Тендер - Закупка технического газа (азот жидкий) в количестве 70 000 кг для Оренбургского филиала ФГБУ ВНИИПО МЧС России №267809362

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть62 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Оренбургская облМесто поставки (адрес):Оренбургский район, пос. Нижняя Павловка, ул. Полигонная
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 05.03.2024 по 13.03.2024Место предоставления документации:https://corp.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Приложение_НМЦК_ - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_о_проведении_ЭА

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

Оренбургского филиала

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

____________ В.И. Безбородов

____________ 2024г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ о проведении

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

проводимый с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и

заключения с ним договора в целях

Закупки технического газа (азот жидкий) в количестве▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг для Оренбургского филиала ФГБУ ВНИИПО МЧС России в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации о проведении открытого аукциона в электронной форме)

г. Оренбург 2024 г.

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Приглашение к участию в аукционе.

Приглашаются к участию в аукционе в электронной форме (далее - электронный аукцион), полная информация о котором указана в Информационной карте электронного аукциона, участники закупки: любые хозяйствующие субъекты (юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), или несколько хозяйствующих субъектов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход»), отнесенных в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям и средним предприятиям, включая физические лица, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", с учетом особенностей в течение срока, предусмотренного частью 15 статьи 8 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением и настоящей документации об аукционе в электронной форме.

Законодательное регулирование.

2.1. Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», «Положения о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский ордена “Знак Почета” научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России), утвержденного приказом ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 21.09.2022 № 301, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Положение «О закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru.

- Посмотреть таблицу с данными

24. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе.

Условия допуска.

24.1. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

24.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, комиссия по осуществлению конкурентных закупок принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей документацией.

24.3. Если в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме содержатся сведения об участнике и (или) о ценовом предложении, заявка отклоняется.

Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

24.3.1. непредоставления информации, предусмотренной п/п 1 п. 7 настоящей документацией, или предоставления недостоверной информации;

24.3.2. несоответствия информации, предусмотренной п/п 1 п. 7 настоящей документацией, требованиям документации о таком аукционе.

24.3.3. информация об участнике закупки отсутствует в реестре СМСП.

24.3.4. на сайте ФНС отсутствует информация о применении участником закупки специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".

24.4. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным п.25.3. настоящей документации, не допускается.

24.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе комиссия по осуществлению конкурентных закупок оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению конкурентных закупок членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:

24.5.1. о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;

24.5.2. о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

25.Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе.

25.1. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

25.2. Комиссией по осуществлению конкурентных закупок на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей документацией. Для принятия указанного решения комиссия по осуществлению конкурентных закупок рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

25.3. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с п/п 2 п. 7 настоящей документации, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, комиссия по осуществлению конкурентных закупок рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок.

25.4. В случае, если не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части этих заявок, для выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем.

25.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

25.6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:

25.6.1. непредставления документов и информации, которые предусмотрены п/п 1 п. 7 и п/п 2 п. 7 настоящей документации, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленных настоящей документацией, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

25.6.2. несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в п.8 настоящей аукционной документации.

25.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным в п. 25.6. настоящей документации, не допускается.

25.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами комиссии по осуществлению конкурентных закупок, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия комиссией по осуществлению конкурентных закупок на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений настоящего Федерального закона, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена комиссии по осуществлению конкурентных закупок в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

25.9. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

25.10. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора, и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

25.11. В случае, если при проведении электронного аукциона цена договора снижена до половины процента начальной (максимальной) цены договора или ниже, такой аукцион проводится на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены договора с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион в соответствии с настоящим пунктом документации проводится до достижения цены договора не более чем сто миллионов рублей;

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене договора выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

3) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона.

25.12. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о аукционе, уведомления о принятых решениях.

25.13. В случае, если комиссией по осуществлению конкурентных закупок принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

Приложения к документации о проведении открытого аукциона в электронной форме:

Приложение № 1 к документации о проведении открытого аукциона в электронной форме – техническое задание.

Приложение № 2 к документации о проведении открытого аукциона в электронной форме – обоснование начальной (максимальной) цены.

