Тендер - Закупка моющих средств для МУ «Григориопольское Управление народного образования» №271671933

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_контракта

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № _______

г. Григориополь _________ 2024 года

Государственная администрация Григориопольского района и города Григориополь, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы государственной администрации Григориопольского района и города Григориополь Габужа О.Ф., действующего на основании Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4), с одной стороны,

____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

и МУ «Григориопольское Управление народного образования», именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице начальника Гушан Н.Н., действующего на основании Устава, с третьей стороны,

именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в соответствии с Гражданским кодексом Приднестровской Молдавской Республики, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) (далее – Закон о закупках), Планом закупок товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2024 год, по итогам проведения открытого аукциона (Извещение о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд № 32/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть от __________ 2024 года, Итоговый Протокол открытого аукциона по закупке ___________ для обеспечения государственных (муниципальных) нужд от __________ 2024 года № ______ ), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору «Поставщик», осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется в обусловленный Договором срок поставить «Заказчику» закупаемые им непродовольственные товары (моющие средства), именуемые в дальнейшем «Товар», путем их отгрузки (передачи) лицу, указанному в договоре в качестве «Получателя».

1.2. Наименование, страна и фирма производитель, ассортимент, характеристики, количество и цена Товара определяются Спецификацией (Приложение №1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Качественные характеристики и иные требования к Товару определяются в соответствии разделом 5 настоящего Договора.

1.3. Получатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.4. Договор заключен в соответствии с ___________________ Закона о закупках в рамках реализации бюджета Григориопольского района и города Григориополь на 2024 год, утвержденного Решением № 46/3 от 13 февраля 2024 года 46 сессии 26 созыва Совета народных депутатов Григориопольского района и города Григориополь.

2. Цена договора, порядок и сроки оплаты

2.1. Цена Договора определяется согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору) и составляет ___________________ (сумма прописью) рубля ___ копеек Приднестровской Молдавской Республики.

2.2. Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

2.3. Цена единицы товара установлена Спецификацией (Приложение № 1) к настоящему договору.

2.4. Источник финансирования – местный бюджет Григориопольского района и города Григориополь на 2024 год.

2.5. Получатель производит оплату за фактически полученный Товар в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания приёмо-сдаточных документов на основании выставленных Поставщиком счетов.

Заказчик____________ Поставщик ___________ Получатель____________

подпись подпись подпись

2.6. Расчет по настоящему договору производится Получателем в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 11 настоящего Договора.

2.7. Получатель признается исполнившим свою обязанность по оплате Товара с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.8. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств по настоящему договору, в том числе сроков поставки Товара, согласованных сроков для устранения недостатков (замены Товара ненадлежащего качества), Получатель перечисляет Поставщику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной договором неустойки (пени) за нарушения сроков исполнения обязательств по договору.

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем его отгрузки (передачи) Получателю не позднее 01 июня 2024 года.

3.2. Место поставки Товара – поставка осуществляется Поставщиком за свой счет на склад Получателя.

3.3. Передача Товара от Поставщика к Получателю осуществляется по месту поставки по акту приема-передачи товара либо иному документу о приемке поставленного товара, подписанному этими сторонами. В случае наличия оснований для отказа от подписания указанного документа, Заказчик направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания Получателем такого документа.

3.4. Поставщик одновременно с передачей Товара обязан передать Получателю составленные на русском языке документы, относящиеся к данному Товару и необходимые для его использования, в том числе:

а) акт приема-передачи товара либо иной документ о приемке поставленного товара;

б) счет на оплату товара;

в) паспорт на каждую единицу Товара, в случае если поставляемый Товар требует паспортизации;

г) инструкцию по эксплуатации (при наличии);

д) сертификат качества и (или) другие предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики документы, удостоверяющие качество и безопасность поставляемого Товара, если на товары законом или в установленном им порядке установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя;

е) иные документы, составленные на русском языке и необходимые для использования Товара по назначению, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

3.5. В случае непредставления Поставщиком указанных в пункте 3.4. документов Товар считается переданным некомплектным, и Получатель вправе не принимать его до дня предоставления соответствующих документов.

3.6. Приемка Товара осуществляется представителем Получателя при его передаче в присутствии представителя Поставщика в соответствии с наименованием, ассортиментом, количеством, комплектностью и иными характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации, а также другими условиями Договора.

Проверка Товара на предмет соответствия наименования, ассортимента, количества, комплектности и иных характеристик поставляемого Товара, указанных в Спецификации, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика, производится представителем Получателя при его вручении.

3.7. При недопоставке Товара (отсутствует часть заказанных Товаров, ассортимент Товара не соответствует Спецификации и т.п.), Поставщик обязан восполнить недопоставленный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента проставления Получателем соответствующей отметки в акте приема - передачи либо ином документе о приёмке поставленного Товара, а в случае отсутствия необходимого для допоставки Товара на складе Поставщика, срок поставки увеличивается по согласованию сторон.

Заказчик____________ Поставщик ___________ Получатель____________

подпись подпись подпись

3.8. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара. При поставке Товара ненадлежащего качества Получатель вправе в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Товара заявить Поставщику претензию по качеству Товара.

3.9. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии по качеству Товара.

3.10. Поставщик признается исполнившим обязательства по поставке Товара и к Заказчику переходят права собственности, а равно риска случайной гибели или случайного повреждения на поставленный Товар с момента подписания принимающей стороной соответствующего акта приема-передачи товара либо иного документа о приемке поставленного товара.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик вправе:

4.1.1. требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных договором, надлежащим образом поставленного и принятого Получателем Товара;

4.1.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.2. Поставщик обязан:

4.2.1. поставить Заказчику путём отгрузки (передачи) Получателю на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Товар наименование, характеристики, ассортимент, количество и цена которого установлены Спецификацией (Приложение № 1), без материальных недостатков, соответствующий всем характеристикам и требованиям, предъявляемым к нему настоящим договором, законодательством Приднестровской Молдавской Республики и страны производителя, свободным от каких-либо прав третьих лиц и иных обременений;

4.2.2. вместе с Товаром передать Получателю документы на него, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики и договором;

4.2.3. обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов (брака) Товара, выявленных при приемке поставленного товара, и в течение гарантийного срока либо произвести замену Товара в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

4.2.4. обеспечить свое соответствие в течение всего срока действия Договора требованиям, установленным законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих соответствующую договору деятельность, в том числе иметь документы, которые необходимы в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики, для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и предоставить Заказчику по его запросу их копии;

4.2.5. своевременно предоставлять Заказчику и Получателю достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

4.2.6. обеспечить возможность осуществления Заказчиком, Получателем контроля над исполнением Поставщиком условий Договора и гарантийных обязательств;

4.2.7. представлять Заказчику информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены настоящего договора.

Указанная в части первой настоящего подпункта информация представляется Заказчику Поставщиком в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с соисполнителем;

4.2.8. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

4.3.2. требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков (дефекта, брака) Товара, либо его замены;

4.3.3. запрашивать у Поставщика относящуюся к предмету договора документацию и информацию в целях осуществления контроля над исполнением Поставщиком условий договора и гарантийных обязательств, без вмешательства в его оперативную хозяйственную деятельность;

Заказчик____________ Поставщик ___________ Получатель____________

подпись подпись подпись

4.3.4. осуществлять контроль над исполнением Поставщиком условий договора и гарантийных обязательств без вмешательства в его оперативную хозяйственную деятельность;

4.3.5. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае выдачи контрольным органом в сфере закупок предписания об аннулировании определения поставщика (подрядчика, исполнителя), по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа;

4.3.6. провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. при заключении настоящего Договора представить Поставщику всю необходимую информацию для надлежащего исполнения договора;

4.4.2. оказывать содействие Поставщику в ходе исполнения договора по вопросам, непосредственно связанным с предметом договора, решение которых возможно только при участии Заказчика;

4.4.3. осуществлять контроль над исполнением Поставщиком условий договора и гарантийных обязательств без вмешательства в его оперативную хозяйственную деятельность;

4.4.4. уведомлять Поставщика о приостановлении, уменьшении или прекращении финансирования Договора для согласования новых сроков и других условий;

4.4.5. принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе его исполнения установлено, что:

а) поставляемый товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке, требованиям к поставляемому товару;

б) Поставщиком представлена недостоверная информация о своем соответствии установленным требованиям, что привело к признанию его заявки соответствующей требованиям Закона о закупках и установленным Заказчиком требованиям к Товарам в соответствии с извещением о проведении запроса предложений, и, как следствие, возникновению у Заказчика права осуществить закупку у единственного поставщика.

4.5. Получатель вправе:

4.5.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором;

4.5.2. требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков Товара;

4.5.3. осуществлять контроль над исполнением Поставщиком договора без вмешательства в его оперативную хозяйственную деятельность;

4.5.4. при обнаружении отступлений от договора или иных недостатков в Товаре немедленно заявить об этом Поставщику и сообщить Заказчику;

4.5.5. запрашивать у Поставщика относящуюся к предмету договора документацию и информацию.

4.6. Получатель обязан:

4.6.1. осуществить своевременную приемку Товара, соответствующего требованиям, установленным договором и подписание акта приема-передачи Товара либо иного документа о приемке Товара или заявить мотивированный отказ от его подписания в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором;

4.6.2. оплатить Товар, соответствующий требованиям, установленным настоящим Договором, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

5. Качество товара и гарантийные обязательства

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар:

5.1.1 соответствует характеристикам (потребительским свойствам) и иным требованиям, установленным настоящим Договором;

5.1.2. свободен от любых прав третьих лиц и иных обременений;

5.1.3. является новым (не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств);

5.1.4. не имеет дефектов (механических повреждений);

Заказчик____________ Поставщик ___________ Получатель____________

подпись подпись подпись

5.1.5. является качественным.

5.2. Поставляемый Товар должен отвечать всем требованиям качества, безопасности, техническим и другим нормам, стандартам и требованиям для Товаров данного вида, предъявленным законодательством Приднестровской Молдавской Республики и страны-производителя, соответствовать характеристикам, отраженным в технической документации на него (техническом паспорте, инструкции (при наличии) и Спецификации (Приложение № 1).

5.3. Товар передается в упаковке изготовителя Товара, если иное не будет согласовано Сторонами, таким образом, чтобы исключить его утрату или уничтожение (порчу). Тара и упаковка должна отвечать требованиям, стандартам и техническим условиям.

5.4. На Товар в зависимости от его наименования устанавливается гарантийный срок, который равен гарантийному сроку, установленному компанией-производителем, и исчисляется с момента подписания акта приема-передачи Товара либо иного документа о приемке поставленного Товара, подписанного Сторонами, или срок годности (срок хранения).

Поставщик отвечает за недостатки Товара, выявленные в течение срока годности (срока хранения), если не докажет, что недостатки возникли вследствие нарушения получателем условий эксплуатации (хранения) Товара, либо ненадлежащих действий третьих лиц, либо под действием непреодолимой силы.

5.5. При обнаружении недостатков (дефектов, брака) Товара в период гарантийного срока (срока годности), возникших по независящим от Получателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки (дефекты, брак) либо заменить Товар ненадлежащего качества новым в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного уведомления (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала). Гарантийный срок на Товар в данном случае исчисляется с момента замены Товара.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

6.2. За нарушение сроков (просрочку) исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе сроков поставки, согласованных сроков для устранения недостатков Поставщик несет ответственность в виде неустойки (пени) в размере 0,2 (ноль целых две десятых) процента от суммы неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки.

За нарушение срока (просрочку) исполнения обязательства, предусмотренного подпунктом 4.2.7 пункта 4.2. настоящего Договора Поставщик несет ответственность в виде неустойки (пени) в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем, за каждый день просрочки исполнения этого обязательства.

При этом сумма взымаемой неустойки (пени) не должна превышать 10 (десяти) процентов от цены договора.

Неустойка (пеня) подлежит взысканию в обязательном порядке при условии, что сумма начисленной неустойки (пени) превысила▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одну тысячу) рублей Приднестровской Молдавской Республики.

6.3. Уплата неустойки (пени) не освобождает Поставщика, Получателя от возмещения убытков в полном объеме и исполнения обязательств или устранения недостатков.

Возмещение убытков производится Поставщиком, Получателем в порядке, предусмотренном законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

6.4. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом, другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

Заказчик____________ Поставщик ___________ Получатель____________

подпись подпись подпись

7. Действие непреодолимой силы

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение, ненадлежащее исполнение или несвоевременное исполнение своих обязательств, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных

условиях обстоятельств, возникших после заключения договора помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть, избежать и предотвратить.

7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу непредвиденных обстоятельств, должна безотлагательно письменно уведомить другую сторону о таких обстоятельствах (обстоятельстве) и их (его) влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

7.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты меры, указанные в пункте 7.2 настоящего Договора, продлевает срок исполнения обязательств на период, который по своей продолжительности в целом соответствует продолжительности наступивших обстоятельств и разумному сроку для устранения последствий таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать и не представляется возможным определить срок их окончания, либо, когда при их наступлении Сторонам становится очевидным, что они будут действовать в течение неопределенного срока, стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения настоящего Договора или его расторжения.

8. Регулирование досудебного порядка разрешения споров

8.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров, посредством направления претензий.

Письменная претензия должна быть вручена под расписку, либо направлена иным способом, обеспечивающим фиксирование ее отправления и получения.

К претензии, содержащей денежное требование, в обязательном порядке прилагается расчет, обосновывающий сумму указанного денежного требования.

При невыполнении требований, приведенных выше, претензионный порядок считается не соблюденным.

О результатах рассмотрения претензии Сторона, направившая её, должна быть уведомлена другой стороной в течение 10 календарных дней со дня получения претензии, в установленном настоящим пунктом порядке.

8.2. В случае отказа в удовлетворении претензии, неполучения ответа на претензию в установленный пунктом 8.1. срок и при условии соблюдения вышеизложенного претензионного порядка разрешения споров, Сторона по настоящему договору вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд ПМР в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

9. Срок действия договора, основания и порядок изменения, дополнения и расторжения договора

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Информация о данном Договоре подлежит размещению в реестре бюджетных обязательств, заключенных главным распорядителем бюджетных средств.

Окончание срока действия настоящего Договора определяется моментом надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

9.2. Расторжение и изменение настоящего Договора может осуществляться по основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Приднестровской Молдавской Республики с учетом норм Закона о закупках.

9.3. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с действующим гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

9.4. Права Заказчика и Поставщика на принятие решения об одностороннем отказе от исполнения договора предусмотрены разделом 4 настоящего Договора.

Заказчик____________ Поставщик ___________ Получатель____________

подпись подпись подпись

Реализация Сторонами такого решения осуществляется в порядке, предусмотренном нормами Закона о закупках.

Информация о Поставщике, с которым договор был расторгнут, в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора, включается в реестр недобросовестных поставщиков.

9.5. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом о закупках, а также в порядке и в случаях, дополнительный перечень которых установлен Правительством Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с пунктом 10 статьи 61 Закона о закупках.

9.6. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие законодательству Приднестровской Молдавской Республики, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме и имеют силу только в случае их подписания сторонами.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору, оформленные надлежащим образом, являются его неотъемлемыми частями.

10. Заключительные положения

10.1. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении своих реквизитов, указанных в разделе 11 настоящего Договора, не позднее 3 (трех) дней с момента их изменения.

10.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому заказчику.

10.4. Стороны соглашаются с использованием при совершении настоящего Договора факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи, как аналога собственноручной подписи лиц, совершающих сделку.

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

10.6. Настоящий договор составлен на русском языке в пяти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон с предоставлением двух экземпляров в МУ «Григориопольское Управление учетной политики и контроля».

