Тендер - Приобретение расходных материалов для водолазного снаряжения и оборудования №271952231

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

прил_1_расчет_НМЦК_водолаз_128т - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 02.05.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000026

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Вологодская обл, Вытегорский р-н, Устье д, территория ФГКУ "АСУНЦ "Вытегра"

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Не позднее 5 раб. дней со дня размещения проекта контракта участник подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и одновременно размещает на электронной площадке подписанный проект контракта, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта либо предоставления информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении. Исполнение контракта, может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, согласно ст▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"05301А94790

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 прил 1 расчет НМЦК водолаз 128т

Проект контракта

1 прил 2 ПГК приобретение расходников для водолазного оборудования▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

Описание объекта закупки

1 прил 3 ТЗ Расходники▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 ИНСТРУКЦИЯ и требование к заявке

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены прил_3_ТЗ_Расходники_2024_617 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Техническое задание

Объектом закупки являются расходные материалы к водолазному оборудованию и снаряжению для поисково-спасательной службы ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра».

Перечень расходных материалов: - Посмотреть таблицу с данными

Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении. Товар должен ответствовать ТУ или другим нормам и правилам, действующим на данном товарном рынке, а также соответствовать всем требованиям, предъявляемым к данному виду продукции. Качество продукции должно подтверждаться соответствующим информационным письмом в соответствие с законодательством РФ.

Требования к упаковке - продукция должна быть упакована в тару, отвечающую требованиям к упаковке данного вида продукции, установленными действующими правовыми актами, нормами и стандартами и обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении. Упаковка продукции не должна иметь нарушений, вскрытий, должна гарантировать его сохранность в пути следования при условии соблюдения правил транспортировки. Не допускается наличие замятий на упаковке, разрывов, попадания влаги и прочих повреждений.

Каждая единица Товара должна иметь маркировку.

Срок поставки: в течение 30 рабочих дней с момента заключения Контракта.

Доставка продукции осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Вологодская область, Вытегорский район, с/п Андомское, д. Устье, ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра».

ИНСТРУКЦИЯ_и_требование_к_заявке

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АРКТИЧЕСКИЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ВЫТЕГРА»

- Посмотреть таблицу с данными

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

Приобретение расходных материалов для водолазного снаряжения и оборудования

ДЛЯ НУЖД ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "АРКТИЧЕСКИЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ВЫТЕГРА"

д. Устье

2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Реквизиты для предоставления обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств путем внесения денежных средств на счет заказчика:

Получатель:

УФК по Вологодской области (ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра» л/с 05301А94790)

казначейский счет (расч/сч)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

в Отделение Вологда Банка России//УФК по Вологодской области, г. Вологда.

Единый казначейский счет (кор/сч)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Код НПА 0002

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0643

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть81

Назначение платежа: обеспечение исполнения Контракта

прил_2_ПГК_приобретение_расходников_для_водолазного_оборудования_128_290,00 ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА №_____

приобретение расходных материалов для водолазного оборудования

для нужд ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра»

д. Устье «___» _________ 2024 года

Государственный Заказчик – Федеральное государственное казенное учреждение «Арктический спасательный учебно-научный центр «Вытегра», в лице начальника учреждения Демина Владимира Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в порядке Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе), на основании результата проведения электронного аукциона (протокол от______ №____________), заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку расходных материалов для водолазного оборудования для нужд ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра» согласно Спецификации (Приложение №1 к Контракту), соответствующего условиям Технического задания (Приложение №2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Наименование, количество, общая стоимость Товара указываются в Спецификации (Приложение №1). Характеристики товара определены в Техническом задании (Приложение №2).

1.3. Код бюджетной классификации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1.4. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ____________ (_________) руб., ___ коп., включая НДС _________% в сумме ____________ руб. _____ коп. (Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ИМНС об упрощенной системе налогообложения» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС, этот текст удалить).

2.2. Цена Контракта формируется с учетом общей стоимости Товара, погрузочно-разгрузочных, транспортных и других расходов связанных с поставкой Товара, а также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации. В случае если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах Заказчиком подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы платежи, связанные с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей - цена контракта уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет, связанных с оплатой контракта.

2.3. Аванс по Контракту не предусмотрен.

Оплата за поставленный товар производится Заказчиком в российских рублях, безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств, выделяемых из Федерального бюджета, на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе (далее – ЕИС) документа о приемке товара, сформированного Поставщиком с использованием ЕИС и подписанного усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика и Заказчика.

2.4. Цена Контракта является твердой и определена на весь срок исполнения Контракта, Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных п.1 ч.1 ст. 95 Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.5. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2.6. Источник финансирования Контракта – федеральный бюджет 2024 года.

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки товара.

• Доставка товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРоссия, Вологодская область, Вытегорский район, с/п Андомское, д. Устье, территория ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра» в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения Контракта.

3.2. Доставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

3.3. Поставляемый по настоящему контракту Товар должен:

соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям завода-изготовителя;

быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не подверженным переработке или какой-либо модификации и не содержать восстановленных элементов;

быть упакован.

3.4. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Стоимость залога за упаковочные материалы не взыскивается и эти материалы возврату не подлежат.