Приложение № 3 к документации о проведении открытого аукциона в электронной форме – проект договора с приложениями.

Приложение № 4 к документации о проведении открытого аукциона в электронной форме – рекомендуемые формы первой и второй части заявок на участие в электронном аукционе для заполнения участниками электронного аукциона.

Приложение № 1

к документации о проведении

открытого аукциона в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку технического газа (азота жидкого)

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник НИС НИО

Оренбургского филиала

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

подполковник внутренней службы Ф.Л. Пузий

«___» ______________20__г.

Приложение № 2

к документации о проведении

открытого аукциона в электронной форме

Обоснование начальной цены договора (цены лота) прикреплено

отдельным файлом к настоящей документации об аукционе

в электронной форме

Приложение № 3

к документации о проведении открытого

аукциона в электронной форме

Проект договора

Договор № _________

г. Оренбург «____»_____________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России), в лице начальника Оренбургского филиала ФГБУ ВНИИПО МЧС России Безбородова Владимира Игоревича, действующего на основании Доверенности № ИВ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9-3 от 17.08.2023 г именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

…………………………………………………………………………………………………, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ……………………………………………., действующего на основании ……………………………, с другой стороны (далее – Стороны договора), в соответствии с «Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГБУ ВНИИПО МЧС России» утвержденным приказом ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 21.09.2022г. №301, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется поставить Заказчику технический газ (азот жидкий) в колличестве▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг для Оренбургского филиала ФГБУ ВНИИПО МЧС России, далее «Товар» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2 Наименование, количество, страна происхождения Товара указаны в спецификации (Приложение № 2) к Договору.

Цена договора

Цена Договора составляет ………………………………………………. (…………………………………………………………..) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 20 процентов.

Цена договора является твердой и может изменяться только по соглашению сторон в следующих случаях:

1. цена снижается без изменения, предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

2. изменился размер ставки налога на добавленную стоимость;

3. изменились в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги;

4. возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором.

• В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), и другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.
• Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
• При исполнении договора Заказчик по своему предложению вправе увеличить предусмотренные договором (за исключением договора, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объем работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара..
• В случае начисления Поставщику неустойки (штрафов и/или пеней) за несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору после перечисления Поставщиком соответствующего размера неустойки (штрафов и/или пеней).

Требования к Поставщику

Поставщик работ должен быть:

правоспособным;

создан и зарегистрирован в установленном порядке;

в отношении Поставщика не должно проводиться процедур ликвидации или банкротства;

не должен быть в судебном порядке признан банкротом;

в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство;

деятельность Поставщика не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

Поставщик должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организациям, выполняющим работы (оказывающим услуги), для выполнения которых он привлекается;

Поставщик должен иметь устойчивое финансовое состояние, подтвержденное данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы;

Поставщик не должен иметь просроченную задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или внебюджетные фонды;

у Поставщика должен быть положительный опыт поставки товаров, являющихся предметом настоящего договора, положительная деловая репутация, отсутствие отрицательных отзывов и рекламаций вследствие неисполнения договорных;

в отношении Поставщика, его учредителей и руководителей не должны быть возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки.

Обязательно наличие необходимых разрешительных документов на право выполнения работ, являющихся предметом закупки, предоставление сертификатов, свидетельств подрядной организацией и субподрядчиков (в случае их привлечения).

Обязательно наличие квалифицированного состава исполнителей, техническая оснащенность.

Поставщик обязан предоставить: карточку предприятия; копию документа, удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя); копия доверенности (в случае, если от имени юридического лица действует иное лицо); выписку из единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Порядок расчетов

Оплата производится безналичным расчетом по факту поставки товара, после предоставления Заказчику оригинала счета, счета-фактуры (счет-фактура не предоставляется Поставщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения), товарной накладной/УПД, а также подписанием Заказчиком акта приёма-передачи товара в течение 7 (Семи) рабочих дней, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Ежеквартально Стороны обязаны произвести сверку исполнения обязательств и взаиморасчетов с составлением соответствующего акта сверки, не позднее 20- го числа месяца, следующего за окончанием отчетного квартала. Во исполнение настоящего положения Исполнитель до 10-го числа месяца, следующего за окончанием отчетного квартала, предоставляет в адрес Заказчика акт сверки взаимных расчетов

Качество поставленного Товара

Качества поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Устранение недостатков поставки некачественного Товара.