10.7. Приложение: Спецификация (Приложение № 1).

11.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки товара №____________

от «___»____________ 2024 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиЗакупочная документация

Закупочная документация о проведении открытого аукциона по закупке «Закупка моющих средств для МУ «Григориопольское Управление народного образования»

Заказчик - Государственная администрация Григориопольского района и города Григориополь.

Номер контактного телефона: 0 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Предмет закупки: Закупка моющих средств для МУ «Григориопольское Управление народного образования».

Начальная (максимальная) цена контракта – ЛОТ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00; ЛОТ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00; ЛОТ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00; ЛОТ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00; ЛОТ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00; ЛОТ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00. ИТОГО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. ПМР.

Способ определения поставщика: Открытый аукцион.

Дата и время начала подачи заявок: 29 апреля 2024 года с 8:00 часов.

Дата и время окончания подачи заявок: 15 мая 2024 года до 10:00 часов.

Место подачи заявок: г. Григориополь, ул. К. Маркса, 146, 3-й этаж, каб. 51.

Дата и время проведения открытого аукциона: 15 мая 2024 года в 10:00 часов.

Место проведения закупки: г. Григориополь, ул. К. Маркса, 146, здание государственной

администрации Григориопольского района и г. Григориополь, 4-й этаж, малый зал.

1. Наименование и описание объекта закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

2. Предъявляемые к предмету закупки требования и условия контракта.

2.1. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям, санитарно-эпидемиологическими и иным требованиям, предусмотренным для данного вида товара. Данные о качестве указываются в сертификате соответствия качеству, декларации о соответствии, которые должен предоставляться на каждый вид и партию товара на время действия сертификата (Постановление Правительства ПМР от 09.08.2021 № 261 «Об утверждении Перечня документов стран СНГ, в том числе Украины и (или) Европейского союза, а также стран Европы, не входящих в Европейский союз, применяемых в качестве подтверждающих соответствие продукции (сырья) обязательным требованиям безопасности на территории Приднестровской Молдавской Республики»).

2.2. Возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа) - Оплата за товар осуществляется Получателем за фактически полученный товар на основании выставленных Поставщиком счетов. Оплата производится платежным поручением в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения товара.

2.3. Информация о месте доставки товара, месте выполнения работы или оказания услуги - Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика.

По Лотам №1,2,3,4,5,6 - поставка осуществляется на склад МУ «Григориопольское Управление народного образования».

2.4. Сроки поставки товара или завершения работ либо график оказания услуг - до 1 июня 2024 года.

2.5. Требования к гарантийным обязательствам, предоставляемым поставщиком в отношении поставляемых товаров - Поставляемый товар должен отвечать всем требованиям качества, безопасности, техническим и другим нормам, стандартам и требованиям для товаров, предъявленным законодательством Приднестровской Молдавской Республики и страны-производителя, соответствовать характеристикам, отраженным в Спецификации. На товар устанавливается срок годности, который равен, сроку годности, установленному компанией производителем. Поставщик отвечает за недостатки товара, выявленные в течение, срока годности, если не докажет, что недостатки возникли вследствие нарушения получателем условий эксплуатации товара, либо ненадлежащих действий третьих лиц, либо под действием непреодолимой силы. Тара и упаковка должна отвечать требованиям, стандартам и техническим условиям. Предоставление сертификата соответствия продукции подтверждает качество и безопасность товара.

3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована посредством метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), в соответствии с требованиями статьи 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», и Приказа Министерства экономического развития ПМР от 24 декабря 2019 года № 1127 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 0,5% начальной (максимальной) цены контракта.

5. Преимущества, предоставляемые участникам закупки в соответствии с Законом «О закупках в ПМР».

При осуществлении закупок преимущества предоставляются следующим участникам закупки: а) учреждения и организации уголовно-исполнительной системы, в том числе организации любых организационно-правовых форм, использующие труд лиц, осужденных к лишению свободы, и (или) лиц, содержащихся в лечебно-трудовых профилакториях; б) организации, применяющие труд инвалидов; в) отечественные производители; г) отечественные импортеры.

При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, когда закупки осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять участникам закупки, указанным в подпунктах а)–в), преимущества в отношении предлагаемых ими цен контракта в размере 10 процентов, в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства ПМР.

При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, когда закупки осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять отечественным импортерам, преимущества в отношении предлагаемых ими цен контракта в размере 5 процентов, в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства ПМР. Настоящее преимущество предоставляется участникам закупки при наличии в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) участников, указавших в заявке иностранную валюту для оплаты контракта.

В случае если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признан участник, которому предоставлено преимущество, контракт заключается по цене, сформированной с учетом преимущества.

Если в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) участвуют исключительно участники с равным размером преимущества, в отношении предлагаемых ими цен контракта, преимущества в таком случае участникам не предоставляются.

6. Требования к участникам закупки:

а) соответствие требованиям, установленным действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

б) отсутствие проведения ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие дела о банкротстве;

в) отсутствие решения уполномоченного органа о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, на дату подачи заявки на участие в закупке.

г) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица;

д) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, которые реструктурированы, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

е) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 285, 286, 287 Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

7. Требования к содержанию, в том числе составу, форме заявки на участие в открытом аукционе, и инструкция по заполнению заявки.

Заявка на участие в открытом аукционе подается в письменной форме, в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до момента её вскрытия. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в закупке должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в закупке и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, скреплены печатью участника закупки при наличии печати (для юридического лица) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным участником закупки.

Также, в форме электронного документа на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть с использованием пароля, обеспечивающего ограничение доступа к информации до начала проведения закупки. Пароль необходимо предоставить к 10:00 ч. 15 мая 2024 года.

Заявка на участие в открытом аукционе предоставляется по форме, утвержденной Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198р «Об утверждении формы заявок участников закупки», в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений.

Заявка на участие в запросе предложений должна содержать: а) информацию и документы об участнике, подавшем такую заявку:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), копия предпринимательского патента (для индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения) и (или) копия документа, подтверждающего право на применение упрощенной системы налогообложения (для индивидуального предпринимателя, применяющего упрощенную систему налогообложения);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого аукциона;

4) копии учредительных документов участника открытого аукциона (для юридического лица);

5) для иностранного лица: доверенность и документ о государственной регистрации данного иностранного юридического лица, а также надлежащим образом заверенный перевод на один из официальных языков ПМР данных документов, в соответствии с действующим законодательством ПМР;

б) предложения участника открытого аукциона в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленных извещением и закупочной документацией: цена контракта, качественные и технические характеристики товара, наименование производителя и страны происхождения товара, иные документы, подтверждающие соответствие предмета закупки требованиям, установленным закупочной документацией (сертификаты качества);

в) документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным в извещение и закупочной документации (справка с Налоговой инспекции);

г) документы, подтверждающие право участника запроса предложений на получение преимуществ в соответствии с Законом о закупках, или копии этих документов.

Непосредственно участник открытого аукциона несет ответственность за подлинность и достоверность представленных информации и документов.

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником открытого аукциона, комиссия по осуществлению закупок обязана отстранить такого участника от участия в открытом аукционе на любом этапе его проведения.

Участник открытого аукциона вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в отношении каждого объекта закупки.

Прием заявок на участие в открытом аукционе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.

Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении и документации об открытом аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Заявки на участие в открытом аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам открытого аукциона, подавшим такие заявки, в случае если:

а) данные заявки были получены после даты или времени окончания срока их подачи;

б) одним участником такого аукциона были поданы две и более заявки на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не были отозваны. В этом случае участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе.

Участник открытого аукциона, подавший заявку, вправе отозвать такую заявку в любое время до даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.

7) декларация об отсутствии личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), которая может привести к конфликту интересов, 4 утверждённая Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 января 2024 года № 7 15р «Об утверждении формы Декларации об отсутствии личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), которая может привести к конфликту интересов» (образец документа также содержится в разделе «Информация о процедуре закупки» во вкладке «Порядок подачи заявок» в Информационной системе в сфере закупок ПМР»).

8) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке.

8. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями).

Контракт заключается в рублях Приднестровской Молдавской Республики. При участии в открытом аукционе нерезидентов Приднестровской Молдавской Республики будет применяться официальный курс иностранной валюты к рублю Приднестровской Молдавской Республики, установленный центральным банком Приднестровской Молдавской Республики на момент заключения контракта.

9. Информация о возможности заказчика изменить условия контракта:

1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – контрактом, если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы или услуги не более чем на 10 процентов.

При этом по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально увеличению объема работы или услуги исходя из установленной в контракте цены работы или услуги, но не более чем на 10 (десять) процентов цены контракта;

б) изменение регулируемых цен (тарифов) на товары (работы, услуги), цен на компримированный (сжатый) природный газ (метан);

в) изменение цен в сторону увеличения в пределах цены контракта и ассортимента товара на отдельный перечень импортируемых товаров, устанавливаемый законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год;

г) изменение цены контракта в сторону уменьшения в случаях, связанных с уменьшением цены и (или) количества приобретаемого товара, работ, услуг, в пределах ассортимента товара (перечня работ, услуг), при сохранении условий поставки;

д) изменение количества приобретаемого товара, работ, услуг в сторону увеличения в случае снижения цены на товар, работы, услуги в пределах цены контракта и ассортимента товара (перечня работ, услуг), при сохранении условий поставки;

е) при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика лимитов бюджетных обязательств в соответствии с порядком, определенным Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

10. Срок, в течение которого победитель открытого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

В случае если в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе, победитель открытого аукциона не представил заказчику подписанный контракт, победитель открытого аукциона признается уклонившимся от заключения контракта.

Контракт должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в информационной системе протокола открытого аукциона.

В случае если победитель открытого аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и вправе заключить контракт с участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, с согласия этого участника.

В случае отказа участника открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик принимает решение о признании открытого аукциона несостоявшимся.

Контракт заключается на условиях, указанных в документации об открытом аукционе, по цене, предложенной победителем, или в случае заключения контракта с участником, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной этим участником.

11. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам открытого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе.

После даты размещения извещения о проведении открытого аукциона заказчик на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу документацию об открытом аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

Предоставление документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы, за исключением платы, которая может взиматься за предоставление документации на электронном носителе.

Документация об аукционе, размещенная в информационной системе, должна соответствовать полностью документации, предоставляемой по запросам заинтересованных лиц.

Любой участник открытого аукциона вправе направить запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об открытом аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления разъяснений положений документации об открытом аукционе такие разъяснения должны быть размещены заказчиком в информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об открытом аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия данного решения заказчик размещает в информационной системе указанные изменения. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем 7 (семь) рабочих дней.

Если в извещение о проведении открытого аукциона такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в отношении конкретного лота должен быть продлен.

12. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению Арбитражного суда ПМР, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством ПМР.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством ПМР для одностороннего отказа, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе. Если заказчиком проведена экспертиза с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе может быть принято заказчиком только при условии, что в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения размещается в информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).

Решение заказчика об одностороннем отказе вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 5 (пять) рабочих дней со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе.

Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что: а) поставляемый товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к поставляемому товару; б) представлена недостоверная информация о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара установленным требованиям, что позволило участнику стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Неисполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, определяемых действующим законодательством ПМР, может являться основанием для принятия заказчиком или поставщиком (подрядчиком, исполнителем) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. При этом информация о таком поставщике (подрядчике, исполнителе) не включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, посредством запроса предложений.

При этом, в случае если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгаемому контракту, а цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством ПМР для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения направляется заказчику с использованием средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику.

Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается день получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) рабочих дней со дня надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе, если в течение десятидневного срока со дня надлежащего уведомления заказчика о принятом решении устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Закона о закупках.

Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в информационной системе в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем изменения контракта или расторжения контракта.

