства, гражданские волнения, восстания, саботажи, забастовки, локауты, эпидемии, блокады, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов, существующих де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о таких обстоятельствах, об их влиянии на исполнение обязательств по Договору и возможной продолжительности действия в течение 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств. После этого Стороны должны немедленно провести взаимные консультации для принятия необходимых мер.

Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие, а также иными компетентными органами.

Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Договору, Стороны не вправе выставить претензии по оплате неустоек (штрафов, пеней) за такое нарушение условий Договора.

В случае действия обстоятельств непреодолимой силы настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному соглашению в порядке, описанном в гл. 11 настоящего Договора. При этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже исполненной и принятой Заказчиком части настоящего Договора или его этапам, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.

Порядок разрешения споров

Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы, а в случае, если Подрядчик является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, – в Никулинском районном суде г. Москвы.

Обеспечение выполнения обязательства

Требование не установлено.

Порядок изменения и расторжения Договора

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами и не противоречат действующему законодательству.

Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством в случае нарушения условий исполнения настоящего Договора Подрядчиком, а также в случае, если во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и Заказчик назначил Подрядчику срок для устранения недостатков, а Подрядчик в назначенный срок этого требования не исполнил или выявленные результаты работ неустранимы. Существенными признаются следующие условия Договора: все сроки исполнения обязательств Подрядчиком, полнота и своевременность предоставления всех документов и информации при исполнении Договора, качество выполнения работ и используемых товаров и материалов, соответствие выполняемых работ требованиям Задания, качественное и своевременное исполнение гарантийных обязательств по Договору.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении десяти дней с даты направления Подрядчику соответствующего уведомления.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, осуществленной в соответствии с п. 11.5. настоящего Договора. Данное правило не применяется, в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, которые указаны в разделе 17 Договора, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

При расторжении Договора по соглашению сторон Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Договора.

До подписания Соглашения о расторжении Договор является действующим и подлежит исполнению обеими сторонами.

Срок действия настоящего Договора

Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента заключения Договора и до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

По истечении срока выполнения работ согласно п. 1.4.2. Договора и неполной выборки Заказчиком выполняемых работ Стороны заключают Соглашение о расторжении.

Задание на выполнение работ

В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению Заказчику работ согласно приложению 1 к Договору.

Информация о стоимости отдельных позиций выполняемых работ

Стоимость отдельных позиций выполняемых работ (смета) установлена в приложении 1 к Договору.

Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ

Стороны устанавливают следующую форму акта сдачи-приемки выполненных работ:

АКТ № _____

сдачи-приемки выполненных работ

к Договору № ____________ от «____» ________________ 20__ г.

г. Москва «____» ________________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» (наименование подразделения), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________ (должность и ФИО уполномоченного лица), действующего на основании ___________________ (реквизиты документа, подтверждающего основание и полномочия), выступающее от имени бюджетного учреждения, в целях обеспечения нужд МГУ, с одной стороны, и

_____________________ (название подрядчика), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________ (должность и ФИО уполномоченного лица подрядчика), действующего на основании ______________ (реквизиты документа, подтверждающего основание и полномочия), с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь:

Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011г. № 223-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами РФ, и заключенным Договором на ______________________________________________________) № ____________ от «____» ________________ 20__ г.

составили настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ к заключенному Договору на выполнение работ для нужд МГУ № ____________ от «____» ________________ 20__ г. (далее - Акт) о нижеследующем:

В соответствии с настоящим Актом Заказчик принимает, а Подрядчик сдаёт результаты исполнения Договора согласно Протоколу приемки №_____ от __________.

Стороны пришли к следующему решению:

Исполнитель оказал услуги с «___» ________ 201__ г. по «____»__________ 20__ г. (период оказания услуг - период исполнения основного обязательства, предусмотренного пп. а) п.1.3.1. Договора).

Исполнитель предоставил Заказчику сопроводительные документы, предусмотренные п. 3.1. Договора: «____» __________ 20__ г. (дата исполнения основного обязательства, предусмотренного пп. б) п.1.3.1. Договора).