Если Заказчиком выявлено, что Товар поставлен с недостатками, он в соответствии со ст. 475 ГК РФ вправе потребовать от Поставщика их устранения. Для этого Заказчик в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента выявления недостатков направляет Поставщику требование об устранении недостатков, обнаруженных во время приемки поставленного товара.

В требовании об устранении недостатков поставленного Товара Заказчик указывает выявленные недостатки и сроки их устранении.

В случае неисполнения указанного требования Заказчик согласно п. 2 ст. 475 ГК РФ вправе отказаться от Договора или поручить исправление недостатков третьему лицу за счет Поставщика, а также потребовать возмещения убытков.

Если при приемке Товара Заказчиком обнаружены недостатки в качестве поставленного Товара Заказчик в соответствии со ст. 475 ГК РФ ГК РФ вправе:

потребовать безвозмездного устранения Поставщиком таких недостатков;

потребовать соразмерного уменьшения стоимости Товара;

устранить недостатки собственными силами или силами третьих лиц и потребовать от Поставщика возмещения расходов Заказчика на устранение недостатков.

Порядок приемки товара

Поставка Товара осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору) и по заявке Заказчика, переданная Поставщику любым способом, в течение 3 рабочих дней.

Место поставки Товара: Поставщик своими силами и средствами осуществляет поставку и выгрузку товара согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему договору) по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Нижняя Павловка, ул.Полигонная.

Поставщик не вправе привлекать для выполнения обязательств по настоящему Договору третьих лиц.

Приемка поставленного Товара осуществляется представителем Заказчика или специально созданной приемочной комиссией, включающей представителей Заказчика и Поставщика.

Поставщик по факту поставки Товара передает Заказчику следующие документы на русском языке:

- счет-фактуру (счет-фактура не предоставляется Поставщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения);

- товарную накладную;

- акт сдачи-приемки Товара в двух экземплярах;

сертификаты (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации

• По результатам приемки Заказчик подписывает документы указанные в п. 6.4. В случае отсутствия замечаний - в течение 10 рабочих дней с даты приемки, а в случае обнаружения нарушений - в течение 10 рабочих дней с даты устранения нарушений.

После этого Товар считается поставленным Заказчику, а Поставщик - выполнившим свои обязательства по настоящему Договору.

• Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и могут руководствоваться Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утверждённой постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25 апреля 1966г. № П-7.

Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами.

Права и обязанности Заказчика

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором и Приложением №2 к настоящему договору.

Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены (в случае несоответствия требованиям настоящего договора или законодательства Российской Федерации) представленных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих факт поставки товара.

Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в контроле за исполнением Поставщиком обязательств по настоящему договору.

Заказчик обязан:

Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе приемки.

Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщиком по настоящему договору.

Обеспечивать своевременную оплату поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего договора.

Права и обязанности Поставщика

Поставщик вправе:

Требовать приемки и оплаты в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором.

По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар, а Заказчик вправе досрочно принять и оплатить в соответствии с условиями договора.

Поставщик обязан:

Своевременно и надлежащим образом поставить Товар и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором.

Своими силами и за собственный счет устранять выявленные недостатки в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Обеспечение исполнения Договора

10.1. Обеспечение исполнения Договора может предоставляться предъявлением независимой гарантии, соответствующей требованиям пункта 10.11 Договора, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно.