Извещение об осуществлении закупки

Извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

- Посмотреть таблицу с даннымиобоснование закупки.pdf

акупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Основание объекта закупки и его описание

Количественные

характеристики

объекта закупки

№ п/п

закупки,

соответс

твующи

й № п/п

в плане

закупки

товаров,

работ,

услуг

Наименование товара

(работы, услуги)

Обоснование

заявленных

качественных и

технических

характеристик

объекта закупки

Начальная

максимальная

цена

контракта

(начальная

максимальная

цена лота),

рублей

Едини

Количество

Приднестровс

па

, объем

кой

измер

закупки

Молдавской

ения

Республики

1

33/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

МУ

«Григор

иопольс

кое

Управде

ние

народно

го

образова

ния»

Непрод

овольст

венные

товары

Стиральный порошок 10

кг. автомат

Качество продуктов питания должно

соответствовать действующим

стандартам, техническим условиям,

санитарно-эпидемиологическими и

иным требованиям,

предусмотренным для данного вида

продукции

456

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

6167

92505

5006

65078

Хозяйственное мыло 72%

200гр.

5049

55539

Сода кальцинированная

0,5кг.

2640

55440

Моющее средство для

сантехники 1л.

3240

126360

Средство для посуды 0,5 л

(бутылки)

Чистящий порошок сода

эффект 0,5 кг.

ИТОГО:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

Наименование

метода

определения и

обоснования

начальной

(максимальной

) цены

контракта

(начальной

максимальной

цены лота)

Обоснование

выбранного метода

определения

начальной

(максимальной) цены

контракта(начальной

максимальной цены

лота), указания на

невозможность

применения иных

методов определения

начальной

(максимальной) цены

Способ

определе

ния

поставщ

ика

(подрядч

ика

исполни

теля)

Обоснование

выбранного

способа

определения

поставщика

(подрядчика

исполнителя)

Обоснование

дополнительных

требований

(пункт 2 статьи

21 Закона ПМР

"О закупках в

Приднестровско

й Молдавской

Республике” к

участникам

закупки(при

наличии таких

требований)

10

11

12

13

14

Метод

Статья 16 Закона Повтори Статья 16

ый

Закона ПМР

сопоставимых ПМР "О закупках в

"О

рыночных цен Приднестровской открыты

й

республикан

Молдавской

(анализ рынка)

аукцион

ском

Республики"

бюджете на

2023 год"

Обоснование начальной (максимальной) цены.pdf

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Предмет закупки: Закупка моющих средств для МУ «Григориопольское Управление народного образования».

Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: 16.04.2024г.

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта: Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

№

позиц

ИИ

Н аим енование товара

К оличество

(о б ъ ем )

закупаем ого

товара

(работ,

усл уг)

ш тук/кг

Количеств

о

источнико

в ценовой

информац

ИИ

Цены поставщ иков за

ед и н и ц у товара, руб.

ПМ Р

И сточник

цены №1

И сточник

цены № 2

Н ач ал ь н ая

(м а к с и м а л

ьная) ц ен а

за ед .

НМ ЦК,

определяемая

м етодом

сопоставим ы х

рыночных цен

(анализа рынка)

Н ач ал ь н ая

(м а к с и м а л ь н а я )

ц ен а контракта

1

2

3

4

5

6

Стиральный порошок 10 кг. автомат

Средство для посуды 0,5 л.

(бутылки)

Чистящий порошок сода эффект

0,5кг.

Хозяйственное мыло 72% 200гр.

Сода кальцинированная 0,5кг.

Моющее средство для сантехники

1л.

Итого:

456 шт.

2

317,00

328,00

6167 шт.

2

15,00

17,70

5006 шт.

2

13,00

13,00

5049 шт.

2640 шт.

2

2

11,00

21,00

17,00

25,00

3240 шт.

2

39,00

41,50

Исполнитель: Главный специалист отдела муниципального имущества и экономики

317,00

15,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

92505,00

13,00

65078,00

11,00

21,00

39,00

55 539,00

55440,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00