Заказчик осуществил авансовую оплату в размере ___________, в т.ч. НДС _____.

Подрядчик выполнил работ на сумму ___________, в т.ч. НДС _____.

Заказчик осуществляет Подрядчику оплату в размере ___________, в т.ч. НДС _____.

Настоящий Акт составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для каждой Стороны).

- Посмотреть таблицу с данными

Антикоррупционная оговорка

При исполнении обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий настоящего договора.

В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 16.1. и 16.2. настоящего раздела договора, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего договора, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 16.1. и 16.2. настоящего раздела договора, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего договора, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в п. 16.3. настоящего раздела договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) дней с даты получения.

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 16.1. и 16.2. настоящего раздела договора и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего договора действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона направляет информацию о фактах нарушений и материалы в компетентные органы в соответствии с действующим законодательством. При наличии достаточных доказательств, Стороны (Сторона) имеют(ет) право расторгнуть договора в соответствии с главой 11 настоящего договора.

Прочие условия и заключительные положения

Настоящий Договор составлен и заключен в электронной форме.

В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Уведомления, заявления, сообщения, направляемые в соответствии с Договором или в связи с ним, должны составляться в письменной форме и будут считаться поданными надлежащим образом если они:

- получены уполномоченным лицом Стороны либо в соответствии с реквизитами, указанными в пункте 17 настоящего Договора;

либо

- посланы телеграммой в соответствии с реквизитами, указанными в пункте 17 настоящего Договора;

либо

- направлены заказным письмом с уведомлением о вручении по почте в соответствии с реквизитами, указанными в пункте 17 настоящего Договора;

либо

- направлены с уведомлением о доставке по адресам электронной почты, указанными в пункте 17 настоящего Договора.

• Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение 1. Дополнительные сведения о предмете или исполнении Договора.

Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

Техническое задание на выполнение работ.

Тех.задание_2024_каранд_(2)

Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению фарфоровой сувенирной

продукции для МГУ имени М.В. Ломоносова

Общие положения.

Все работы должны быть выполнены своевременно, материалами исполнителя Контракта. Работы должны быть выполнены качественно, с соблюдением всех принятых норм и правил в соответствии с законодательством РФ.

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства РФ.

Поставляемые используемые материалы должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта.

Материалы по своим характеристикам должны соответствовать параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.

В цену работы должны быть включены все расходы Участника закупки по проведению работ, доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке материалов, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Цена Контракта должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по Контракту.

Характеристики выполняемых работ, а также используемых товаров и материалов.

Описание выполняемых работ: изготовление сувенирной продукции

Порядок согласования образцов с Заказчиком:

Подрядчик изготавливает образцы изделий в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Контракта. Представитель Заказчика в течение 2 (двух) календарных дней с момента предоставления Подрядчиком образцов письменно их утверждает или представляет свои замечания по их доработке. Подрядчик изготавливает весь объем после утверждения образцов.

Доставка должна осуществляется способом, обеспечивающим надлежащий уровень сохранности сувениров при их доставке (транспортировке).

Риск случайной гибели продукции до ее передачи получателям лежит на изготовителе до момента получения продукции получателями.

Срок изготовления керамической продукции в течение 75 рабочих дней с момента подписания Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

2.2 Описание используемых товаров и материалов.

- Посмотреть таблицу с данными

• Образцы рисунков

- Посмотреть таблицу с данными

3. Сертификация.

Не требуется.

4. Требования, которым должны соответствовать выполняемые работы.

Не требуется.

5. Требования к гарантийному сроку. Гарантийный срок на результат выполненных работ в течение срока действия Контракта и в течение 30 календарных дней с момента истечения срока действия Контракта.

6. Объем и порядок предоставления гарантии качества. Все работы должны быть выполнены качественно, в установленные сроки с полным соблюдением технического задания. В случае ненадлежащего исполнения условий Контракта Подрядчик обязан устранить недостатки, допущенные при выполнении работ, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подачи соответствующей заявки Заказчиком.

7. Работа является целой и неделимой.