10.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику до заключения Договора. Размер обеспечения исполнения Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто десять тысяч пятьдесят шесть) рублей 00 копеек (5 процентов начальной (максимальной) цены Договора). Обеспечение договора перечисляется на банковские реквизиты Заказчика: ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Управление Федерального казначейства по Оренбургской области (Оренбургский филиал ФГБУ ВНИИПО МЧС России л/с 20536У71159) р/с (казначейский)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Отделение Оренбург Банка России//УФК по Оренбургской области г. Оренбург БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,(единый казначейский счет)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(проставляется в поле кор.счет), КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

10.3. Непредставление обеспечения исполнения Договора в установленный срок и в соответствии с пунктом 10.2 Договора признается существенным нарушением Договора Поставщиком и является основанием для расторжения Договора по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

10.4. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Договора возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

10.5. По Договору должны быть обеспечены обязательства Поставщика, в том числе за исполнение таких обязательств, как оказание услуги надлежащего качества, соблюдение сроков оказания услуги, оплата неустоек (штрафов, пеней), возмещение ущерба и иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.6. Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, не позднее, чем в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документов, подтверждающих выполнение Поставщиком основных обязательств по Договору;

10.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Заказчик вправе удержать из внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Поставщик обязан уплатить Заказчику в качестве неустоек (штрафов, пеней) и (или) в качестве возмещения убытков, либо иной суммы денежных средств, подлежащей уплате Поставщиком Заказчику по Договору.

10.8. Удержание денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, осуществляется Заказчиком во внесудебном порядке с обязательным уведомлением Поставщика.

10.9. Остаток денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, после удержания Заказчиком необходимой суммы возвращается Поставщику в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 10.7. Договора.

10.10. При недостаточности денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, обращение за удовлетворением требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) и (или) возмещения убытков, либо иной суммы денежных средств, подлежащей уплате Поставщиком Заказчику по Договору, происходит на условиях, предусмотренных Договором, в неудовлетворенной части (после удержания имеющихся денежных средств).

10.11. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде независимой гарантии:

10.11.1 Банковская гарантия должна отвечать следующим требованиям и должна содержать:

банковская гарантия должна быть безотзывной и непередаваемой;

срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц;

сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере ноль целых одна десятая процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;

в банковскую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по банковской гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой банковской гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

в случае продления и (или) нарушения срока исполнения обязательства или изменении обязательства по договору Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется переоформить соответствующую банковскую гарантию или внести дополнительные денежные средства Заказчику на указанный Заказчиком счет в качестве обеспечения исполнения договора. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязанностей по договору в полном объеме, Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение десяти рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало обеспечивать исполнение обязанностей Поставщика (подрядчика, исполнителя) по договору, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об конкурентной закупке, в соответствии с которой заключается договор.

Ответственность Сторон

Ответственность Заказчика:

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором - а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором – на срок более 14 календарных дней со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день соответствующей просрочки исполнения обязательства.

Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

• Ответственность Поставщика:
• За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начисляется пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.
• Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение сторонами обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
• Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.
• Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
• Условия освобождения Сторон от ответственности:
• Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
• Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.
• Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.
• Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

Порядок разрешения споров, претензии Сторон

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 14 (четырнадцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором.

При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Оренбургской области.

Антикоррупционная оговорка

- Посмотреть таблицу с данными

Срок действия, изменение и расторжение договора

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента надлежащего исполнения и в полном объеме Сторонами обязательств по Договору.

Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной Договором и законодательством Российской Федерации.

Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных «Положением о закупках товаров, работ, услуг ФГБУ ВНИИПО МЧС России» утвержденным приказом ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 21.09.2022г. №301 и законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительно соглашения к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора.

Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации:

поставки товаров ненадлежащего качества или ассортимента с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

Прочие условия договора

Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой – у Заказчика.

Неотъемлемой частью настоящего договора является следующее приложение:

Приложение № 1-Протокол

Приложение № 2-Техническое задание

Приложение № 3- Спецификация

14. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору от ____________ 20___ г.

№ __________

ПРОТОКОЛ

Приложение № 2

к Договору от ____________ 20___ г.

№ __________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку технического газа (азота жидкого)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору от ____________ 20___ г.

№ __________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_ЭА ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

ОРЕНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона в электронной форме,

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Заказчик

- Посмотреть таблицу с данными

Условия договора

- Посмотреть таблицу с данными

Заявки на участие в электронном аукционе

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник Оренбургского филиала

ФГБУ ВНИИПО МЧС России В.И. Безбородов