3.5. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставленного Товара, сведениям, содержащимся в документе о приемке товара, сформированного Поставщиком в соответствии с п.3.7. Контракта.

3.6. Поставщик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика и размещает в ЕИС документ о приемке товара, который должен содержать:

а) идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара;

б) наименование поставленного товара;

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного товара;

д) стоимость исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного;

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона № 44-ФЗ.

3.7. К документу о приемке, предусмотренному п.3.6. Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. В случае если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

3.8. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

3.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

3.10. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

3.11. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью.

3.12. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

3.13. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ. Результаты экспертизы оформляются в виде акта внутренней экспертизы, который подписывается Заказчиком (уполномоченное лицо) и Поставщиком (Приложение №3). В случае если по результатам экспертизы будут установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке товара, в акте внутренней экспертизы могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

3.14. Мотивированный отказ от приемки оформляется в случаях (но не ограничиваясь): при выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества), в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

3.15. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов о приемки товара.

3.16. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

3.17. Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в документе о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

3.18. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 3.9 Контракта.

3.19. Со дня подписания документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

3.20. Документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом 06.04.2011 № 63-ФЗ “Об электронной подписи” лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в единой информационной системе в сфере закупок.

3.21. В порядке, предусмотренном настоящим пунктом Контракта, Заказчиком может быть сформирован в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от приемки и подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

3.22. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту (этапу) считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами документа о приемке.

3.23. Товар, не принятый Заказчиком оплате не подлежит.

Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик по настоящему Контракту вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

4.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Товара.

4.1.4. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям настоящего Контракта, Спецификации.

4.1.5. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

4.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара.

4.1.7. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик по настоящему Контракту обязан:

4.2.1. Принять товар, соответствующий требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.2.2. Произвести оплату в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

4.2.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

4.3. Поставщик по настоящему Контракту вправе:

4.3.1. Требовать своевременного осуществления приемки Товара и подписания соответствующей документации в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара.

4.3.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Поставщик по настоящему Контракту обязан:

4.4.1. Осуществить поставку Товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами.

4.4.2. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.

4.4.3. Предоставлять информацию о соисполнителях

4.4.4. Предоставить надлежаще оформленные документы.

4.4.5. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного Товара.

4.4.6. при передаче товара предоставить Заказчику документы, подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется включение продукции в реестр российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров согласно п. 10.3 Постановления правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 года № 616.

4.4.7. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательств.

5. Качество Товара

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является качественным, новым, не является выставочным экземпляром и соответствует требованиям, установленным в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту). На Товаре не должно быть механических повреждений. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, техническим регламентам, санитарным нормам.

5.2. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6. Обеспечение исполнения Контракта

6.1. Настоящий Контракт заключается после предоставления Поставщиком документа, подтверждающего предоставление обеспечения Контракта Заказчику.

6.2. В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту Поставщик предоставляет Заказчику безотзывную независимую гарантию или вносит денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ и постановлению Правительства Российской Федерации от 08 ноября 2013 г. N 1005.

6.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

6.4. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается 5 % от цены контракта и составляет _____________ (__________) руб. __ коп.

6.5. Срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта, определяется Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

6.6. В случае если Поставщиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, обеспечение исполнения Контракта к такому участнику не применяется.

6.7. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

6.8. В случае надлежащего выполнения Поставщиком всех своих обязательств по Контракту денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Контракта, возвращаются Поставщику в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) дней.

6.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством РФ у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляются пени в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7.6 Контракта.

6.10. Если при проведении аукциона предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в п. 6.4. Контракта, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в п. 6.4. Контракта.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов максимального значения цены Контракта.

6.11. Участник закупки (далее при заключении Контракта - Поставщик), с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Закона № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения Поставщиком условий Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Размер штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом), определяется в соответствии с пунктом 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе нарушения срока поставки товара, просрочки гарантийных обязательств, нарушения срока замены некачественного товара, просрочки исполнения иных обязательств), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.7. Размер штрафа, начисляемого в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, определяется в соответствии с Правилами.

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 процента цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается штраф в размере:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.12. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств или устранения нарушений по Контракту.

7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе просрочки исполнения Поставщиком обязательств, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут. Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Контракту. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления указанных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

8.3. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, ссылающаяся на них, должна в течение 3 (трех) дней известить об этом другую Сторону в письменном виде.

8.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту по соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему Контракту, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему Контракту от другой Стороны.

9. Уведомления и извещения

9.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон.

9.2. Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения.

9.3. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

10.2.Претензионное письмо передается сторонами посредством единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) дней.

10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений и претензий составляет 10 (десять) календарных дней со дня их получения.

10.4. Все не урегулированные споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Контракта, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Вологодской области.

11. Действие контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 28.12.2024 г., а в части расчетов - до их полного завершения.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

11.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12. Заключительные положения

12.1. Во всем остальном, не урегулированном в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13. Юридические адреса и реквизиты сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту № _______

от «____» _________ 2024 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Приобретение расходных материалов для водолазного оборудования

для нужд ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра»

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Государственному контракту № _______

от «____» _________ 2024 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приобретение расходных материалов для водолазного оборудования

для нужд ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра»

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными